钢结构建筑合同.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
钢结构建筑合同
　　我国的钢结构建筑在建筑中占有很大份额,那么钢结构建筑合同你又了解多少呢?以下是在范文网小编为大家整理的钢结构建筑合同范文，感谢您的欣赏。
钢结构建筑合同范文一　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签订时间： 年 月 日 签订地点：
　　根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程期限： 20xx年 月 日至20xx年 月 日 。
　　四、工程用材及要求：
　　1、钢结构主架用国标350H钢;辅料用国标8#槽钢、5*5角钢、38*25铝方管，槽钢和角钢厚度不低于3.5㎜，铝方管壁厚不低于1㎜;钢构中间方格间隔控制在40㎝至50㎝之间。
　　2、铝塑板用“吉祥荣”牌，两边一样厚。
　　3、钢构除锈后刷防锈漆一遍，漆中灰一遍。
　　4、钢结构南立面必须与7号楼前沿面一致，铝塑板颜色与外墙砖颜色相同或相近。
　　五、安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
　　六、工程质量：
　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
　　2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。
　　3、乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的质量监督，随时接受检查。发现工程质量达不到合同约定标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
　　4、自工程竣工验收合格日起，乙方对工程承担保修责任，保修金为合同总价的 5 %，保修期为一年。
　　六、工程价款的支付与结算：
　　1、本工程包工包料，合同价款为， 合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、吊装、运输、工程安装费、管理费、人工费以及税金等。
　　2、材料进工地付合同价款的20%，钢构完工付至40%，工程全部完工付至70%，工程竣工验收后开具总工程款发票付至95%，暂留5%保修金，若一年内无任何质量问题，一年后一个月内全部付清。
　　七、违约责任：
　　(一)、承包方的违约责任
　　1、工程质量不符合合同和设计要求，应予返工或修理，并承担其费用。
　　2、自合同签字或盖章生效之日起，因乙方的原因不能履行合同的，甲方有权对其罚款10000元作为损失赔偿，若未在合同约定的期限或允许顺延的期限内竣工的，每逾期一天，按工程总造价的千分之
　　一计算赔偿甲方的损失。
　　(二)、发包人的违约责任
　　1、自合同签字或盖章生效之日起，因甲方的原因不能履行合同的，乙方有权对其罚款10000元作为损失赔偿;未按合同约定支付工程款，按日千分之一支付违约金，工期顺延;造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。
　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。
　　八、纠纷处理
　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，按以下第 种方式解决：
　　1、提交仲裁委员会仲裁;
　　2、依法向人民法院提起拆讼。
　　九、本合同一式 份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本甲方执 份，乙方执 份，本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
　　甲方：乙方：年月日：
钢结构建筑合同范文二　　发包单位： 工程名称： 承 包 方： 签约地点： 签约时间：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
　　工 程 承 包 合 同 条 款
　　发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)
　　第一条 工程概况
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　三、工程结构简述及技术要求：
　　1、建筑规格及要求：
　　(1)、长 度： m (2)、宽 度： m
　　(3)、檐 高： m (4)、柱 间 距： m
　　(5)、跨度数： (6)、屋面坡度： %
　　2、屋面、围护用材、构造要求：
　　(1)、屋 面：
　　(2)、围 护：
　　(3)、窗 ：
　　(4)、门 ：
　　(5)、天 窗：
　　3、其它：
　　(1)、天沟及其材质：
　　(2)、基 础 锚 栓：
　　(3)、落 水 管：
　　四、本工程建筑面积： m，合同单价： 元/m 工程总造价：(大写)
　　第二条 合同价款的调整、支付时间与结算方式
　　一、合同价款的调整：本合同总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生经甲方代表确认的设计变更、工程洽商、工程量增加、价格调整以及合同约定的其它增减或调整等情况时，可作调整。
　　乙方在上述情况发生7天内，将调整的原因、金额以工程联系单的形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知乙方。甲方代表收到乙方工程联系单后7天内不作答复，视为已经批准。
　　二、工程款支付：
　　1、本合同签订之日起，计人民币(大写) )。
　　2、主体钢构件进场天内，甲方支付合同总价%， 计人民币(大写)元(¥ )。
　　3、屋面瓦片进场天内，甲方支付合同总价， 计人民币(大写) 元(¥ )。
　　4、工程完工后天内，甲方支付总价款的， 计人民币(大写)元(¥ )。
　　5、工程余款(大写)元(¥ )。
　　自本工程保修期满后7天内一次付清。逾期自第八天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承包违约责任。
　　6、甲方在竣工验收通过后7天内不支付工程竣工价款，从第八天起甲方应向乙方支付拖欠工程价款的利息(按同期银行贷款利率)，并承担违约责任。
　　第三条 工程期限
　　一、合同工期总日历天数为 天。计划开工日期为 年 日。并于月日竣工。
　　二、甲方应在项目基础工程完工后，具备钢结构工程施工条件之前5天，向承包方发出进场通知书。
　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
　　1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时。
　　2、凡由甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时。
　　3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时。
　　4、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
　　5、因甲方签证不及时而影响下一道工序施工时。
　　6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
　　7、人力不可抗拒因素和其它不可预见的甲方原因造成的中途停工。
　　9、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
　　四、乙方在以上情况发生后的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表收到后应在五天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。
　　第四条 施工准备
　　一、甲方：
　　1、，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。
　　2年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，要求应能满足施工用水、用电量的
　　需要，做好红线以内的场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应的资料。
　　3、甲方负责设计时，合同签订后三天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑施工图 壹 份及有关施工技术资料。
　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审， 并做好三方签署的交底会审纪要，在位，并在 年 月 日前提供会审纪要和修改后的施工图(甲方供图时) 份。
　　5、提供本工程前期施工资料，办妥建设许可证、建筑许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口，及其它甲方应该办理的手续。
　　二、乙方
　　1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起乙方提供地质勘探报告等有关技术资料，并保证资料数据真实准确。
　　2、由乙方提供设计时，在本合同签订之日起出面组织会审和施工图交底会议，会后日内，由甲方书面提出会审纪要和修改决定交乙方修改设计。
　　3、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
　　4、协助办理建设施工许可证。
　　第五条 双方的职责
　　一、甲方的职责
　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
　　(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
　　(2)有权对乙方工程量的增减核实确认。
　　(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商。
　　(4)有权代表甲方对乙方的施工工程进行验收。
　　2、甲方应先办妥规定的手续，保证乙方进场施工能顺利进行，施工场地具备三通一平等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。
　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后，作为乙方预算和施工的依据。
　　二、乙方的职责
　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
　　(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
　　(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令组织施工。
　　2、乙方根据图纸和合同的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证。
　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。
　　4、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保安全文明施工。因乙方原因造成安全事故由乙方承担全部责任和费用。非乙方原因造成安全事故应查明原因，由责任方承担有关责任和费用。
　　第六条 施工与设计变更
　　一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
　　二、施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面 形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
　　三、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施，重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
　　四、如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设 《建筑法》，工程质量应实施终身负责制;
　　二、乙方施工完毕后，应向甲方代表发出竣工验收报告，甲方代表收到竣工验收报告后7天内应组织有关部门验收。验收标准：依据施工图参照国颁标准。
　　三、工程竣工验收通过后，甲方方可使用。未经验收，甲方擅自使用或提前使用，则视为工程验收达到合同要求。
　　四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工之日起壹年。
　　第七条 解决合同纠纷方式
　　合同执行中发生争议，双方协商解决，协商不成向当地人民法院起诉。
　　第八条 其它条款
　　一、因不可抗力造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
　　二、补充条款：
　　第九条 附则
　　一、本合同一式 份，副本
　　二、本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效; 工程验收符合要求，结清工程款后终止。
　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
　　建设单位方(盖章)： 承包方(盖章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　委托代理人： 委托代理人：
　　经办人： 经办人：
　　单位地址： 单位地址：
　　年 月 日
钢结构建筑合同范文三　　发包方：
　　承包方：
　　发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
　　第一、工程概况
　　(一)名称：
　　(二)工程地点：
　　(三)工程形式及内容：建筑面积约为(建筑面积按屋面板水平投影面积计算)：约 ;层高： 。
　　第二、工程合同范围 (一)工程合同范围：钢结构框架的制作、运输、安装钢结构框架，面漆,以及预埋件的制作安装等工程。
　　(二)本合同不包括内容：
　　1、照明设施，水、电、暖气、通风、土建工程;
　　2、钢结构防火涂料及施工。
　　第三、施工准备
　　(一)发包方：
　　1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责;
　　2、 年 月 日前，负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要，承包方所用的电费由发包方负责。做好施工场地的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工;
　　(二)承包方：
　　1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划。
　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
　　3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底;
　　4、协助发包方做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物(含文物保护)、古树名木的保护，费用由发包方负责。 第四、材料、设备供应：
　　(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供;
　　(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。
　　第五、工程期限：
　　(一)本工程合同工期为 天，(基础完工后并从发包方送达书面开工通知书之日起 日并具备施工条件，开始计算)。
　　(二)开工前七天，发包方向承包方发出开工通知书，承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。
　　(三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。
　　2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
　　3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
　　4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。
　　5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然灾害等)而延误工期。 第六、工程质量及验收
　　(一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。
　　(二)工程竣工后承包方向发包方提交竣工验收通知书及验收资料，发包方应在三日内组织验收，如三日内不组织验收或投入使用则视工程为合格。
　　(三)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。 (四)工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。
　　第七、工程造价
　　(一)、本工程包工包料
　　全部工程总造价为人民币 元整(大写 )，采用固定价格合同。
　　(二)工程造价按施工图建筑面积平方米，造价一次性包定，所有工作内容均在建筑面积平方米单价中包含，如施工中发生变更,双方及时签署工程联系单,造价相应调整。
　　第八、风险责任
　　(一)本工程承包方从原材料、设备采购及运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。
　　(二)在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。
　　第九、付款及结算方式：
　　(一) 合同签定后三天内，发包方向承包方支付合同总额 ﹪的工程预付款(即 元整)。
　　(二)钢构件进场，发包方向承包方支付合同总额的%(即 元整)。
　　(三)彩钢复合板进场，发包方向承包方支付合同总额的 % (即 元整)。
　　(四)工程完工三日内发包方向承包方支付余额的 %(即 元整)。
　　(五)余款 %(即 元整)作为质保，一年内付清。
　　第十、甲乙双方发生争执时通过友好协商解决，协商未果可通过人民法院起诉解决。
　　第十一、合同份数
　　本合同一式两份，双方各执一份具有同等法律效力，由双方分别保存。
　　第十二、如在施工过程中出现本合同未做详尽规定事宜，由甲乙双方协商解决。
　　发包方(代表)
　　签字： 盖章：
　　承包方(代表)
　　签字; 盖章：
　　年月日：
12