合同管理复习资料1.doc

一、填空题
1.监理招标的标的是[监理服务].
2. 工程师易人发包人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人
3．建筑工程招标时要约邀请，投标是要约，招标通知书是承诺。
4.《招标投标法》规定招标方式主要有公开招标、邀请招标.
5.评标委员会的成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2／3.
6.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，并退还他们的投标保证金和保函.
7.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。
8. 合同法的基本原则：平等、自愿、公平、诚实信用。
9. 施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款组成的。
10.邀请招标的邀请对象的数目以5～7家为宜，但不应少于3家.
11.代理的类型包括：法定代理、委托代理、指定代理
12. 担保的形式主要包括保证、抵押、质押、留置和定金
13. 合同履行中的抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权
14.合同争议的解决方式主要有协商、调解、仲裁、诉讼
15.仲裁是由仲裁委员会开展，需出具仲裁协议书。
16.合同法律关系的主体包括自然人、法人、其它社会组织。
17. 自然人是基于出生而成为民事法律关系主体的有生命力的人。必须具有民事权利能力与民事行为能力。
18.权利与义务是合同法律关系的主要内容。
19.物、行为、智力成果是合同法律关系的客体。
20. 投标班子：一般应包括下列三类人员：经营管理类人员、专业技术类人员、商务金融类人员
二、单项选择题
1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )
a.同质业主后即可调换 b.无需通知业主即可调换 c.取得业主书面同意后才能调换
d.合同签订后不允许再调换
2. 关于无效合同，下列说法错误的是（　）
a.违反了法律规定的条件 b.自订立起就没有法律效力 c.不受到法律保护 d.自宣布无效之日起无效
4.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（ ）。
a.建设项目依据国家计划被取消 b.战争 c.动乱 d.协议条款内约定等级以上的地震
5.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（ ）。
a.不承担责任 b.承担连带责任 c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量的酬金
6.fidic合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（ ）来判断。
a.业主 b.监理工程师 c.承包商 d.政府主管部门
7.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（ ）签发。
a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商
8.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（ ）书面同意方可运至现场。
a.业主 b.监理工程师 c.施工承包商 d.设备供应商
9.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（ ）负责。
a.业主 b.监理工程师 c.承包商 d.分包商
10.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（ ）。
a.该项索赔视为已经批准 b.视为已被拒绝 c.尚待批准 d.承包商应进一步提交索赔证据
11.需要对施工图设计进行修改时，应经（ ）批准。
a.监理工程师和业主 b.监理工程师和初步设计原批准单位 c.监理工程师和上级主管部门 d.监理工程师和原设计单位
12.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（ ）加以澄清，并允许其补充和修正。
a.投标工期 b.投标报价 c.工程质量标准 d.施工组织设计
13.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）。
a.立即停止执行 b.继续有效 c.宣告无效 d.对要求变更的条款部分无效
14.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（ ）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。
a.委托授权书 b.订货单 c.履约保证书 d.钢材需求计划
15.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（ ）。
a.可单方宣布解除合同 b.必须按原单价交付剩余水泥 c.有权拒绝按原单价供应水泥
d.可单方面修改价格条款强制采购方执行
16.fidic合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（ ）止。
a.工程移交证书指明的竣工日 b.颁发工程移交证书日
c.颁发接触缺陷责任证书日 d.承包商提交的结清单生效日
17. 根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（ ）
a.罚金 b.利息 c.赔偿金 d.违约金
18.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应( )递交索赔通知。
a.向业主 b.向监理工程师 c.以业主和承包商的共同名义向设计单位
d.以监理工程师和承包商的共同名义向设计单位
19.采用（ ）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
a.公开招标 b.邀请招标 c.议标 d.比价招标
20.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（ ）。
a.业主 b.承包商 c.合同标的 d.合同条款
21. 在评标委员会成员中，不能包括（ ）
a.招标人代表 b.招标人上级主管代表 c.技术专家 d.经济专家
22．委托监理合同法律关系的客体是（ 　）。
　　A．监理规划 　　B．监理工程　 　C．监理服务　 　D．监理投标方案
23．依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ 　）。
　　A．招标公告 　　B．寄送的价目表　 　C．投标书　 　D．招标说明书
24．某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（ 　）。
　　A．不安抗辩权　 　B．先履行抗辩权　　 C．同时履行抗辩权　　 D．后履行抗辩权
25. 投标人在投标过程中出现（　）时，招标人可以没收投标保证金。
　 a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
　 b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
　 c.购买招标文件后不递交投标文件
　 d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
26、与邀请招标相比，公开招标的特点是（ ）
A.竞争程度低 B.评标量小 C,招标时间长 D.费用低
27、在评标委员会成员中，不能包括（ ）
A.招标人代表 B.招标人上级主管代表 C.技术专家 D.经济专家
28、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（B）为准。
A.原总价 B.原单价与工程量乘积之和 C.新总价 D.新单价与工程量乘积之和
29、监理合同有效期是指（ ）
A.监理合同中书面约定的履行期间 B. 监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和 C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D. 从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
30、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括（ ）
A.对设计、施工承包单位的选定权 B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权 D.对工程规模、规划设计等要求的认定权
31、工程项目的设计成果完成后，由（ ）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A.设计人 B.监理人 C.审图机构 D.发包人
32、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付（ ）。
A.合同约定设计费的60% B.双倍定金作为赔偿 C.合同约定设计费的一半 D.合同约定的全部设计费
33、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（ ）
A.中标通知书 B.投标书 C.施工合同专用条款 D.规范
34、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用，但由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（ ）承担。
A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.发包人与承包人共同
35、施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按照工程师的要求进行了抽检试验，并标明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延 B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延 D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延
36 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位 B．分公司 C．建设单位 D．施工企业
37. 按照《合同法》的规定，（ ）属于委托合同。
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
38. 法人成立进行注册登记时，应当以（ ）为住所。
A．主要办事机构所在地 B．主要经营场所所在地 C．主要合同履行地 D．董事长的户口所在地
39. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（D）。
A．建筑物 B．施工工程技术 C．施工工程款 D．工程施工行为
40. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．抵押人使用的宅基地
C．抵押人拥有的股票 D．学校设施
41. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 （ ）。
A．不成立 B．成立 C．无效 D．可撤销
42. 《合同法》规定，要约生效条件为（ ）。
A．要约人向受要约人发出要约 B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人
43. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（ ）责任。
A．违约 B．侵权 C．“先合同义务” D．无过错
44. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（ ）。
A．乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B．乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C．乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D．乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
45. 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地 B．订立合同时履行地 C．履行合同时订立地 D．履行合同时履行地
46. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。
A．同时履行抗辩权 B．后履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．合同中止履行的权利
47. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的（ ）。
A．债权转让 B．合同变更 C．债务转移 D．合同转让
48. 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（ ）。
A．要约生效 B．承诺生效 C．合同成立 D．合同生效
49. 建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。
A．工程所在地 B．仲裁申请人所在地 C．纠纷发生地 D．双方协商选定
50. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。
A．必须适用违约金条款 B．必须适用定金条款
C．可以选择适用违约金或定金条款 D．两者都不能适用，因约定无效
51. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。
A．必须公开招标 B．必须邀请招标 C．可直接委托发包 D．必须聘请招标代理机构委托发包
52. 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（ ）。
A．投标人应要求招标人继续解释 B．以书面解答为准 C．以招标文件为准 D．由人民法院判定
53. 施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（ ）。
A.建设项目依据国家计划被取消 B.战争
C.动乱 D.协议条款内约定等级以上的地震
54. 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（ ）。
A．按无效投标处理 B．要求投标人补交投标保函 C．进入评标程序后淘汰 D．要求投标人赔偿损失
55. 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ ）止所经过的日历天数。
A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日
56. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （ ）。
A．中标人不承担合同责任 B．招标人应退还其投标保证金
C．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D．招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
57. 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。
A．发出中标通知书后 B．完成评标后 C．提交履约担保后 D．合同履行完毕后
58.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（ ）。
A.不承担责任 B.承担连带责任 C.承担全部责任 D.同意扣除一定数量的酬金
59. 建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地 B.仲裁申请人所在地 C.纠纷发生地 D.双方协商选定
60. 某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（ ）。
A．发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B．发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C．发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D．发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止
61. 监理招标的宗旨是对监理单位（　）的选择。
　A.能力 B.人员 C.设备 D.报价
62. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（ ）。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施
63. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（ ）。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
64. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。
A．设计院没收建设单位支付的定金
B．设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％
C．建设单位支付合同设计费的50％ D．设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
65. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（ ）。
A．承包人的损失都由发包人承担 B．发包人的损失都由承包人承担
C．双方的损失各自承担 D．双方的损失都由审批部门承担
66. 某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。
A．审查单位与监理单位共同承担 B．承包人与审查单位连带承担
C．承包人全部承担 D．承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
67. 某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（ ）。
A．由发包人复制，复制费用发包人承担 B．由发包人复制，复制费用承包人承担
C．由承包人复制，复制费用承包人承担 D．由承包人复制，复制费用发包人承担
68. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。
A．无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B．无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C．应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D．应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
69. 某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（ ）承担。
A．承包人 B．钢材供应商 C．监理单位 D．发包人
70. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。
A．发包人负责，并承担检验费用 B．发包人负责，检验费用由承包人承担
C．承包人负责，并承担检验费用 D．承包人负责，检验费用由发包人承担
71. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。
A.发包人负责，并承担检验费用 B.发包人负责，检验费用由承包人承担
C.承包人负责，并承担检验费用 D.承包人负责，检验费用由发包人承担
72. 某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（ ）
A．防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B．防护措施由发包人完成，费用由承包人承担
C．防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D．防护措施由承包人完成，费用由发包人承担
73. 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（ ）
A．无权对该工程主张任何权利 B．无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权
C．可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D．可以留置该工程
74. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（ ）承担。
A．发包人 B．监理单位 C．承包人 D．维修公司
75. 某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人（ ）。
A．30万元 B．70万元 C．100万元 D．170万元
76. 某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（ ）。
A．500天 B．538天 C．865天 D．903天
77. 依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（ ）。
A．增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B．增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C．增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D．增加的费用和工期延误责任都由承包人承担
78. 依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A．在颁发接收证书时全部返还 B．在颁发履约证书时全部返还
C．在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D．不再返还
79. 《合同法》规定，要约生效条件为（ ）。
A.要约人向受要约人发出要约 B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C.受要约人作出有效承诺 D.要约以任何形式到达受要约人
80. 工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。
A．索赔的合同依据 B．索赔的目的 C．索赔事件的性质 D．索赔的起因
81. 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。
A．索赔报告 B．索赔意向通知 C．索赔依据和资料 D．工期和费用索赔的具体要求
82. 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（ ）。
A．在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B．工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C．工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D．工程师的索赔处理决定不需通知发包人
83.施工合同示范文本中要求，由（ ）投保建筑工程一切险o
　　A.发包人 　　B.承包人　　C.监理人 　　D.项目经理
84.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ ）。
　　A.同时履行抗辩权 　　B.代位权　　C.撤销权 　　D.不安抗辩权
85.一般情况下，（ ）应当由招标人完成。
　　A.确定中标人 　　B.评标情况说明　　C.对各个合格投标书的评价 　　D.推荐合格的中标候选人
86.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。
A.负责施工合同的协调管理 　B.负责外部关系的协调　　C.认真勤奋地工作 　D.不得泄露申明的秘密
87.施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（ ）。
　　A.合同协议书、通用条款、专用条款　　B.中标通知书、专用条款、协议书
　　C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、标准
88. 某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。
　 A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
　 C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延
89.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。
　　A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
　　B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
　　C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
　　D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
90.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。
　　A.现场地质条件与文件资料说明不一致　　 B.不利于施工的外界非自然条件
　　C.不利于施工的气候条件 　　 D.其他承包商对施工的干扰
三、多项选择
1.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（ ）。
a.依法成立 b.有必要的财产和经费 c.有自己的名称、组织机构和场所
d.有符合法定条件的法定代表人 e.能独立承担法律责任
2.当事人能行使留置权的合同有（ ）。
a.购销合同 b.加工承揽合同 c.仓储保管合同 d.借款合同 e.运输合同
3.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ ）。
a.正常的监理工作 b.附属工作 c.附加工作 d.额外工作 e.业主要求的工作
4.监理单位对监理工作承担责任的原则是（ ）。
a.在监理合同有效期内承担责任
b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任
e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
5.监理单位的投标书由（ ）组成。
a.技术建议书 b.承接监理任务意向书 c.投标说明书 d.财务建议书 e.资质资格证书
6.工程施工招标文件，主要由（ ）组成。
a.招标申请书 b.工程综合说明和设计文件 c.单价表和工程量清单
d.投标须知 e.招标邀请书
7.代理法律制度中的委托代理，代理人因（abce）承担法律责任。
a.委托授权不明 b.无权代理未经追认 c.与第三人恶意串通
d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果 e.超越代理行为未经追认
8. 下列行为中属于委托代理的法律行为有（ ）。
A．施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人
B．监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人
C．施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人
D．建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜
E．总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作
9 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（ ）。
A．投标人提供投标保函 B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函
53. 建设工程一切险的被保险人可以包括（ ）。
A．业主 B．总承包商 C．分包商 D．业主聘用的监理工程师 E．设备供应商
54. 根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A．要约所处法律效力状态不同 B．撤回和撤销的目的不同 C．撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同 D．受要约人对要约知晓的情况不同 E．对要约人的约束条件不同
55. 《合同法》规定的合同有效条件包括（ ）。
A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B．当事人意思表示真实 C．合同当事人签字或盖章 D．合同应当采用书面形式 E．不违反法律或社会公共利益
56. 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为（ ）。
A．甲、乙公司作为合同主体不变 B．甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D．丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E．乙公司不能强迫丙公司履行义务
57. 《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括（ ）。
A．补偿性原则 B．严格责任原则 C．惩罚性原则 D．有限责任原则 E．连带责任原则
58. 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（ ）。
A．施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B．通过有关调解仍未解决合同纠纷
C．施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D．和解无效 E．人民法院没有管辖权
59. 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括（ ）。
A．要求施工企业必须具备一定的资质等级 B．要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级
C．要求投标人必须拥有进口的施工机具 D．要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材
E．要求专业工程的施工企业必须是本系统的
60. 某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（ ）。
A．参加现场考察投标人的费用自行承担 B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担
C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
61. 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。
A．只减少1名招标人代表 B．减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C．招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D．招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
E．招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
62. 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（ ）。
A．投标人资质 B．监理大纲 C．总监理工程师业绩 D．监理单位业绩 E．监理费报价
63. 《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括（ ）。
A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益 B．推荐选择工程的施工单位 C．选派合格的监理人员及总监理工程师 D．不得泄露与工程有关的保密资料 E．代表委托人与承包人解决合同争议
64. 监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（ ）。
A．发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 B．对工程的质量、工期、费用实施监督控制 C．审查批准工程设计的变更 D．在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 E．批准承包人的索赔要求
65. 在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（ ）。
A．委托人违约应承担违约责任 B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算 C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任
E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任
66. 建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（ ）。
A．项目建议书 B．初步设计 C．技术设计 D．产品设计 E．施工图设计
67. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。
A．招标公告 B．招标文件 C．投标书 D．工程量清单 E．中标通知书
68. 按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。
A．办理土地征用 B．向工程师提供工程进度计划 C．提供保证施工安全需要的围栏设施
D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提