建筑工程劳务分包施工合同.doc

施工合同

甲方(工程承包人)： 陕西建工集团陕北公司
乙方(劳务分包人)： 宝鸡川秦劳务有限公司

为了确保 北元集团锦源化工有限公司生活区 工程施工优质高效的完成，保证工程各项目标的顺利实现，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则并结合本工程的实际情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、 劳务分包人资质情况：
资 质 证 书 号 码 ： C1094061030231
发 证 机 关 ： 陕西省建设厅
资质专业 及 等级 ： 模板作业分包一级/钢筋作业分包一级/混凝土作业分包/砌筑作业分包一级/抹灰作业分包/焊接作业分包一级
复审时间及有效期限： 自2008年07月03日至2012年07月03日
2、 劳务分包工作对象及提供劳务内容：
工程名称：陕西建工集团总公司锦源化工项目
工程地点：神木县锦界开发区北
分包范围： 管理公寓主体结构、办公楼主体结构、餐厅主体结构及二次构造钢筋制作，三栋楼室内、室外土方回填 。
承包方式：人工费承包
甲方与乙方达成协议，乙方为甲方提供如下劳务服务：
（1）±0.000以下基础工程、土方回填；
（2）主体工程中的钢筋工程、模板工程、砼工程；
（3）屋面工程除防水层以下的工程；
（4）脚手架的撘设、拆除，临边、防护（棚）的撘设、拆除；
（5）机械的安装、就位、拆除配合，工（器）具现场的倒运、搬运；模板、钢筋、架材以外的所有辅材；
（6）除塔吊、垂直运输工具及木工、钢筋、砼相关大中型机械及架子车、灰斗车外的所有机械；
（7）材料机械到场、退场的装卸车，材料整理、收集，机械的保养、维护；
（8）现场文明施工，工完场清，严格按照文明工地要求组织各项施工；甲方提供的配套设施的保管，生活区的卫生清理；
（10）严格按照安全、质量、工期要求组织施工；施工现场范围内不产生计时工；
临水临电：临水由甲方接至作业层固定点；临电由甲方接至作业层三级箱，三级箱外由乙方自己负责。
3、分包工作期限：
起止日期：开工日期： 2011 年 5 月 18 日；结束日期： 2011 年 9月16 日；总日历工作天数： 120 天。

分项工程的工期以甲乙双方共同编制的分项工程进度计划为准。
4、质量标准：
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程质量 省优 。
劳务分包人必须按照现行的施工规范及技术标准及要求施工。
劳务分包人应以施工质量验收规范及评定标准为依据，必须满足以下各项条件：
主体质量验收中，检验批合格率为100%，分项工程质量合格率达到95%以上。
需要隐蔽的工程，必须要经过“三检”技术复核后，监理工程师限定时间内整改后，重新验收合格后方可继续施工。
主体结构拆模后，墙、板、梁、柱表面应达到中级抹灰质量标准，地坪一次达到设计毛地要求，如达不到要求，承包单价降低3%。
工程施工中质量检查，如质量达不到约定标准的分部分项工程，劳务分包人应无条件拆除和返工，直至达到约定的质量标准。因劳务分包人原因，造成拆除和返工所造成的损失均由劳务分包人承担，工期不予顺延，所造成的工料浪费由工程承包人从劳务分包人结算中扣除。
承包范围内的工作内容劳务分包人应严格按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）》、《钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）》及公司质量管理体系程序文件的有关条款进行施工，质量必须达到《建筑工程质量验收统一标准》要求，且符合工程承包人、监理有关施工的各项质量规定要求。并严格按照ISO9001:2001质量标准及质量措施对施工全过程进行受控管理，确保该分项工程质量达到“合格”的要求标准。因施工质量原因造成返工所浪费的工料均由劳务分包人赔偿且视质量事故的轻重处500~5000元/次的罚款。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件；
（3）本工程施工总承包合同；
（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、图纸：
工程承包人应在劳务分包合同工作开工 3 天前，向劳务分包人提供图纸 1套，以及与本合同工作有关的标准图。
7、项目经理：
（1）工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 张 兆 ，职务：
项目经理 ，职称： 工程师 。
（1）劳务分包人委托的担任驻工地履行本合同的项目经理为 张德福 ，职务：
经理 ，职称： 。
8、工程承包人义务：
（1）组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
（2）除非本合同另有规定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
①向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备

开工条件的施工场地交付要求；
②向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：食堂、宿舍，其交验要求
与保护责任为：卫生。工程完工后，乙方向甲方交回房间，保证无一损坏，若损坏按照每342元/m2赔偿。
（3）负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季、月施工计划、物资需用量计划表，同时对分包方交底签字确认，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量分析、试验的控制、监督、检查和验收；
（4）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
（5）统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
（6）按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
（7）按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
（8）负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；
（9）全面负责现场的施工管理工作，编制施工组织设计和方案，制定整个过程的工程的生产计划、资金计划、劳动力计划等，一确保生产的均衡性和连续性。
（10）向劳务分包人提供一套图纸和技术管理样本，并对劳务分包人进行质量、安全、技术总交底，并经分包方签字确认，负责对分包人各项工作进行管理、监督、检查、验收。对劳务分包人在安全生产、工程质量、工程进度等方面达不到要求，工程承包人有权对分包人采取经济罚款，直到终止合同责令劳务分包人退场，待工程施工正常后，在进行已完工程量结算；
（11）工程承包人根据施工要求，及时向劳务分包人提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量合格，并对劳务分包人实行限额领料；
（12）工程承包人负责提供大中型机械设备和小型机械设备。机械设备包括塔吊、提升机、钢筋加工机械、木工机械、对焊机，工程承包人设专人检修，保证施工现场的需要；
（13）工程承包人应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况，对违反制度条约的劳务分包人员，工程承包人有权进行批评教育、停工、罚款，直至清退出场；
（14）工程承包人为劳务分包人施工人员无偿提供宿舍、食堂、卫生间等生活设施；
（15）工程承包人向劳务分包人每月下达质量、工程进度、安全、技术、材料节约、文明施工等指标和任务，经分包方签字确认后下达，若因劳务分包人原因逾期不能完成施工计划和各项指标，工程承包人有权对劳务分包人给予经济处罚直至解除合同。
9、劳务分包人义务：
（1）对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具备相应资格证书和熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；组建项目部管理班子，交甲方进场人员名单及身份证复印件一份。
（2）劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每个月20日提交下个月施工计划，同时又分包人签字确认，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应

的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
（3）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心
组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、
物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范严格遵守安全制度，落实安全设施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明工地；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
（4）自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
（5）按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好责任区的治安保卫工作；
（6）按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
（7）做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人的责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此产生的一切经济损失及各种罚款；
（8）妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
（9）劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令；
（10）除非本合同另有规定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总分包合同约定内的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；
（11）进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，劳务分包人应将进场人员名单、身份证复印件及时报工程承包人备案，劳务分包人对备案人员过去、现在和将来的行为负责，对未备案人员不得进场；
（12）劳务分包人不得克扣拖欠人员的工资，否则，劳务分包人承担由此产生的一切后果；
（13）劳务分包人必须和其下属的所有人员签订劳动合同，并到省市劳动部门办理务工许可证；
（14）劳务分包人必须是有资质的、成建制的法人企业，劳务分包人应按下列要求设立组织机构：现场负责人一名，专职质检员一名，文明工地专干一名，并将名单上报承包人；
（15）劳务分包人必须严格遵守工程承包人指定的各项管理制度，劳务分包人施工人员进入施工区域必须服从工程承包人领导；
（16）对工程承包人的违章指挥拒绝执行，对工程承包人供应的不合格材料有权拒绝接受使用；
（17）劳务分包人负责适时提供材料计划，每月上报工程款使用情况报表，工程量完成情况报表，及时办理分部分项工程质量、安全、生产技术等工程资料，密切配合公司贯标工作。
10、安全施工与检查：
（1）劳务分包人必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准

进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工程承包人应对劳务分包人在施工现场的工作人员进行安全教育，并对施工人员的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安
全管理的规定进行施工。
（2）安全生产：包括消防、治安和施工生产安全。
①安全生产目标：劳务分包人在本工程的施工过程中不得发生重伤及重伤以上伤害事故，不得发生重大机械、火灾、治安等事故；
②劳务分包人在施工过程中，必须健全劳务队伍内部的安全保障体系，严格按照《施工现场安全检查评分标准》JGJ59-99、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求施工，确保在建设行政主管部门及工程承包人安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全达到安全优良标准，如达不到优良标准，给予劳务分包人经济处罚，并进行整改直至达到优良标准；
③工程承包人对劳务分包人承担的劳务项目作安全生产交底，提出明确要求并监督执行，劳务分包人应设专人监管及维护工程承包人的安全生产措施；
④劳务分包人必须按照《安全操作规程》要求，对所有的施工工人专门培训，特殊工种必须持证上岗。劳务分包人的项目经理为现场安全生产第一责任人，并根据项目规模设1~2名专职安全员，接受工程承包人安全部门统一指挥；
⑤劳务分包人应加强对职工遵纪守法教育，对劳务分包人施工人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法乱纪现象，根据情节严重与否由工程承包人给予劳务分包人每次2000~10000元的经济处罚，并责成写出书面检讨，如情节严重的当移交当地公安局及司法部门处理；
⑥由于劳务分包人原因造成的安全事故，责任及由此发生的费用，由劳务分包人承担，并赔偿由此给工程承包人造成的连带损失。
11、保险：
（1）劳务分包人施工开始前，工程承包人应为施工现场内的自有人员生命财产办理保险，费用由工程承包人承担；
（2）劳务分包人必须为现场从事施工作业的人员办理意外伤害保险，并支付保险费用；
（3）保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
12、事故处理：
（1）发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理；
（2）劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按现行的省、市、县相关部门的规定处理。
13、文明施工：
（1）劳务分包人必须认真贯彻省、市和公司文明工地现场管理文件的标准要求，对施工现场进行规范管理，并按工程承包人队文明现场管理的要求组织实施；
（2）劳务分包人加强对施工噪音、粉尘排放、污染物处理、劳动保护等重点环节的控制，并接受当地行业主管部门的指导和监督，按环境保护法律及工程成本入相应的要求施工；
（3）劳务分包人承担主体施工范围内的相应现场文明施工的用工，因劳务分包人原因造成的有关行业主管部门的罚款由劳务分包人承担。

14、工程成本控制：
（1）工程承包人对劳务分包人实行限额领料，对材料超用和浪费及时查清原
因，属于工程承包人原因，工程承包人负责，属于劳务分包人原因，劳务分包人承担浪费的费用外，工程承包人另给予劳务分包人浪费的数量的双倍经济处罚。工程承包人提供材料未按计划时间到场，所造成的一切经济损失和工人误工损失，由工程承包人承担；
（2）对工程承包人提供的周转材料，如扣件、螺杆，镰刀卡等，劳务分包人要办理借用手续，用完及时归还，损坏比例：扣件2%，对损坏、丢失的要照价赔偿；
（3）工程承包人无偿提供给劳务分包人的宿舍、食堂等生活设施，劳务分包人要爱护，严禁污染、损坏，人为破坏要照价赔偿；
（4）劳务分包人对工程承包人提供的木模板、木方、钢管等在工程承包人未同意的情况下不得随意锯短、截小，否则，处以原材料两倍价格的罚款；
（5）施工完毕后，劳务分包人需将其机械全部清理，恢复原样经工程承包人验收后，如数归还工程承包人；
（6）对钢筋加工、砼搅拌的浪费现象，甲乙双方共同制定奖罚措施；
（7）对施工现场用电、用水，甲乙双方共同制定专门的奖罚措施。
15、材料、设备供应：
（1）劳务分包人应在接到图纸后 7 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；所有进场材料、机具的装车、卸车、及场内运输由劳务分包人承担，除此之外需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行规定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收前及时提出，工程承包人负责处理。
（2）劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因违章操作造成的破坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误所发生的一切经济损失。
16、承包形式及单价：
（1） 包工不包料，每平方米壹佰陆拾元整，基础按建筑面积1/2计算（施工现场不产生零用工）
（2）工程承包范围以外的零星用工单价： 120元/工日
（3）不计算建筑面积的项目如下：
（4）对于施工过程中业主及设计院的变更，无法计算建筑面积的按分项工程单独进行计算：模板 40元/m3； 混凝土 35元/m3； 钢筋 650元/m3 。
17、付款方式：
（1）±0.000完付至已完工程总价30%，其后次月付当月完成工程量的80%；
（2）主体封顶付至已完工程总价85%；
（3）承包范围工作全部完，质量缺陷修补完，人员退场，付至工程总价90%，工程交工付至工程价款95%，预留5%作为质保金，质保金一年后付清；
（4）工程结算按图纸尺寸计算；
（5）如果劳务分包人不能确保工程承包人工程进度要求（包括农忙期间），结算单价下浮5%，且劳务分包人需承担由此造成的赶工措施费。
18、施工机具、周转材料供应：

工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备、周转材料性能应满足施工的要求，及时运入场地，交付劳务分包人使用。
19、施工变更：
（1）施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前 3 天
以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸及说明；
（2）施工中劳务分包人不等对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
20、施工验收：
（1）劳务分包人应确保其所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在接受劳务分包人的上述报告后 7 天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格后或工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人的隐蔽工程验收结果或者工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失；
（2）全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担（因施工质量原因导致的维修费用由劳务分包人承担）。
21、施工配合及其他：
（1）劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担；
（2）劳务分包人按约定完成劳务作业；必须有工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用；
（3）工程承包人与建设单位签订的《建设工程施工合同》对工程承包人的约束，同样适用对劳务分包人的约束；
（4）签订合同时，劳务分包人必须具备以下条件
①营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书；
②同级别安全生产许可证；
③进场人员花名册。
（5）劳务分包人委托 张德福 同志为代表，负责劳务分包人现场及住宿管理工作，施工人员如有中途变动，应及时同志工程承包人。
22、违约责任：
（1）当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
①工程承包人违反本合同第17条、第19条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
②工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

（2）工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付
劳务报酬的利息。
（3）当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
①劳务分包人因自身原因延期交工的；
②劳务分包人不履行或不按约定履行本合同的其他义务时。
（4）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时违约方承担上述违约责任仍然仍应继续履行合同。
23、争议：
（1）工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解调解不成的，双方约定采用以下第 种方法解决争议：
①双方达到仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁；
②向有管辖的人民法院起诉（自定神木、榆林或西安）。
（2）发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作联系，保护好已完成工作成果：
①单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同；
②调解要求停止合同工作，且为双方接受；
③仲裁机构要求停止合同工作；
④法院要求停止合同工作。
24、禁止转包或再分包：
劳务分包人不得将本合同同项下的劳务作业转包或再分包给他人，否则，劳务分包人将依法承担责任。
25、文物和地下障碍物：
（1）在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古。地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
（2）劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理在收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
26、解除合同：
（1）如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完成工程的劳务报酬；
（2）如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停工或缓建，致使合同无法履行，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
（3）合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工现场。工程承包人应为劳务分包人撤出

提供必要条件，并按合同约定支付已完成工作劳务报酬。合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。
27、合同终止：
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包
人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
28、合同份数：
本合同正本四份，具有同等效力，由工程承包人执三分、劳务分包人执一份。
29、补充条款：
签订本合同需法人代表或有法人委托的委托人签字；
分包人不允许在施工现场内开设商店或进行其他经营性活动。

30、合同生效：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 生效。

项目承包人： （公章） 劳务分包人： （公章）

项目经理 ： 项目经理 ：

年 月 日 开户银行 ：

账 号：

年 月 日