绿化景观施工合同范本3篇.docx
《绿化景观施工合同范本3篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绿化景观施工合同范本3篇.docx(9页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 绿化景观施工合同范本3篇 建设部第89号令,即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同7日内,中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案;《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。以下是范文网小编为大家精心准备的:3篇绿化景观施工合同范本。欢迎阅读与参考! 绿化景观施工合同范本一 工程地点: 建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式 1、 工程内容包括______、______、______ 等工程。 2、 按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、 园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币 元。 三、付款方式 1、 方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、 工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期 天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期______年______ 月______ 日。 3、竣工日期______年______ 月______ 日。 五、双方责任 (一) 甲方责任: 1、 负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。 2、 组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。 (二) 乙方责任: 1、 按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、 承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、 工程竣工后清理现场,做到工完场清。 六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签字): 代表(签字): 年 月 日 绿化景观施工合同范本二 工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、工程内容包括、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价: 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,按园林建筑、绿化____类工程标准取费,人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行,工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期______年月日。 3、竣工日期______年月日。 五、双方责任: (一)甲方责任: 1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。 相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书 (二)乙方责任: 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。 六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表(签字): 代表(签字): 年 月 日 绿化景观施工合同范本三 发包人: 承包人: 发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,结合本工程的实际情况,经双方友好协商一致,订立本合同: 一、 工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 二、 工程承包范围 软景:种植土、绿化和种植。 硬景:园建施工(含部分结构、水电安装、铺装)、景观铺装工程 本工程承包范围与周边标段或市政的工程承包范围内容有争议时,以发包指令为准。 三、 承包方式:包工包料 四、 合同工期 合同完工时期为 月 月 日 五、 合同价款与调整 本工程合同总价暂定为 万元整(小写: 元),其中绿化种植工程(不含种植土)一次性定价为 整(¥ 元)(工程量清单见合同附件1),其它工程暂估造价 整(¥ 元)。合同结算及价款调整按如下条款执行: 1、绿化种植工程中绿化种植苗木数量发生变化时,综合单价按附件1,该项 合价根据数量按实调整: 2、绿化种植工程中苗木规格、品种调整时,承包人组价报发包人审核同意; 如双方不能达成一致意见,发包人可自行选择苗木并签定确认购买价格 (到施工现场价)。调整苗木的综合单价按购买价格乘以费用系数,其中胸径不小于15CM的乔木系数为1.3,其它苗木系数为1.25。承包人对移 植前苗木质量进行检查,合格苗木由承包人负责购买并承担保修责任。 3、绿化种植黄土综合单价为10%有机肥),种植 耕植土(发包人提供土源)综合单价16.55元/立方米。土方造价=(综合 单价×完成方量)不计入总价下浮。 4、园建工程结算按《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(20xx)及《浙 江省建筑工程预算定额》(20xx)及相关额定,三类取费总价下浮8.6%(园建工程取费标准见附件)。 5、安装工程结算按《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》 (20xx)、《浙江省建筑安装工程费用定额》(20xx)及相关规定,四类取 费工程总价下浮5.6%(安装工程取费标准见附件)。 6、花盆、雕塑、桌椅等简单安装的成品部件,承包人提交部件数量及报价 清单、样板或照片,发包人进行核价。作为独立费计税不计费,不计入 总价下浮。 7、塑石、堆石、钢构件、木构件由承包人组价,发包人核定后确定综合单 价,不计入总价下浮。 8、铁艺制品、车道入口顶棚、成品木制品、塑石工程等发包人如指定分包, 承包人收取2%总包管理配合费(不包括税金)。 9、本合同中所有的综合单价不另计税。 六、 双方一般权利与义务 1、发包人派驻的工程师: 姓名: 职务: 发包人委托的监理单位: 名称: 总监: 2、承包人项目负责人: 姓名: 职务: 姓名: 职务: 3、发包人工作: a、开工前提供水、电线路至施工场地内,提供施工图叁套; b、负责组织施工图会审和设计技术交底; c、负责本工程与其他相关工程的施工协调; d、负责工程验收及签证; e、配合承包人办理移交手续; 4、承包人工作 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: a、 开工前提供工程进度计划表、施工组织设计。 b、开工前配合发包人办理工程质监登记手续,及时办理安监登记手续。 c、 承担工程安全保卫,做好夜间施工照明工作。 d、无条件服从发包人工程师及发包人指派的监理人员的管理,主动做好与其它施工单位的协调配合工作。 e、 本工程完工后至小区通过综合验收交付使用前,由承包人承担工程保护并承担相应费用。完工至通过综合验收如间隔超过90天,承包人可向发包人办理移交手续。 f、 施工过程中须做好地下管线、邻近建筑物与构筑物的保护工作,如发 生损坏需承担相应赔偿责任。 g、做好文明施工工作,并承担相应责任与费用。 七、 材料约定 本工程所用材料原则上均由承包人购买,并就材料有关事项约定如下: 1、所有进场材料、设备及构件,必须符合国家有关规定,符合各项技术指标,并提供相应的资料,同时必须符合设计要求。事前封样的进场材料,必须与样板一致。所有进场材料、设备及构件,使用前必须先向业主和监理报验。 2、钢材、水泥、砼、管道按台州市造价信息施工月平均价; 3、铺贴材料、设备等主材,在开工后十天内由承包人提交材料及报价清单、样板、照片,发包人进行品牌、价格核定。承包人提交的清单中应明确材料规格、数量,材料损耗按定额,所有铺贴材料均按100元/平方米取费并计入合同总价下浮,补差部分不计入总价下浮。 4、本工程所采用的大型乔木(指综合单价不小于20xx元的树种)进场前需由发包人代表认可。 5、部分铺贴材料和窨井井盖采用甲供形式,材料损耗按定额,所有铺贴材料按100元/平方米取费并计入合同总价下浮。 八、 质量与验收 1、工程质量标准:一次性验收合格,并通过政府各项专业验收。 2、双方约定中间验收部位:验收规范规定的隐蔽工程和中间验收部位在进入下道工序前,必须通知监理工程师和发包人工程师组织隐蔽工程和中间验收。监理工程师和发包人工程师所组织的各类中间验收、任何时间安排的随机抽查,承包人应给予配合,这些验收和抽查的实施并不减轻或变更承包人对承包的工程质量应负的全部责任。 3、相关检验、检测费用均由承包人承担。 九、 合同价款支付 1、工程不支付预付款。 2、进度款支付办法; a、管网完成支付至合同总价的20%。 b、下列形象部位完成后支付至合同总价的70%:硬景完成、大型乔木种植完成; c、工程完成并通过竣工验收及当地验收标准、对口验收,支付至合同总价的80%; d、余款支付:综合验收通过、结算审计完成、发包人接受全套资料,付款至合同结算额的90%,余款10%作为保修金在保修期满后退还(不计利息); 3、上述付款条件达到后的次月10个工作日内付款,付款时按规定扣除水电费用。 十、保修 1、绿化种植工程保修期为1年(其中乔木保活期2年),园建及安装工作保修期为2年,保修期自工程竣工验收之日起。 2、保修期内承包人承担所施工内容的保修责任。保修期限内承包人应及时对苗木进行养护,枯死苗木应在7天内更换完成(7月1日至9月30日之间枯死的乔木应及时处理,10月12日之前补种完成)。所更换的苗木的保活期自种之日起计。 3、保修期满1年,退还合同结算额的7%保修金,保修期满2年,退还剩余 3%保修金,保修金在符合支付条件的次月十个工作日内退还(不计利息)。 十一、违约责任 1、合同生效履行期间,擅自解除合同的一方应向对方赔付合同总价款的10%违约金同时承担由此引起的第三方的赔偿费用。 2、承包人延误工期每延误一天支付5000元违约金,延期超过15天,赔偿合同总价的5%,并承担由于工期延误,发包人商品房交付推迟而引起的相关赔偿费用。 3、园建及绿化种植达不到一次性合格标准(指整改问题多,需重新组织验收),或因施工质量未通过政府对口验收和综合验收(指验收后无法在5个工作日内完成整改并再次通验收)的,罚款合同总价的2.5%; 4、主要管理及施工人员未按约定到位的,每人次(按周检查)罚款5000元,累计超过5次的,罚款总价的2%; 十二、奖励 1、承包人提前工期,发包人奖励5000元/天,工期奖励不超过15天。 2、绿化种植工程一次性通过质监、对口验收,经设计、发包人评定较好体现设计意图,奖励5万元。 十三、其它 1、发包人有权无偿使用承包人及派驻本项目的项目管理及施工人员信息,以广告、宣传资料、产品说明书等形式予以公开公布。 2、承包人同意在本工程竣工移交后,继续与发包人指定的物业公司履行本合同。 3、合同履行中发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应本着友好协商精神予以解决,在协商无效情况下,可提请台州市仲裁机构仲裁。 4、本合同一式六份,双方各持三份,本合同自双方签章后生效。 发包人(盖章): 承包人(盖章): 法人代表(签字或盖章): 法人代表(签字或盖章): 代理人(签字): 代理人(签字): 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 合同签定订日期: 附件:1、苗木种植综合单价工程量清单 2、道路工程取费汇总表、安装工程费汇总表 3、承包人主要管理人员名单 9- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绿化 景观 施工 合同范本
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【qwe****66】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【qwe****66】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【qwe****66】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【qwe****66】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文