小区道路施工合同范本.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
小区道路施工合同范本
　　近几年,危改小区的楼房建设,道路施工也刻不容缓，签订小区道路施工合同需要注意什么呢?以下是范文网小编为大家整理的小区道路施工合同范文，欢迎参考阅读。
小区道路施工合同范文1　　发包人：（以下简称甲方）
　　承包人：（以下简称乙方）
　　经过邀请招标，发包人确定 公司为 项目道路工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
　　一、 工程项目
　　1.1 工程名称： 道路工程
　　1.2 工程地点：
　　1.3 承包范围：
　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
　　1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元， 单价 (综合单价包干)
　　1.6 质量标准：合格。
　　1.7 工 期：
　　工程总日历工期 天。具体开工日期以发包方书面通知为准。
　　二.技术标准及图纸
　　2.1 图纸：发包人提供：
　　2.2 技术标准：
　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、甘肃省相关技术标准、规范;
　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
　　三.双方权利和义务
　　3.1 发包人的权利和义务
　　3.1.1 发包人委派的业主代表：
　　姓名： 职务：
　　3.1.2 监理单位及委派的工程师：
　　监理单位：
　　姓名： 职务：
　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
　　3.1.3发包人主要工作：
　　3.1.3.1 负责场地三通一平;
　　3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;
　　3.1.3.3 提供地下管线布臵图、有关隐蔽障碍物资料;
　　3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;
　　3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
　　3.1.3.6按合同约定支付工程款。
　　3.2 承包人的权利和义务
　　3.2.1 项目经理
　　姓名： 职务：
　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
　　3.2.2承包人主要工作：
　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。
　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
　　3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;
　　3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;
　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
　　四、工程价款
　　A、本工程采用固定价，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。综合单价为 元，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
　　五、工程价款的支付
　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
　　六.安全文明施工
　　6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
　　6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
　　七.竣工验收
　　7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
　　7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
　　八.违约责任
　　8.1发包人违约：
　　8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
　　8.2承包人违约：
　　8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
　　8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
　　8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
　　九、争议
　　9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向合同履行地法院起诉。
　　十、合同生效与终止
　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
　　10.2合同订立时间：20 年 月 日;
　　合同订立地点： 。
　　10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
　　十一、合同附件
　　11.1 投标文件
　　11.2 招标文件
　　11.3 道路平面图及标段划分图
　　十二、合同份数
　　13.1本合同正本 份，双方各执 份，具有同等法律效力; 13.2副本 份，双方各执 份。
　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
小区道路施工合同范文2　　发包方(甲方)： 
　　承包方(乙方)： 
　　一、 工程概况：
　　1、 工程名称： 小区道路硬化工程
　　2、 工程地点： 小区
　　3、 承包范围：包工包料
　　4、 合同工期：45天
　　5、 开工日期：20xx年4月25日
　　6、 竣工日期：20xx年6月10日
　　7、 合同价款：总价款约为：328万元，工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)，乙方报工程预算，甲方审定。
　　二、 甲方职责：
　　1、 依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
　　2、 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
　　3、 按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
　　4、 根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。
　　5、 负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。
　　三、 乙方职责：
　　1、 认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。
　　2、 每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
　　3、 所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质
　　4、 抓好本施工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。
　　5、 未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。
　　6、 乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。
　　四、 工程决算：
　　工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
　　五、 付款方式：
　　依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。
　　本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。 本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
小区道路施工合同范文3　　甲方：
　　乙方：
　　经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《中国人民共和国合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：
　　一、工程地点：
　　二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。
　　三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。
　　四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。
　　五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。
　　六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。
　　七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/㎡，按实际施工最后结算。
　　八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。
　　九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。
　　十、双方责任承担：
　　1.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。
　　2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。
　　3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。
　　十一、违约责任：
　　1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。
　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
　　3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，
　　十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。
　　十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
　　十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。
　　十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
8