2011年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试题(5)-中大网校.doc

中大网校引领成功职业人生
2011年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试题(5)
总分：110分 及格：66分 考试时间：120分

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1)根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法，正确的是（　　）。
A. 工程师与承包人共同检验
B. 工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验
C. 工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽
D. 验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

(2)发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括（　　）。
A. 工程范围
B. 工程规模一
C. 限额设计要求
D. 设计方案

(3)某施工合同工期为300天，合同价为1500元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则监理工程师应（　　）。
A. 不批准顺延工期
B. 应批准顺延工期1天
C. 应批准顺延工期2天
D. 应批准顺延工期3天

(4)对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（　　）。
A. 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B. 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C. 不予淘汰，允许投标人重新报价
D. 初评阶段予以淘汰

(5)在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人兽求终止或解除合同，则（　　）。
A. 设计人退还发包人已付的定金
B. 设计人不退还发包人已付的定金
C. 发包人支付设计费的一半
D. 发包人支付第一阶段的全部设计费

(6)在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（　　）。
A. 业主
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人

(7)施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（　　）。
A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

(8)某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照《中华人民共和国合同法》的规定，承包人行使的是（　　）。
A. 不安抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 同时履行抗辩权
D. 后履行抗辩权

(9)将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（　　）进行的分类。
A. 合同目的
B. 索赔事件的性质
C. 索赔起因
D. 索赔的合同依据

(10)如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该索赔事件影响结束后的28日内向工程师递交（　　）。
A. 索赔意向通知
B. 索赔报告
C. 施工现场的记录
D. 索赔依据

(11)在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，（　　）。
A. 合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算
B. 合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金
C. 采购方不可以提出解除合同要求
D. 按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金

(12)某投标联合体，其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，则（　　）。
A. 投标文件应作为无效投标文件
B. 只得认可联合体中资质最低一家单位
C. 只得认可联合体中资质最高一家单位
D. 只得认可联合体中的牵头单位

(13)施工合同示范文本通用条款规定，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（　　）。
A. 承包人承担发生的费用，工期相应顺延
B. 承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C. 发包人承担发生的费用，工期相应顺延
D. 发包人承担发生的费用，工期不予顺延

(14)下列关于代理的表述中，不正确的是（　　）。
A. 无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B. 无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C. 无权代理的法律后果由被代理人承担
D. 代理人只能在代理权限内实施代理行为

(15)所有的施工合同价款都必须在（　　）中注明。
A. 中标通知书
B. 协议书
C. 投标书
D. 招标书

(16)依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以（　　）。
A. 发出终止合同通知，终止监理合同
B. 发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
C. 发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
D. 发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

(17)在FIDIC《施工合同条件》中，合同协议书应当在（　　）后签订。
A. 开标
B. 发出中标函
C. 提交履约保证
D. 开工

(18)在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（　　）。
A. 承包人必须接受
B. 不具有强制性的约束力
C. 仲裁机构应予以认可
D. 排除了法院的诉讼管辖

(19)设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（　　）组织。
A. 发包人
B. 承包人
C. 设备供应商
D. 质量监督部门

(20)在FIDIC合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以（　　）为判定准则。
A. 承包商的报价是否包括对此事件的费用
B. 是否由不可抗力事件造成
C. 作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
D. 是否非承包商原因造成

(21)监理工程师有权通知承包人修改进度计划是在（　　）情况下。
A. 只在实际进度滞后计划进度
B. 只在实际进度超前计划进度
C. 不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D. 在实际进行不能保证按时完成

(22)按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（　　）。
A. 由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B. 损失严重的应向发包人支付赔偿金
C. 累计赔偿总额不得超过设计费用总额
D. 赔偿责任按工程实际损失的百分率计算

(23)某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应（　　）。
A. 拒绝接收索赔意向
B. 接收索赔意向
C. 提交发包人审核
D. 与承包产协商索赔事项

(24)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力（　　）。
A. 是终局性的，对发包人具有强制约束力
B. 不是终局性的，对发包人具有强制约束力
C. 是终局性的，仅对承包人具有强制约束力
D. 不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

(25)在设计合同过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则（　　）。
A. 设计人退还发包人已付的定金
B. 设计人不退还发包人已付的定金
C. 发包人支付设计费的一半
D. 发包人支付第一阶段的全部设计费

(26)工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范本)》对办理施工环保许可的规定是（　　）。
A. 承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B. 承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C. 发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D. 发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

(27)按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按（　　）的顺序履行。
A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D. 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

(28)标准化的施工合同协议书的主要内容不包括（　　）。
A. 合同工期
B. 工程承包范围
C. 合同生效时间
D. 违约、索赔和争议

(29)按照合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是（　　）。
A. 产品合格证、检验单
B. 供货方提供的发货单、计量单、装箱单
C. 供方当事人独自封存的样品
D. 双方签订的采购合同

(30)在评标委员会成员中，不能包括（　　）。
A. 招标人代表
B. 招标人上级主管代表
C. 技术专家
D. 经济专家

(31)勘察投标书主要评审的内容不包括（　　）。
A. 勘察方案的合理性
B. 报价的合理性
C. 勘查技术水平的先进性
D. 对工程项目效果影响的利好性

(32)决定合同法律关系性质的是（　　）。
A. 合同法律关系的主体
B. 合同法律关系的客体
C. 合同法律关系的内容
D. 合同法律关系的责任

(33)下列施工合同文件中存在相互矛盾之处，应当以（　　）为准。
A. 图纸
B. 工程量清单
C. 中标通知书
D. 标准、规范

(34)因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（　　）。
A. 项目的直接损失
B. 项目勘察费的2倍
C. 项目的勘察、设计费
D. 返工项目的费用

(35)下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（　　）。
A. 当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
B. 当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
C. 订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
D. 订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

(36)发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由（　　）。
A. 承包人负责
B. 发包人负责
C. 由谁承担视具体情况决定
D. 承包人和发包人共同负责

(37)某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（　　）。
A. 未成立
B. 已经成立
C. 在公证后成立
D. 不具备成立条件

(38)施工合同示范文本规定的工程师索赔处理决定（　　）。
A. 是终局性的
B. 不是终局性的
C. 对发包人具有强制性的约束力
D. 对承包人具有强制性的约束力

(39)《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明（　　）。
A. 施工方案
B. 设计变更的期限
C. 竣工验收的标准
D. 合理使用年限

(40)在施工合同中，项目经理是由（　　）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A. 发包人单位法定代表人
B. 承包人单位法定代表人
C. 总监理工程师
D. 发包人代表

(41)在施工合同履行过程中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（　　）计算。
A. 按工程师提出的单价
B. 按承包人提出的单价
C. 按设计单位提出的单价
D. 参照报价单内类似工作的单价

(42)在施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（　　）天以书面形式通知承包人。
A. 7
B. 14
C. 30
D. 35

(43)在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件中（　　）的具体表现。
A. 当事人必须是法人组织
B. 意思表示真实
C. 不违反法律或社会公共利益
D. 当事人具有相应民事权利和民事行为能力

(44)按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（　　）。
A. 业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B. 应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C. 应由承包商和指定分包商共同承担责任
D. 应由指定分包商直接对业主承担责任

(45)隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，验收（　　）小时后监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。
A. 7
B. 24
C. 48
D. 72

(46)某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由（　　）。
A. 监理工程师负责检验，发包人承担检验费用
B. 监理工程师负责检验，承包人承担检验费用
C. 承包人负责检验，发包人承担检验费用
D. 承包人负责检验，承包人承担检验费用

(47)施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在（　　）。
A. 施工合同通用条款之后
B. 中标通知书之前
C. 投标书之前
D. 工程量清单之前

(48)对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（　　）合同。
A. 单价
B. 总价
C. 成本加酬金
D. 综合单价

(49)工程竣工前的联动无负荷试车由（　　）组织。
A. 承包人
B. 监理工程师
C. 发包人
D. 设计人

(50)某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（　　）。
A. 有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B. 有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C. 无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D. 无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)

(1)下列关于设计变更程序的说法，正确的是（　　）。
A. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案
B. 变更的相应图纸和说明由原设计单位提供
C. 承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更
D. 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意
E. 工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定

(2)FIDIC《施工合同条件》规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括（　　）。
A. 施工中涉及公共部门原因引起的延误
B. 业主提前占用工程导致对后续施工的延误
C. 竣工验收不能按计划正常进行
D. 后续法规调整引起的延误
E. 发生不可抗力事件的影响

(3)下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（　　）。
A. 施工现场待安装的设备损坏
B. 承包人的人员伤亡
C. 在现场的第三方人员伤亡
D. 承包人设备的停工损失
E. 停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

(4)依据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（　　）。
A. 工程量清单中的工程量不准
B. 采用固定价合同
C. 承包商的报价漏项
D. 合同内列有调价条款
E. 发生承包商应承担质量责任的扣款

(5)建设工程在施工中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括的内容有（　　）。
A. 提前竣工的时问
B. 发包人为赶工应提供的方便条件
C. 提前竣工所需的追加合同价款
D. 提前竣工的奖励措施
E. 承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

(6)FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交的施工进度计划应说明（　　）。
A. 打算采用的施工方案
B. 打算采用的施工组织方案
C. 打算采用的施工计划安排
D. 修改进度计划的时间安排
E. 预计应支付给承包商费用的资金估算表

(7)在建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是（　　）
A. 提供地下管线资料
B. 办理法律、法规规定的批准手续
C. 进行图纸会审
D. 按规定办理安全生产有关手续
E. 协调处理古树、名木的保护工作

(8)FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（　　）情况。
A. 监理工程师不认可分包商报表中的某些款项
B. 业主拖延支付给承包商经过监理工程师签证后的应付款
C. 分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
D. 承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表
E. 承包商与业主发生合同争议

(9)招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（　　）。
A. 没有按照招标文件要求提供担保
B. 报价金额的大小写不一致
C. 总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D. 货物包装方式高于招标文件要求
E. 货物检验标准低于招标文件要求

(10)效力待定合同的情形是（　　）订立的合同。
A. 无民事行为能力人
B. 无权代理人
C. 表见代理人
D. 法定代表人负责越权
E. 无处分权人处分他人财产

(11)依据《中华人民共和国合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（　　）。
A. 当事人双方无法达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B. 当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C. 一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行
D. 仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E. 建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

(12)在下列几种情开形中，（　　）合同是可变更的合同。
A. 损害公共利益的
B. 以合法活动掩盖非法目的的
C. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D. 因重大误解而订立的
E. 在订立合同时显失公平的

(13)监理工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（　　）。
A. 事态调查
B. 实际损失分析
C. 证据资料收集
D. 损害事件原因分析
E. 索赔理由分析

(14)在建设工程合同中，承诺应具备的条件有（　　）。
A. 只能向要约人作出
B. 必须由受要约人作出
C. 承诺必须在承诺期限内发出
D. 承诺的内容应当与要约的内容一致
E. 表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束

(15)依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有（　　）。
A. 外敌入侵
B. 工程所在地发生的叛乱
C. 超音速飞行物产生的压力波
D. 工地发生放射性污染
E. 不利气候条件对施工的影响

(16)下列对索赔的表述，正确的是（　　）。
A. 索赔要求的提出不需经对方同意
B. 索赔依据应在合同中有明确根据
C. 应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D. 监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E. 承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

(17)公开招标和邀请招标的区别包括（　　）。
A. 对投标人资质的要求不同
B. 竞争程度不同
C. 招标费用不同
D. 邀请投标人的方式不同
E. 评标工作量不同

(18)在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，监理人的权利有（　　）。
A. 获得监理酬金的权利
B. 对建设工程规模的建议权
C. 选择承包人决定权
D. 对施工进度进行检查监督
E. 建筑材料的检验权

(19)下列选项属于投标文件对招标文件实质性要求和条件的响应存在重大偏差的有（　　）。
A. 明显不符合技术规格
B. 投标附有招标人不能接受的条件
C. 组成联合体投标的，投标文件内未附联合体各方的共同投标协议
D. 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限
E. 所提供的投标担保有瑕疵

(20)建设工程合同法律关系的内容包括（　　）。
A. 权利
B. 义务
C. 自然人
D. 法人
E. 智力成果

(21)下列关于格式条款的表述，错误的有（　　）。
A. 格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B. 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D. 如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E. 如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

(22)采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（　　）等方面。
A. 对合同中任何工程量的改变
B. 工程任何部分标高的改变
C. 改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D. 删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E. 改变讳约责任的承相方式

(23)在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（　　）。
A. 同类工程施工经历
B. 财务状况
C. 企业信誉
D. 项目经理资质要求
E. 环境管理体系

(24)根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括（　　）。
A. 承包商的实际施工进度滞后于进度计划
B. 本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额
C. 承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款
D. 承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得的工程款
E. 承包商代表不能胜任工作

(25)材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，应承担（　　）。
A. 由此造成的货物损失
B. 运输部门的罚款
C. 按退货部分货款总额计算的违约金
D. 代保管费用
E. 物资保养费用

(26)某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于（　　）。
A. 要求设计单位修改设计
B. 承担设备拆除的费用
C. 负责设备重新安装
D. 承担重新安装的费用
E. 重新组织单机无负荷试车

(27)在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（　　）。
A. 对勘察资料的正确性负责
B. 提供设计人在现场的工作条件
C. 设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D. 完成施工中出现的设计变更
E. 负责设计人与承包人的工作协调

(28)监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是（　　）。
A. 首先要划清施工进度拖延的责任
B. 被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期
C. 被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期
D. 监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力
E. 监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期

(29)依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法正确的有（　　）。
A. 承包商应对分包合同进行协调管理
B. 承包商代表有权直接向分包商发布指示
C. 工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
D. 工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
E. 无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求

(30)在FIDIC《施工合同条件》下，监理工程师批示的内容应包括（　　）。
A. 变更内容
B. 变更工程价款
C. 变更项目的施工技术要求
D. 有关图纸文件
E. 变更处理的原则

答案和解析
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1) :A
(2) :D
(3) :C
(4) :B
(5) :B
(6) :B
(7) :D
(8) :C
(9) :D
(10) :A
(11) :D
(12) :A
(13) :C
(14) :C
(15) :B
(16) :B
(17) :C
(18) :B
(19) :B
(20) :C
(21) :C
(22) :C
(23) :B
(24) :D
(25) :B
(26) :A
(27) :C
(28) :D
(29) :C
(30) :B
(31) :D
(32) :C
(33) :C
(34) :D
(35) :D
(36) :B
(37) :B
(38) :B
(39) :D
(40) :B
(41) :B
(42) :A
(43) :D
(44) :D
(45) :B
(46) :C
(47) :D
(48) :B
(49) :C
(50) :A
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)
(1) :B, E
(2) :A, B, D, E
(3) :B, D
(4) :A, D, E
(5) :A, B, C, E
(6) :A, B, C, D
(7) :C, D
(8) :A, B, C
(9) :B, C, D
(10) :B, C, D, E
(11) :B, E
(12) :D, E
(13) :A, B, D, E
(14) :A, B, C, D
(15) :A, B, C, D
(16) :A, D
(17) :B, C, D, E
(18) :A, B, D, E
(19) :A, B, D, E
(20) :A, B
(21) :A, D
(22) :A, B, C
(23) :A, D, E
(24) :B, C
(25) :A, C
(26) :A, B, D
(27) :A, B, C
(28) :A, B, D
(29) :A, B, E
(30) :A, C, D, E

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：