景观园林施工合同范本.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
景观园林施工合同范本
　　景观园林施工建设跟通常的土建施工工程是不同的,它施工的方式具有自身的特殊性。景观园林施工合同是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的景观园林施工合同范文，感谢您的欣赏。
景观园林施工合同范文一　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，签定本合同。
　　第一条：工程概况
　　1、 工程名称： 乾隆尊品一期
　　2、 工程内容：
　　3、 承包方式：本工程采用包工承包方式实施。
　　4、 工程定价：
　　第二条：甲乙双方驻工地代表
　　甲方驻工地代表及委派人员名单：
　　乙方驻工地代表及委派人员名单：
　　第三条：工程质量等级
　　工程质量等级要求：必须达合格以上标准。
　　第四条：工程验收
　　当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在1天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告1天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
　　第五条：验收标准
　　本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照行业标准进行验收。(以图纸的效果80%为准)
　　第六条：工程量计价
　　实施单位工程量承包 每吨包 150 元整
　　付款方式
　　合同签订，乙方施工人员抵达施工现场，甲方应提前支付工人生活费及购买部分工具、材料的费用(为总工程的50%)，当施工到工程量60%时甲方预付乙方工程量的30%作为工人工资，工程验收合格后甲方应在当天内一次性支付乙方所有工程余款。
　　第七条：工程款支付
　　工程款支付方式：现金支付或账号支付。
　　第八条：双方权利和义务
　　1、甲方权利和义务
　　工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
　　(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
　　(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
　　(3)提供有利施工的现场条件(部分乙方所需的工具等)。
　　(4)审核工程计划进度。
　　(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
　　(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工通知后1天内组织验收。
　　(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
　　2、乙方权利和义务
　　(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
　　(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
　　(3)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。
　　第十条：双方违约责任
　　1由于甲方未按合同约定向乙方付款或因施工材料耽误工期，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
　　4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价100%的违约金。
　　第十二条：其它
　　甲方配备专职施工员负责施工现场的技术指导和工作安全的生产，提供施工场地，及时提供乙方所需的水电等一切自然因素而引起的停工现象，为乙方创造良好的施工环境;电费、水费，施工工具一切施工方面的费用，由甲方负责。为乙方提供食宿。 乙方按照甲方合理规划。遵纪守法、文明施工，争创一流工程。
　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。 第十三条：合同生效与终止
　　1、 合同生效：合同经双方签字盖章生效。
　　2、 合同分数：壹式贰份。
　　3、 合同终止：工程款项付清终止。
　　发包方 承包方
　　法定代表人： 法定代表人：
　　(委托代理人)： (委托代表人);
　　合同订立时间 年 月 日
景观园林施工合同范文二　　发包方： (以下简称甲方)
　　承包方： (以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
　　第一条工程概况
　　1.工程名称： 工程。
　　2.工程地点：
　　3. 工作内容： 别墅周边约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
　　第二条工期
　　本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
　　(一)如遇下列原因工期顺延：
　　1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;
　　2.设计变更;
　　3.甲方未能按期提交施工场地;
　　4.连续4 小时遇雨和停水、停电;
　　5.未按合同规定时间拨付工程款项;
　　6.遇不可抗拒因素。
　　(二)竣工验收：
　　1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
　　2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
　　第三条 工程合同价款及支付方式
　　1.经双方商定本项目设计费为 元,本工程暂定造价520xx0元 (具体单价详见清单) ;
　　2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
　　3.结算工程量以现场实际收方量为准。
　　4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;
　　5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
　　第四条 关于设计调整(更改)
　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
　　第五条保修期
　　1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
　　2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
　　第六条 双方的责任
　　(一)甲方责任：
　　1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;
　　2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;
　　3.负责协助办理施工的各项进场手续。
　　4.负责协调现场各施工单位间的关系;
　　5.若施工变更应以书面形式通知乙方;
　　6.按合同规定时间按时付款。
　　(二)乙方责任：
　　1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;
　　2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
　　3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;
　　4.负责施工中的成品保护;
　　第七条 甲、乙双方现场代表及责任
　　1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;
　　2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
　　第八条 材料的认定及采购
　　1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
　　2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
　　第九条违约责任
　　(一)甲方违约责任：
　　1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
　　2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
　　3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
　　(二)乙方违约责任：
　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
　　第十条 争议解决方式
　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。
　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　代表人： 代表人： 本合同签订日期二○一○年 月 日
景观园林施工合同范文三　　甲方：
　　乙方：
　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。
　　工程名称：
　　第一条、施工范围：按甲方提供的施工图纸为准，施工工程量详见工程清单。(注：所有工程量按图纸要求，一次性包死，如有增补，甲乙双方向业主协商解决)。
　　第二条、工期要求及开工日期
　　1、合同工期：日历天数
　　2、工程竣工时，由甲方组织相关部门进行验收，乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。
　　第三条、质量标准及施工要求
　　1、合格。
　　2、双方签定合同后，乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后，乙方进入现场施工;
　　第四条、工程款及支付方式
　　合同金额为(大写)： 壹拾陆万元整(160，000.00元)。(注：开票按总价179000开，如有增补，按工程量最终结算开票)。
　　1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后，甲方支付至合同金额的90%;
　　2、保质期满一年，甲方付清余款10%。
　　第五条、双方责任
　　一、甲方工作及责任：
　　1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。
　　2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。
　　二、乙方工作及责任：
　　1、负责按甲方提供图纸要求的规格，样式，质量等施工
　　2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。
　　3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工，安全作业，材料机具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清运，竣工时做到工完场清。
　　4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作，承担保护期间发生损害的修复工作及费用。
　　5、所提供苗木必须按图纸设计要求，规格、品种，并保证树形丰满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率，必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作，确保草坪苗木植物健康生长，保持良好的绿化景观。
　　6、工程结束由乙方负责联系竣工验收，(甲方协作乙方联系业主，组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐，做备案验收。
　　7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度，否则甲方有权进行处罚。
　　第六条、竣工验收与保养
　　1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。。
　　3、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。
　　第七条、违约责任、索赔及争议
　　1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。
　　2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。
　　3、争议及解决：如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议，应当首先协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提出诉讼。
　　第八条、本合同共贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
　　甲方签章： 乙方签章：
　　年 月 日
8