供水管道安装合同样本_供水管道安装合同模板.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
供水管道安装合同样本_供水管道安装合同模板
　　农村安全饮水供水管道安装工程是实现农村现代化建设的有效措施,那么对于供水管道安装合同你又了解多少呢?以下是在范文网小编为大家整理的供水管道安装合同范文，感谢您的欣赏。
供水管道安装合同范文篇一　　甲方(发包人)：
　　乙方(承包人)：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。
　　一、工程名称
　　二、工程承包内容
　　安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)
　　三、合同工期
　　开工日期：20xx年 月 日
　　竣工日期：20xx年 月 日
　　合同工期总日历天数 天(遇特殊情况工期顺延)、
　　四、质量标准
　　工程质量标准为试水无外漏为合格。
　　五、工程价款
　　经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。
　　六、付款方式
　　机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。
　　七、甲方工作
　　1、 甲方派出现场负责人1名指导安装
　　2、 甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。
　　3、 甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。
　　八、乙方工作
　　1、 乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。
　　2、 因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。
　　3、 乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。
　　九、违约责任
　　1、 乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。
　　2、 甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。
　　十、其他事项
　　工程进行中的未尽事宜双方协商解决。
　　甲 方： 乙 方：
　　法定代表人： 工程负责人：
　　经 办 人： 经 办 人：
　　合同签订日期
供水管道安装合同范文篇二　　依照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为使本工程在确保安全的前提下，按质、按量、按时完成任务，特商定以下条款、事宜、共同遵守。
　　一、工程名称： 工程。
　　二、工程地点： 市 镇 村。
　　三、承包方式：包工不包枓。
　　四、承包范围：甲方提供的施工图纸范围内的所有管道安装及附属项目。
　　五、施工内容：乙方承包范围内的具体施工项目含砂垫层、PCCP管和钢管安装、排泥阀、排气阀、伸缩蝶阀、伸缩节、钢制法兰、流量计、弯头、三通、承插头、钢管接头内外除锈防腐、PCCP管接头内外水泥抹口、堵头制安、灌水试压、焊缝检测、施工原始记录表填报等。
　　六、承包价格：PCCP管道安装 元/米，DN1000mm钢管安装 元/米，管安装 元/米，弯头制安 元/个。
　　七、计量方式：以实际发生工程量套相应承包价格按实计算。
　　八、付款方式：由甲方按乙方完成工程量的80﹪向乙方支付工程款，施工全部完成且外观和水压试验合格后付工程总量的95%，余款5%待本工程验收合格后1个月内付。
　　九、工期要求：本工程工工期 40 日历天，具体工期安排以甲方施工进度计划为准，(小雨或阵雨天不予顺延)。
　　十、质量要求：
　　1、乙方应严格按照国家现行施工及验收规范、施工图纸、会审纪要、设计变更通知的要求进行施工，并确保工程质量达到 合格 标准。
　　2、乙方的施工质量必须通过建设、监理、设计及质监单位验收，若无法通过验收造成返工、返料及其它相关的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。
　　3、若因乙方自身原因或擅自施工造成质量事故，其一切经济及法律均由乙方自行承担，甲方概不负责。
　　十一、安全文明施工要求：
　　1、乙方人员要严格按照《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)的规定进行施工，实现安全达标。
　　2、乙方人员进场施工应严格遵守工地规章制度，服从管理人员指挥，按甲方给予的合理的施工工期内完成承包范围内的施工任务。
　　3、乙方在施工中必须自行配备安全防护用品，机械设备必须做防护装置和接地接零。
　　4、若乙方因自身原因或擅自违规施工，所造成的任何工伤、安全事故，其一切经济损失和法律责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。
　　5、文明施工、安全等方面达不到甲方要求或不听从甲方现场指挥，影响甲方的利益和声誉，甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由造成的施工停顿、延误工期等一切经济损失，同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
　　6、本合同承包范围内施工过程中一切安全责任均由乙方承担。
　　十二、甲方责任：
　　1、施工过程中甲方必须保证施工用电正常供应。
　　2、甲方负责吊装PCCP管和钢管至沟槽。
　　3、甲方根据乙方提前一周申报的管材数量，指定供货日期向乙方提供管材。
　　4、甲方合理安排施工、全面展开工作面，若因甲方原因造成乙方窝工的甲方应承担乙方的误工工资(甲方应按乙方实际在现场人数，每人每天补贴人民币100元)，并可拖延工期。
　　十三、乙方责任：
　　1、乙方承包范围内的施工项目中需自备施工过程中所涉及到的一切施工设备(含氧气、乙炔、E43焊条、及小型工用具)，甲方概不负责。
　　2、如果乙方无法按照甲方安排的施工进度计划进行施工，在约定的工期里无法完成施工任务，乙方同意赔偿甲方损失500元/天直至甲方重新更换新的班组进场施工为止。
　　3、乙方同意在接到甲方通知进场施工或按照甲方提供的施工进度计划表要求后，无法组织相应人数的施工人员进场施工累计达五次按自动退场处理，所有完成的工程量不予计量。
　　4、乙方应按验收规范要求做好施工原始记录，且在各单元段管道安装完成后及时向甲方提供。
　　5、乙方在施工过程中应注意收集所用辅材的合格证和材质报告(如E43焊条、防锈漆)，并及时向甲方提供。
　　6、乙方在施工过程中发现施工图错误时应及时提出意见，乙方负责收集资料会同甲方与设计沟通一并进行处理和签证。
　　7、乙方按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通，尽最大努力减低施工机械噪音，凡由于乙方原因在施工期间发生的施工质量、安全事故，一切法律经济责任均由乙方负责，并及时向甲方报告。
　　8、施工过程因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。
　　9、对验收过程发现的质量问题立即组织人员进行翻修。
　　10、在开工前需向甲方提交有效的现场施工人员名单，持证上岗，在进场施工后二天内，将操作员的特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证、暂住证复印件交给甲方，有平安卡的需要提交平安卡复印件，所有人员必须有平安卡。
　　十四、其它、争议:
　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
　　(1)请 当地相关的行政主管部门 调解。
　　(2)采取第 二 种方式解决，向人民法院提起诉讼。
　　施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失，由此引起的对合同条款的失约，双方均不受制约，应另行补充协议约定。
　　以上合同条款双方均应信守履约，不得违背，未尽事宜双方另行磋商。本合同壹式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，自双方签字之日起生效，至本工程工程款付清后自行失效。
　　甲方负责人： 乙方负责人：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　年月日：
供水管道安装合同范文篇三　　发包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　根据>，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。
　　一、 工程概况
　　a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。
　　b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。
　　c、承包方式：包工包料。
　　d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
　　二、 合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
　　三、 工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。
　　四、 合同价款：
　　a、本合同价款(大写)： 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写：)881810.00
　　b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
　　五、 工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。
　　六、 双方责任
　　甲方责任：
　　A、 负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作;
　　B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作;
　　乙方责任：
　　A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务;
　　B、 主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责;
　　C、 工程所需工具等由乙方自行解决;
　　D、 认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程;
　　E、 负责委派项目负责人做好协调工作。
　　七、 验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。
　　八、 质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
　　九、 违约责任：
　　1、 合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1%每天支付违约金直至完工为止。
　　2、 如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。
　　十、 合同纠纷及解决方式：
　　1、 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼;
　　2、 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;
　　3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
　　4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
　　十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
　　十二、 附件：附件1为图纸
　　十三、 其它：
　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
　　甲方：委托代表人：电话：传真：
　　乙方：委托代表人：电话：传真：
　　年月日：
8