一级建造师之一建工程法规题库练习试卷A卷附答案.pdf

一级建造师之一建工程法规题库练习试卷 A 卷附答案一级建造师之一建工程法规题库练习试卷 A 卷附答案单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】B2、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（)A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任B.应由总承包单位对建设单位承担责任C.应由分包单位对建设单位承担责任D.由建设单位自行承担责任【答案】A3、（2020 年真题）甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】D4、下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是（）。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.请求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力【答案】D5、招标人于 2006 年 4 月 1 日发布招标公告，2006 年 4 月 20 日发布资格预审公告，2006 年 5 月 10 日发售招标文件，投标人于投标截止日2006 年 6 月 10 日及时递交了投标文件，2006 年 7 月 20 日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A.2006 年 4 月 1 日B.2006 年 5 月 10 日C.2006 年 6 月 10 日D.2006 年 7 月 20 日【答案】C6、关于施工企业项目负责人施工现场带班制度，说法正确的是（）。A.项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的 25%C.项目负责人是危险性较大分部分项工程管控第一责任人D.因其他事务需要离开施工现场时，应当经施工单位批准后方可离开【答案】C7、下列关于建造师注册的表述中，正确的是()。A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【答案】B8、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员【答案】A9、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】A10、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解 B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决 C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解 D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】B11、民法典规定，当事人一方依照民法典第 93 条第 2 款、第94 条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。A.通知发出B.通知到达对方C.对方知晓D.对方同意【答案】B12、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C13、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。A.业主全部承担B.施工单位全部承担C.业主和施工单位共同承担D.工期顺延、费用由施工单位承担【答案】A14、根据标准化法，我国工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则（）。A.行业标准即行废止B.行业标准优先适用C.国家标准优先适用D.两个同时适用【答案】A15、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为 3 年，工程竣工验收合格移交使用后的第 4 年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】A16、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（）。2016A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件【答案】A17、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会【答案】C18、下列单项合同中，可以不一招标的是（）。A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为 80 万元的材料采购合同B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为 500 万元的材料采购合同C.个人捐资的教育项目中合同估算价为 80 万元的监理合同D.外商投资的供水项目中合词估算价为 1000 万元的施工合同【答案】A19、甲、乙双方于 2007 年 3 月 10 日签订一份施工合同。2007 年 3 月20 日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近 30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国民法典的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向法院或仲裁机构申请。A.2007 年 3 月 10 日B.2007 年 3 月 20 日C.2008 年 3 月 10 日D.2008 年 3 月 20 日【答案】D20、下列不属于只能制定法律的事项为（）。A.新闻出版广播影视管理制度B.对非国有财产的征收、征用C.民事基本制度D.税种的设立、税率的确定【答案】A21、甲公司将其生产的新型瓷砖取名为“晶意陶”，并将“晶意陶”申请为注册商标。乙公司也为瓷砖生产商。乙公司的()行为不属于侵犯甲公司商标权的行为。A.制作“晶意陶”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识B.未经甲公司许可，在自己生产的瓷砖产品上使用“晶意陶”的品牌标识C.向甲公司购买“晶意陶”的品牌的使用权，并在自家生产的瓷砖上使用该标识D.向甲公司购买“晶意陶”品牌瓷砖，将其品牌名更改为“晶陶意”，再向市场销售“晶陶意”品牌瓷砖【答案】C22、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分包单位。2008 年 5 月 5 曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】B23、下列合同中，属于双务合同的是()。A.赠与合同B.建设工程施工合同C.无偿保管合同D.无偿委托合同【答案】B24、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程【答案】D25、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资 7000 万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）。A.因总投资额超过 3000 万元，故必须公开招标B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D.若其施工合同估算价超过 200 万元必须公开招标【答案】B26、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。A.证人只提交书面证词无须出庭作证B.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问C.证人在庭审时应当旁听D.证人有义务出庭作证【答案】D27、某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()A.甲未通过资格预审递交投标文件B.乙的投标文件逾期送达C.丙的投标文件未按要求密封D.丁的投标文件有大幅度修改【答案】D28、10 周岁以上不满 18 周岁的未成年人签订的借款 1000 元的合同属于()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同【答案】C29、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每年至少组织一次的现场处置方案演练C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练【答案】A30、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商【答案】B31、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为 1 年【答案】A32、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工（）日前，将需要备案的资料报送相关部门备案。A.5B.7C.15D.30【答案】C33、工程建设项目招标范围和规模标准规定所属的法的形式是（）。A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规【答案】C34、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订合作开发合同书，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。A.合作开发合同书无效B.双方重新达成新的仲裁协议C.合作开发合同书解除D.合作开发合同书被撤销【答案】B35、关于要约法律效力的表述中，不正确的是()A.要约到达受要约人时生效B.要约的有效期间由要约人在要约中规定C.要约不可以撤销D.要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人【答案】C36、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效【答案】C37、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】C38、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备专职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训【答案】C39、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。2018 真题A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】B40、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】C41、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。2014A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业 B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】A42、关于确定中标人的说法，正确的是（）。2017 真题A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标 C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判 D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D43、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等【答案】D44、生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A.1B.2C.4D.3【答案】D45、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分 B.暂扣执照 C.恢复原状 D.罚金【答案】D46、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。2018 真题A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】C47、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理,下列说法中正确的是（）。A.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判B.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚D.法院可以直接判决减少部分罚款金额【答案】D48、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为 80 万元，甲方向乙方支付 16 万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还()万元。A.18B.32C.34D.36【答案】B49、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【答案】C50、关于定金的表述中，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 10%【答案】A51、下列选项中，符合招标投标法关于开标规定的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉D.投标人少于 5 个的，不得开标，应重新招标【答案】A52、根据绿色施工导册，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计 B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于 80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境 D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】C53、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，有关部门在批准前应当征得()同意。A.省级人民政府B.省级文物行政部门C.国务院D.国务院文物行政部门【答案】D54、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备 2 台，价格100 万元。甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。根据民法典，此种转让应当()。A.经乙方同意B.经丙方同意C.通知乙方D.公告【答案】A55、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。（2012）A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【答案】D56、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。（2016）A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】C57、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书【答案】B58、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的()并用。A.违约金B.采取补救措施C.定金D.解除合同【答案】D59、根据固体废物污染环境防治法规定，以下说法错误的是（）。A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方【答案】D60、按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10 日B.15 日C.20 日D.30 日【答案】D多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、（2019 年真题）关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的()。A.施工许可证以安全生产许可证的取得为条件B.施工许可证与安全生产许可证无关C.安全生产许可证以施工许可证取得为前提D.因吊销安全生产许可证，更换施工企业的,施工许可证应当重新申请领取E.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同【答案】AD2、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的【答案】ABCD3、（2020 年真题）根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备【答案】BCD4、王某将自己喂养的一头耕牛以 1400 元的价格卖给同村村民丁某。丁某因家中现金有限，遂先支付给王某 800 元，约定第二天再支付 600元后把牛牵回家。未料到当晚雷电交加，耕牛被雷电击死在牛棚里。次日丁某得知情况后，遂要求王某退回 800 元钱，王某不同意归还。下列有关此案的表述，正确的有()。A.双方对牛的所有权转移未作约定，牛的所有权在交付前属于王某B.牛被雷电击死，属意外事件，应按公平原则，由王某、丁某二人分担损失C.王某应退给丁某 800 元钱，耕牛死亡损失自己承担D.采取迟延交付部分款项系双方约定，买卖在第一天已完成，牛的所有权属于丁某E.丁某应补给王某剩余的 600 元钱【答案】AC5、下列事项中可以设定行政许可的有（）。A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的 B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的 C.市场竞争机制能够有效调节的 D.行业组织，能够自律管理的 E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】AB6、下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】ACD7、根据环境噪声污染防治法，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有()。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，投诉或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费用可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生幻觉噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】ACD8、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（)。A.安全技术措施审查 B.安全设备合格审查 C.专项施工方案审查 D.施工招标审査 E.安全生产事故隐患报告【答案】AC9、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制性标准 C.同意总承包人选择分包人分包专业工程 D.指定购买的建筑购配件不符合强制性标准 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】ABD10、下列对于法人的表述中，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【答案】BCD11、关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有（）。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工【答案】ABC12、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017A.中国投资的建设项目 B.外商投资占 45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占 50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】CD13、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.从业人员D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案】BD14、某大型体育场项目竣工验收合格后 15 日内，建设单位应向有关部门提交的竣工验收备案文件包括（）。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.规划、消防、节能、环保部门出具的认可文件或准用文件D.施工单位签署的质量保修书E.施工许可证【答案】ABCD15、根据水污染防治法，关于施工现场水污染防治，说法正确的有（）。A.禁止人工回灌补给地下水废物B.禁止向水体倾倒放射性固体C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口E.在风景名胜区水体的保护区内，不得新建排污口【答案】BD16、在正常使用条件下，关于建设工程质量法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程为 5 年 B.供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期 C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限 D.装修工程为 5 年 E.给排水管道为 2 年【答案】ABC17、建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口 B.配电箱C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】ABC18、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）。A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点 C.投标文件未按招标文件要求密封 D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】AD19、下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。(2015 真题)A.机器损坏险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险 E.勘察设计责任险【答案】ABC20、关于税的说法，正确的有（）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为 13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为 9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为 5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等 6 项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】BD21、建设工程竣工验收合格后，还应当办理（）。A.施工安全验收B.规划验收C.消防验收或备案D.环保验收E.节能验收【答案】BCD22、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。A.人身损害赔偿请求权B.任意撤销权C.担保权D.抗辩权E.抵消权【答案】CD23、根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是（）。A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位连续工作 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的【答案】ABD24、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】ABC25、关于工程总承包企业、承包模式及其项目管理的说法，错误的是（）。A.建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业B.政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，可以依法取得安全生产许可证E.工程分包合同明确约定由分包单位承担分包工程全部责任的，免除工程总承包企业的合同义务和法律责任【答案】D26、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对所有的损失不能要求赔偿B.继续履行可以与违约金和解除合同并用C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任【答案】CD27、工程项目存在以下问题之一的，监理单位不得组织节能工程验收（）。A.未完成建筑节能工程设计内容的B.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的C.参加验收各方主体验收意见不一致的D.各方提出的问题未整改完毕的E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的【答案】AB28、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】ABCD29、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABD30、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有（）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】BC31、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】ABD32、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购 1000 吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】AB33、根据仲裁法和民事诉讼法的相关规定，被申请人提出证据证明裁决，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括()。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C.认定事实的主要证据不足的D.适用法律确有错误的E.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的【答案】ABC34、下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B.建设单位领取施工许可证后既不开工也不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程，因故不能按期开工满 6 个月的，应重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，因故未能在 6 个月内开工，应另行办理施工许可证【答案】BCD35、下列属于资质不良的是（）。A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B.以他人名义投标C.允许其他单位用本单位名义承揽工程的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的【答案】AC36、根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位应当报废建筑起重机械，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A.没有完整安全技术档案的B.属于国家不鼓励使用的C.没有齐全有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】BD37、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】AD38、注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。A.因过错发生工程建设质量事故B.已与聘用单位解除聘用合同C.没有参加继续教育D.跨省级行政区域执业E.同时在两个施工企业执业【答案】B39、根据建筑业企业资质管理规定，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（）。A.注册资金B.企业性质C.技术人员D.技术装备E.已完成的建筑工程业绩【答案】ACD40、甲建筑公司向乙供货商发出购买 100 吨钢材的要约，3500 元/吨，乙公司收到要约后直接将 110 吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】BCD41、施工合同可撤销的情形有（）。A.在订立施工合同时显失公平B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益C.违反了建筑法的强制性规定D.订立合同时，建设单位存在重大误解E.损害社会公共利益【答案】AD42、工程监理人员认为工程施工不符合()时，有权要求施工单位改正。A.监理企业的规定B.建设单位的要求C.工程设计要求D.施工技术标准E.建设工程承包合同【答案】CD43、根据劳动合同法，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（）。A.要求劳动者提供担保B.订立无终止时间的劳动合同C.向劳动者索取财务D.扣押劳动者的证件E.约定竞业限制条款【答案】ACD44、下列关于劳务派遣说法正确的是()。A.劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或替代性的岗位上使用B.用工单位应当与派遣劳动者签订 2 年以上的固定期限劳动合同C.派遣单位向派遣劳动者按月支付工资D.被派遣劳动者在用工单位受到工伤，用工单位承担工伤保险责任E.用工单位在劳动合同期限内破产，可以将派遣劳动者退回派遣单位【答案】AC45、2018 年 1 月 15 日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于 2018 年 3 月 10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到 2018 年 7 月 1 日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过 6 个月，施工许可证继续有效C.应当在 2018 年 4 月 15 日前申请延期D.不能按时开工，应当在 1 个月内报告E.2018 年 7 月 1 日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC