建设工程招标投标与合同管理.doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

合同管理试题及答案之三
一、单选题（每题1分，共10分）。
1、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（ ）。
A、自然人 B、公民 C、领导者 D、组织
2、经济法律关系的（ ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A、主体 B、客体 C、内容 D、对象
3、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（　　）。
Ａ、合法行为　　 Ｂ、违法行为　　Ｃ、自然事件　　　Ｄ、社会事件
４、在下列合同中，（　　　）合同是可变更的合同。
Ａ、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
Ｂ、以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ、因重大误解而订立的
Ｄ、损害社会公共利益的
５、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（ ）申请执行。
A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会
6、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。
A、能力 B、报价 C、监理人员数量 D、设备
7、中标通知书（ ）具有法律效力。
A、对招标人和中标人均
B、只对招标人
C、只对中标人
D、对招标人和中标人均不
8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
9、施工合同文本规定，承包人有权
A、自主决定分包所承包的部分工程
B、自主决定分包和转让所承担的工程
C、经发包人同意转包所承担的工程
D、经发包人同意分包所承担的部分工程
10、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。
A、费用和工期损失全部由业主承担
B、费用和工期损失全部承包人承担
C、费用由承包人承担，工期给予顺延
D、工期不予顺延，但费用由业主经予补偿
二、多选题（每题1分，共40分）
1、合同法律关系由（　　）等要素构成。
Ａ、主体 Ｂ、客体 Ｃ、行为 Ｄ、事件 E、内容
2、担保方式包括（ ）等。
A、保证 B、抵押 C、质押 D、预付款 E、定金
3、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。
A、损害公共利益的
B、以合法活动掩盖非法目的的
C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D、因重大误解而订立的
E、在订立合同时显失公平的
4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ）确定的价格履行。
A、协议补充
B、按照有关合同条款确定
C、按照交易习惯确定
D、按照订立合同时履行地的市场价格履行
E、按照订立合同订立地的市场价格履行
5、在合同促裁制度中，首席仲裁员由（ ）
A、当事人共同选定
B、仲裁申请人选定
C、未申请仲裁一方当事人选定
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
6、在下列行为中，（ ）属于要约邀请。
A、价目表的寄送
B、招标公告
C、投标
D、招标说明书
E、不含价格的商业广告
7、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）。
A、支付违约金 B、支付赔偿金 C、返回财产
D、追缴财产 E、继续履行
8、中标通知书发出后的30天内，双方应按照（ ）订立书面合同。
A.招标文件
B.中标人的投标文件
C.最后修改投标文件后确定的价格
D.综合所有投标文件中最优的内容
E.最后修改投标文件后确定的工期
9、在监理合同中，（ ）是监理人的权利。
A.工程建设有关事项和工程设计的建议权
B.对其他合同承包人的选定权
C.委托监理工程重大事项的决定权
D.获得酬金的权利
E.工程建设有关协作单位组织协调的主持权
10.大型项目的评标中,( )是初评的工作内容。
A.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B.投标人的资格
C.投标保证有效性
D.报送资料的完整性
E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离
11.设计合同履行过程中,设计人承担的义务包括( )等方面工作。
A.保证设计质量
B.负责设计交底
C.协调工程施工
D.负责施工中发生的设计变更
E.确认承包人施工工艺的可靠性
12.质量监督机构对工程质量监督工作的范围包括( )。
A.抽样检查防水工程的质量
B.对使用的建筑材料进行见证
C.评定已完成工程的质量等级
D.对承包人的施工过程进行巡视监督
E.检查施工现场监理机构是否按照监理规划进行监理
13.施工合同文件组成包括( )。
A.图纸
B.协议书
C.技术规范
D.工程报价单
E.中标意向书
14.施工合同履行中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。
A.发生设计变更
B.发包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供贷商未能按时交贷
D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
15.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,指示承包人进行剥露后重新取样试验.
试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求,但未达到合同约定的标准，工程
师应判定( )。
A. 质量合格
B. 需重新修复
C. 不补偿费用但顺延合同工期
D. 顺延合同工期并追加合同价款
E. 承包人损失的工期和费用均不予补偿
16.施工过程中发生( )情况时,可以调整合同价款。
A. 设计变更
B. 工程师批准的承包人索赔
C. 当地税务部门对税费的调整
D. 遇到图纸未表明的地下构筑物
E. 中期支付进度款扣回部分预付款
17.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应该做的工作包括( )。
A.向承包人发出必须提前竣工的指令
B.与承包人协商并签订提前竣工的协议
C.负责修改施工进度计划
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验项目
18.FIDIC《施工合同条件》中的指令分包商，其特点表现为（ ）。
A. 由业主选定的施工单位
B. 与业主签订合同
C. 由承包商负责协调管理
D. 从承包商中标价的暂列金额内支付
E. 承担不属于承包商必须完成工作范围内的施工
19.FIDIC合同条件内规定,业主和承包商对合同的履行发生争议时,解决的方式包括( )。
A. 当事人双方协商
B. 工程师确定
C. 建设行政主管部门调解
D. 争端裁决委员会决定
E. 仲裁机构裁决
20.工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。
A. 删减部分承包商内容交给其他人完成
B. 改变部分工程的基线
C. 改变已批准承包商施工时间和顺序
D. 增加合同约定的工程量
E. 改变施工工程的性质
21.索赔按目的划分包括( )。
A. 综合索赔
B. 单项索赔
C. 工期索赔
D. 合同内索赔
E. 费用索赔
22.工程师审查承包商索赔成立必须具备的条件有( )。
A. 与合同相比已造成额外费用增加或工期损失
B. 费用增加或工期损失非承包商原因
C. 按合同规定不应由承包商承担的风险
D. 在规定的时间内提出索赔
E. 事件原因属于分包商造成的损害
23.分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。
A. 业主直接送达
B. 工程师直接送达
C. 工程师代表直接送达
D. 承包商代表直接送达
E. 经承包商代表确认工程师发布
24.债权撤销权在( )情况下消灭。
A. 自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B. 自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C. 自债权人的行为发生之日起1年内没有行使
D. 自债权人的行为发生之日起5年内没有行使
25.属于非法分包工程的情况包括( )。
A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施
B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C. 将工程的主要部分交给其它单位实施
D. 承接分包工程后再分包
26.对变更工程进行变更估价时,监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括( )。
A. 工程量清单中所含有的同类工作内容
B. 工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同,但作业方法有重大差异
C. 工程量清单中没有该项工作内容
D. 承包商因质量不合格的返工工作内容
E. 工作内容不变,实际工作量比工作量清单中的数量增加超过25%以上,但不起过合同总价的2%
27.争端解决的方式有( )。
A. 工程师的裁定
B. 友好解决
C. 仲裁
D. 诉讼
28.承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有( )。
A. 工程进度计划
B. 施工日志
C. 工程所在国的政治经济的基本资料
D. 来往文件和信函等
E. 会议纪要和备忘录
29.国际工程承包中常见的保险种类有( )。
A. 工程一切保险
B. 疾病保险
C. 第三方责任险
D. 人身意外险
E. 货物运输险
F. 其它保险
30.一个项目的投标报价由以下( )部分组成。
A. 施工成本
B. 利润和税金
C. 风险费用
D. 管理费用
31.公开招标的优点有( )。
A. 业主可选择所价较低、信誉较好的承包商
B. 使承包商努力提高工程质量、缩短工期和降低造价
C. 业主的工作量相对大些，招标费用大
D. 业主有较大的选择范围
32．下列属于担保的内容有（ ）。
A． 银行的担保
B． 履约保证金
C． 预付款担保
D． 保留金
33．属于一般分包合同的特点有（ ）。
A． 由承包人挑选分包人
B． 分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C． 对总的合同执行没有影响
D． 承包商对分包工程不承担责任和义务
34．属于指定分包合同的特点有（ ）。
A． 指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B． 在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C． 指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D． 指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任
35．对分包商的其它施工现场考察，其内容有（ ）。
A. 企业原有业绩的记载
B. 生产设备情况
C. 财务资状况
D. 企业业绩
36.常见的一般危害的风险有( )。
A. 合同条件
B. 技术规范
C. 通货膨胀
D. 管理决策失误
37.承包商常用的风险管理( )。
A. 了解工程所在国家(地区)的情况
B. 了解工程现场情况
C. 依据招标文件及合同计价方式,增加风险性报价
D. 进行合理的工程分包,以转移风险
E. 合理成立联营体以共担风险
38.按提出工程变更的各方当事人来看,可分为( )个方面。
A. 承包商提出工程变更
B. 分包商提出工程变更
C. 业主方提出变更
D. 监理工程师提出变更
39.以下属于可原谅延误的是( )。
A. 不可抗力引起的延误
B. 承包商对现场条件的错误判断引起延误
C. 不适当的施工组织管理引起延误
D. 特别恶劣的气候条件引起延误
40.对延期天数的计算有( )种方法。
A. 工期分析法
B. 实测法
C. 类推法
D. 工时分析法
E. 造价的比较
F. 折合法
三.判断题(每题1分，共10分)
1.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。 ( )
2.承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。 ( )
3.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。 ( )
4.承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。( )
5.非关键线路的图纸迟交一定可以延期。 ( )
6.标底编制的方法是概预算编制法。 ( )
7.业主与监理的关系的被委托与委托的关系。 ( )
8.标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。 ( )
9.按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。( )
10.承诺是受要约人同意要约的意思表示。 ( )
四.简答题(每题4分，共5题)
1. 要约在什么情形下失效?
2. 公开招标的特点是什么?
3. 总价合同的特点是什么?
4. 国际工程承包实践中,对延期天数的计算有哪几种方法?
5. 可原谅延误的种类主要有哪几种?
五.综合题(每题10分)
1. 某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程
遭受如下损失:
(1).一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元；
(2).一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元；
(3).洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元；
(4).临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元；
(5).工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
问题：（1）.业主应承担哪几项风险?
(2).承包商应承担哪几项风险?
(3).若已办理了3%的保险,该项工程造价为8000万元,投保金额分期办理,本期只
办理了6000万元,则可向保险公司索赔多少?

2.根据监理工程师的判断,如果他认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作
出任何变更,他应有权指示承包商进行而承包商也应进行什么工作?
参考答案

一.单项选择题:
1．D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.A 7.A 8.C 9.D 10.B
二.多项选择题:
1. ABE 2.ABCE 3.DE 4.ABCD 5.AB 6.ABDE 7.ABE 8.AB 9.ADE 10.BCDE
11.ABD 12.AE 13.ABCD 14.ABD 15.BE 16.ABDE 17.BD 18.ACDE 19.ABDE
20.BCDE 21.CE 22.ABCD 23.DE 24.AD 25.ACD 26.BC 27.ABCD 28.ABCDE
29.ACDEF 30.ABC 31.ABD 32.ABCD 33.ABC 34.ABCD 35.AB 36.ABD 37.ABCDE
38.ACD 39.AD 40.ABCDEF
三.判断题:
1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√
四.简答题:
1. 答:(1).拒绝要约的通知到达要约人；
(2).要约人依法撤销要约；
(3).承诺期限届满,受要约人未作出承诺；
(4).受要约人对要约的内容作出实质性变更。
2. 答:公开招标的特点是招标中投标单位的数量不受限制,业主有较大的选择范围；有助于开展全面竞争,打破垄断和地区保护主义；能使承包商努力提高工程质量,缩短工期和降低造价；但使得业主的工作量较大,招标费用也多；同时投标的社会成本增大。
3. 答:总价合同的特点是:业主管理工作量少,结算较简单,但只适用于施工图纸明确、工程规模较少且技术不太复杂的工程。
4. 答:(1).工期分析法；(2).实测法；(3).类推法；(4).工时分析法；(5).造价比较法；
(6).折合法。
5. 答:(1).不可抗力引起的延误；
(2).不利自然条件或客观障碍引起的延误；
(3).特别恶劣的气候条件引起的延误；
(4).特殊风险引起的延误；
(5).罢工及其它经济风险引起的的延误。

五.综合题:
1. 答(1).业主应承担(1)与(2)两项与工程相关的风险；
(2).承包商应承担(3).(4)和(5)的有关风险；
(3).保险公司赔偿金额(300+80)×6000/8000 =285万元。
2. 答(1).合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加和减少；
(2).取消合同中任何部分的工程细目的工作,被取消的工作是由业主或其它承包方实施者除外；
(3).改变合同中任何工作的性质、质量及种类；
(4).改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；
(5).为完成本工程所必须的任何种类的附加工作；
(6).改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排等,有关规定的施工顺序和时间安排,也一定是在规定范围里有所规定。
程建设合同管理模拟试题     -|jlks 发表于 2006-3-12 17:35:00

 一。单选

　　1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（ ）来承担。

　　a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门

　　2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。

　　a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方

　　c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付

　　3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。

　　a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

　　4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。

　　a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走

　　d.不须向业主支付费用将设备归还业主

　　5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。

　　a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元

　　6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（ ）。

　　a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行

　　c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

　　7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。

　　a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

　　c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

　　8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。

　　a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同

　　9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。

　　a.可继续施工b.应等待监理工程师进一步指示后在施工c.要求监理工程师再次检验

　　d.可报请业主作出决定

　　10.一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。

　　a.提出变更方承担b.对方承担c.平均分担d.提出变更方按较大的比例承担

　　11.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

　　a.合同约定的竣工日b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

　　c.办理竣工结算之日d.工程保修期满之日

　　12.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（ ）

　　a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换c.取得业主书面同意后才能调换

　　d.合同签订后不允许再调换

　　13.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（）负责。

　　a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商自己

　　14.招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（）。

　　a.施工图预算价格b.当前建筑市场价格c.初步概算价格d.预计的可能最第投标价格

　　15.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。

　　a.监理工程师应推迟计量时间b.监理工程师单独计量无效

　　c.监理工程师单独计量有效d.监理工程师可不必在计量

　　16.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。

　　a.建设项目依据国家计划被取消b.战争c.动乱d.协议条款内约定等级以上的地震

　　18.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。

　　a.不承担责任b.承担连带责任c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金

　　19.fidic合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。

　　a.业主b.监理工程师c.承包商d.政府主管部门

　　20.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。

　　a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商

　　21.fidic合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（ ）。

　　a.可自行运出工地b.应经业主批准后才能运出工地c.经监理工程师批准后才能运出工地d.不能运出工地

　　22.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。

　　a.业主b.监理工程师c.施工承包商d.设备供应商

　　23.担保与所担保合同的关系属于（）。

　　a.平等关系b.从属关系c.相对独立关系d.无关系

　　24.经济合同履行原则要求按合同规定的（）履行。

　　a.时间b.标的c.价款d.地点

　　25.fidic合同条件规定，当组成合同个文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。

　　a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商

　　26.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。

　　a.业主b.监理工程师c.承包商d.分包商

　　27.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。

　　a.该项索赔视为已经批准b.视为已被拒绝c.尚待批准d.承包商应进一步提交索赔证据

　　28.fidic合同条件规定，若业主延误移交施工现场，导致承包商不能按合同约定时间开工时，新的合理开工时间应由（）提出。

　　a.业主b.监理工程师c.业主与监理工程师协调d.承包商

　　29.一方当事人发生（）时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。

　　a.法定代表人变更b.企业法人隶属关系变更c.企业法人名称变更d.违约行为

　　30.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。

　　a.监理工程师和业主b.监理工程师和初步设计原批准单位c.监理工程师和上级主管部门

　　d.监理工程师和原设计单位

　　31.无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是（）。

　　a.违约方向第三方抵押的财产b.不属于该合同范围内的违约方财产

　　c.合同标的物d.违约方关系人的财产

　　32.违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

　　a.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同

　　b.在继续履行过程中可更换标的c.必须按合同条款继续履行合同d.可拒绝继续履行合同

　　33.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。

　　a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计

　　34.施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（ ）承担该部分永久工程的照管责任。

　　a.业主b.监理工程师c.承包商d.业主与承包商共同

　　35.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。

　　a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效

　　36.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

　　a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划

　　37.工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可（）保护自己合法权益。

　　a.自动撤场b.要求变更合同c.宣布合同终止d.拒绝移交工程

　　38.建设工程施工合同属于（）。

　　a.劳务性合同b.工作性合同c.财产转移合同d.要物合同

　　39.订购500吨水泥的合同价为300元／吨。在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元／吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。

　　a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥c.有权拒绝按原单价供应水泥

　　d.可单方面修改价格条款强制采购方执行

　　40.业主与承包商的关系是（）。

　　a.购销合同关系b.经济委托关系c.法律上的平等关系d.委托与被委托的关系

　　41.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（）。

　　a.采取欺诈手段b.采取胁迫手段c.超越经营范围d.无效代理

　　42.fidic合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（）止。

　　a.工程移交证书指明的竣工日b.颁发工程移交证书日c.颁发接触缺陷责任证书日

　　d.承包商提交的结清单生效日

　　43.工程项目建设工程中，监理单位、设计单位、施工单位之间是（）关系。

　　a.经济管辖b.经济合同c.经济合伙d.经济协作

　　44.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应（ ）递交索赔通知。

　　a.业主b.监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位d.监理工程师和承包商的共同名义向设计单位

　　45.fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（）。

　　a.通知对方并与他协商b.提交监理工程师请他作出决定c.自己提交仲裁d.直截提请诉讼

　　46.业主应对（）原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

　　a.监理工程师提供的水准点高程有误b.承包商使用的测量仪器有误差

　　c.承包商放线有误而监理工程师未差出d.承包商放线后监理工程师未进行复测

　　47.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

　　a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标

　　48.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。

　　a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款

　　49.经济合同必须由（）签署。

　　a.法人b.企业组织内部的办事人员c.没有书面授权的企业外部代理人d.法定代表人书面授权的委托人

　　50.业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。

　　a.单位工程移交证书b.合同工程移交证书c.解除缺陷责任证书d.最终支付证书

　　1.b 2.a 3.b 4.d 5.d 6.a 7.c 8.b 9.a 10.a 11.b 12.c 13.c 14.b 15.c 16.a 17.c 18.a 19.b 20.b 21.c 22.b 23.b 24.b 25.b 26.b

　　27.a 28.d 29.d 30.d 31.c 32.c 33.d 34.a 35.b 36.a 37.d 38.b 39.b 40.c 41.a 42.d 43.d 44.b 45.b 46.a 47.a 48.c 49.d 50.c

　　二。多选（有两个或两个以上答案）

　　51.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自（ ）起。

　　a.权利人的权利受到限制之日b.权利人义务人订立合同之日c.权利人知道权利受到侵害之日

　　d.诉讼时效中断事由消除之日e.权利人应当知道权利受到侵害之日

　　52.设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是（）。

　　a.设计阶段的监理委托合同b.工程设计合同c.批准的可行性研究报告及设计任务书

　　d.工程监理规划e.规划设计方案

　　53.依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）。

　　a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所

　　d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任

　　54.当事人能行使留置权的合同有（）。

　　a.购销合同b.加工承揽合同c.仓储保管合同d.借款合同e.运输合同

　　55.经济合同鉴证和公正的差异是（）不同。

　　a.实行的原则b.实施的目的c.行为的性质d.证据的效力e.法律效力的适用范围

　　56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由（）。

　　a.承包方继续完善勘察设计b.发包方与承包方解除勘察设计合同c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金

　　d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失

　　57.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（）。

　　a.工程本身的损害b.清理修复的费用c.施工现场的设备、机械的损坏

　　d.施工现场甲方人员的伤亡e.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

　　58.《经济合同法》规定，经济合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性，应从以下几方面考虑：（）。

　　a.当事人主体资格b.形式程序合法c.合同内容合法d.合同登记备案e.合同经过公证

　　59.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）。

　　a.正常的监理工作b.附属工作c.附加工作d.额外工作e.业主要求的工作

　　60.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。

　　a.在监理合同有效期内承担责任

　　b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任

　　c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任

　　d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任

　　e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任

　　61.施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内进行招标。

　　a.全部工程b.单位工程c.特殊工程d.分部分项工程e.土建工程和安装工程

　　62.监理单位的投标书由（）组成。

　　a.技术建议书b.承接监理任务意向书c.投标说明书d.财务建议书e.资质资格证书

　　63.工程施工招标文件，主要由（）组成。

　　a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单

　　d.投标须知e.招标邀请书

　　64.施工合同的发包方对（）承担责任。

　　a.施工场地的土地征用b.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用

　　c.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作d.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料

　　e.提前使用后发生损坏的修理费用

　　65.代理法律制度中的委托代理，代理人因（）承担法律责任。

　　a.委托授权不明b.无权代理未经追认c.与第三人恶意串通

　　d.完成代理事项，被代理人不接受行为后果e.复代理行为未经追认

　　66.勘察设计合同中委托初步设计的，委托方的主要义务有：向承包方提供（）。

　　a.经批准的设计任务书b.工程项目的选址报告和资源报告c.满足设计要求的勘察资料