改造工程合同规范_改造工程合同协议书下载.doc

甲方（发包方）：××××××××××建筑公司
乙方（承包方）：云南七彩施工队
根据《中华人民共和国经济合同法》和《内蒙古自治区室内装饰市场管理暂行规定》，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。
第1条 工程概况：
1.1工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包范围：
1.2开工日期：
1.3合同价款：

第2条 图纸、预结算：
2.1图纸提供套数： 平面图一份
2.2工程预结算使用的室内装饰工程预算定额名称：《内蒙古自治区装饰装修工程消耗量定额及基础价格》
第3条 甲方责任：
3.1使施工场地具备开工条件。
3.2为施工单位提供水源与电源。
3.3协调装修单位与土建施工单位完成工序交接。
第4条 乙方责任：
4.1施工图纸完成的时间及要求：根据甲方所审定的效果图进行施工。
4.2施工防护工作的措施： 必须满足施工现场安全需要。
4.3装饰材料及配套用品的存放，保护的要求： 必须满足施工现场环境与健康的需要。
4.4施工场地的卫生要求： 做到工完料尽场地清。
第5条 工程质量：
工程质量的等级及要求： 美观大方、质量从优。
第6条 付款方式：
竣工验收合格后一次性付清全部款项。
第7条 乙方采购材料、设备和要求：
本工程为包工包料大包工程，乙方所购材料设备需严格执行业主提供的品牌与型号或同档次产品。
第8条 竣工验收合格后乙方提供三套完整竣工资料与验收报告。
第9条 争议与解决：
本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时采用以下方式进行解决。
9.1申请仲裁。
9.2向当地人民法院起诉。
第10条 违约：
10.1甲方不按时付款的责任：甲方承担进度款延误期间增加的税金。
10.2乙方延误工期的责任：每延误一天向甲方赔付合同总价的1%。
10.3由于一方责任造成合同不能履行的责任：违约方承担由此造成的经济损失。
10.4由于工程质量给甲方造成的第济损失由乙方全部承担。
第11条 合同生效与终止：
合同自签订之日起生效，至保修期满时终止。
第12条 合同份数：
合同正本两份，甲、乙双方各执一份，副本共肆份。
第13条 其它
13.1由于业主原因造成工期延误，工期顺延。
13.2承包商应按照业主最终选定的效果图进行施工。
13.3如承包商经业主同意后更换装修材料的品牌或型号，且更换后的材料价格低于业主原定材料的价格时，将从合同价中核减相应材料费。

甲方×××××××建筑公司（盖章）： 乙方云南七彩施工队（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

年 月 日
地址： 地址：
邮政编码： 邮政编码：
下面还有许多建筑工程施工合同
施工合同范本
建筑工程施工合同范本
3