合同示范文本.doc

建设领域劳动合同
（示范文本）

用 工 方: 劳 动 方:（代表人）

详细地址： 详细地址：

联系电话： 联系电话：

邮政编码： 身份证号：

制定
重庆市九龙坡区建设委员会
重庆市九龙坡区劳动和社会保障局
用工方（以下简称甲方）：
劳动方（以下简称乙方）： 班组成员（附件2）
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就分项工程作业事项协商一致，订立劳动合同。
一、工程概况
建设单位： 施工单位：
工程名称： 工程地址：
二、工作内容
乙方从事 作业，内容包括：

三、合同期限
1.起始时间：以甲方下达开工通知书确定的开工时间为准。
2.终止时间：根据甲方进度计划和施工作业任务书，乙方完成合同规定的工作内容，双方履行完合同全部义务。
四、质量标准
乙方严格按照甲方下达的施工任务书和工程技术交底内容，按照国家现行施工技术操作规程作业。
作业质量标准：

五、劳动报酬
1.计件（计量）方式：按工作内容 元/m， 元/m2，
元/m3， 元/件， 元/个， 元/套计算。
2.计时方式：技术工人 元/日，普通工人 元/日。
3.合同范围以外增加的工作内容，按计件（计量）方式计算时，由甲方书面确定作业量和报酬标准；按计时方式计算时，由甲方书面确定工日和报酬标准，另行结算劳动报酬。
4.劳动报酬包括日工资、加班工资、休息休假工资以及法律规定的其它费用。
六、报酬支付
乙方在当月25日将本月完成作业量报送甲方，甲方在当月28日前审定回复，乙方以此编制劳动报酬分配表（详附件3）在当月30日前送甲方备案，甲方按下列第 种方式支付劳动报酬。
1.按月且在次月5日前支付劳动报酬。
2.按季度且在本季度末次月5日前支付劳动报酬；甲方在未支付劳动报酬月份预支乙方生活费 元/日·人（生活费在劳动报酬总额中扣除）。
甲方按备案的劳动报酬分配表对乙方成员支付报酬。乙方劳动期限不足1个月时，甲方在乙方作业内容完成后3日内支付报酬。
七、组成合同文件
1.甲方发出的开工通知书、施工作业任务书，作业量签证。
2.施工单位或甲方制定的施工现场文明施工、安全生产、质量管理制度；施工技术操作规程及技术交底文件。
3.乙方成员进、离施工现场登记表，每日工作考勤表，每月劳动报酬分配表（附件3）；乙方全体成员授权委托书（附件1）。
八、甲方权利义务
1.甲方派驻的现场代表
姓名： 职 务：
职权：

2.宣传并实施施工单位或甲方制定的施工现场文明施工、安全生产和工程质量管理制度。
3.向乙方安排符合使用要求的宿舍、活动室、食堂、浴室、厕所等生活设施。
4.按照施工工序提前5日向乙方提交施工作业任务书，并完成技术交底。
5.实行乙方成员进场、离场登记和日工作考勤，按照国家相关规定处理乙方发生的伤亡事故。
6.对乙方成员的身体健康状况、技术等级进行检查，符合要求的登记备案。
7.向乙方提供符合使用要求的“三宝”用品、安全设施和机具、机械设备，并监督乙方正确使用。定时组织开展班前活动，搞好文明施工、安全生产。
8.对乙方作业质量实施监督、检查，对查出的问题提出当即返工决定。
9.按时支付乙方劳动报酬，其成员中途离场时应足额支付劳动报酬。
10.乙方成员有违反计划生育、治安管理条例者，有权将其移送相关部门处理。
九、乙方权利义务
1.乙方推荐的现场代表
姓名： 职 务：班 组 长
职权：合同方全体成员授权委托书明确的内容。并代表乙方全体成员
2.对施工单位或甲方制定的文明施工、安全生产、工程质量管理制度进行认可并遵照执行。
3.准确向甲方陈述自己的个人简历、身体健康状况和上岗作业技术等级。
4.承诺对身体健康状况陈述不实，带有陈旧性伤病上岗作业而发生的后果，由本人承担发生的一切费用；因工伤亡时按照国家相关规定处理。
5.执行进场、离场登记和日工作考勤，不得将合同约定的作业内容转由第三方完成。
6.根据作业任务书需要作业时，有权要求施工单位和甲方予以配合，同时在不影响工期情况下自行安排休息、休假。
7.定时开展班前活动，搞好文明施工、安全生产，承担违反文明施工、安全生产管理规定的违约责任。
8.合理安排乙方成员上岗作业，确保人员到位，不造成窝工和延误合同期限，若有成员增减，提前到甲方办理用工事宜。
9.因违反施工技术操作规程、乙方成员不符合技术等级上岗作业造成质量问题时，对其进行整改并承担工资费用。
10.严格按照施工工序合理安排技术工人作业，技术工人的岗位应与其技术等级和技术水平相适应，不具有本岗位技术水平的工人和非专业工种的工人不得上岗作业。
十、质量、验收与返修
1.乙方对合同范围内的作业质量向甲方负责。
2.甲方或施工单位检查出不符合质量要求的工序或半成品时，有权通知乙方立即无条件返工，发生的人工费由乙方承担。
3.甲方对乙方作业的工序、半成品、成品验收，限在乙方施工操作过程中同步完成。
4.乙方未按甲方书面通知规定的时间内履行返工义务，甲方可以组织第三方返工，发生的人工费由乙方在合理范围内承担。
5.在业主方组织工程竣工验收，且工程竣工验收合格之日起，乙方不再对该工程承担返修义务。
十一、违约、赔偿和争议
1.甲方有下列行为之一，支付乙方违约金 元。
1.1不按合同审定乙方完成的作业量、支付乙方劳动报酬。
1.2不按程序追究乙方违约责任，变相克扣乙方劳动报酬。
1.3在施工期间因自身原因造成乙方窝工、停工超过15日。
1.4不及时解决乙方因工伤亡的治疗及赔付。
1.5违反本合同规定的权利和义务。
2.甲方对乙方的下列行为之一实施罚款，金额 元。
2.1因乙方原因不能按照合同约定期限完工。
2.2因乙方违反操作规程造成安全事故、人员伤亡。
2.3未经甲方同意将合同约定内容转由第三方完成。
2.4违反施工技术操作规程，造成质量事故或返工。
2.5违反本合同规定的权利和义务。
3.甲方对乙方的下列行为之一实施罚款，金额10元/人·次。
3.1违反国家颁布的施工现场文明施工，安全管理规定。
3.2违反施工单位或甲方制定的文明施工、安全管理制度。
3.3不按施工技术操作规程作业，野蛮作业，且不听劝阻。
4.因甲方原因造成合同期限延误时，停工期间甲方支付乙方生活补助10元/日·人。
5.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协调不成按下列顺序解决：
5.1提请建设行政主管部门或劳动行政主管部门协调。
5.2提请工程施工所在地劳动仲裁委员会仲裁。
5.3依法向工程施工所在地人民法院起诉。
十二、合同解除
1.甲方、乙方协商一致，可以解除合同。
2.甲方不按合同约定支付劳动报酬或停止施工超过15日，乙方有权解除合同。
3.乙方将合同内容转由第三方完成，甲方有权解除合同。
4.乙方违反施工技术操作规程作业或违反合同约定上岗作业，造成质量或安全事故时，甲方有权解除合同。
5.双方因不可抗力致使合同无法履行，双方或一方可以解除合同；因一方违约致使合同无法履行时，另一方可以解除合同。
一方要求解除合同的，应提前7日以书面形式向对方发出解除合同通知，7日后合同自行解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
十三、其它
1.本合同经双方签字盖章、且加盖骑缝章后生效。
2.本合同正本二份，双方各执一份；合同副本三份，双方各执一份，送一份至工程总承包单位备案。

甲 方（公章）： 乙方代表（签字）：

法定代表人（签字）： 乙方成员（签字）：
（详附件2）

委托代理人（签字）：

合同签定地点：
合同签定时间： 年 月 日

本合同附件：1.乙方全体成员授权委托书
2.乙方全体成员授权委托书、合同签字表
3.乙方全体成员劳动报酬分配表
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权 (班组长)代表签定本合同的全体成员履行合同约定的权利和义务，并就履行合同过程中发生的争议与用工方洽商。
此授权期限为合同生效之日至合同终止之时。本合同全体成员在授权范围内对 (班组长)的行为负责。

授 权 人： 班组全体成员（详附件2）

被授权人：(班组长签字)

年 月 日

附件2：
乙方全体成员授权委托书、合同签字表
姓 名
性别
年龄
身份证号码
住 址
签 名

乙方全体成员授权委托书、合同签字表
姓 名
性别
年龄
身份证号码
住 址
签 名

附件3：
乙方全体成员劳动报酬标准
甲方签章： 乙方(班组长签字)：
序号
姓 名
工 种
计 酬 标 准
签 字
序号
姓 名
工 种
计 酬 标 准
签 字

附件4：(用于发放农民工工资样表)
乙方全体成员劳动报酬分配表
（ 月份） 发薪日期： 年 月 日 单位：元
序号
姓 名
工 种
计 酬 标 准
工作量
应 发 金 额
预 支 金 额
扣 除 金 额
实 发 金 额
领款人签 字

甲方负责人： 甲方审核人： 乙方代表：