私人施工合同.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
私人施工合同
　　由于我国目前施工合同的违约救济制度不完善，救济机制效果不理想，导致违约和纠纷难以合理化解决，那么签订 私人施工合同需要注意什么?以下是在范文网小编为大家整理的私人施工合同范文，感谢您的欣赏。
私人施工合同范文一　　甲方：__________________
　　乙方：__________________
　　经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：
　　一、地块概况
　　1.该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳公路、后 抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。
　　2.该地块的用途为住宅。
　　二、转让方式
　　1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。
　　2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币100600元。
　　3. 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。
　　4.甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。
　　三、违约责任
　　1.甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金及转让款，
　　2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。
　　3.甲方应创造合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入住所不便，甲方应当保证安全的情况下自行解决。
　　四、其他
　　1.在出让过程中，乙方承担相应的土地契税和交易费用。
　　2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
　　3.本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
　　4.本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。
　　5.本协议经各方代表签字盖章后生效。
　　6.本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：_______________
　　乙方：_______________
　　证明人：_______________
私人施工合同范文二　　依照《中华人民 共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，结合当地施工情况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下协议：
　　一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾
　　二、承包方式及范围
　　1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为 平方米(建筑面积以滴水为界)，人工费为 元/平方米，工程总价款 元，竣工后据实结算。
　　2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。
　　三、开工时间定于 年 月 日开工，主体时间定于 年 月 日
　　四、付款方式：基础成功后应付 元，第一层盖板后付款 元，第二层盖板后付款 元，第三层盖板后付款 元，第四层盖板后付款 元，第五层盖板后付款 元，余款验收合格后十天内一次性全部付清。
　　五、甲方负责事项：甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好“三通一平”，工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作，并指定专人驻工地，代表人 ，随时对工地质量进行测验，如发现问题及时协助乙方处理。
　　六、乙方负责事项：
　　乙方必须按甲方提供的施工图纸施工，并由工地负责人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务，如：组织人员施工，负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。
　　应抓好安全质量管理，文明施工，安全生产，如出现安全事故，其费用和责任全部由乙方承担，与甲方无任何关系。
　　七、违约责任
　　甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不及时解决施工的实际困难;乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。
　　八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。
　　甲方签字： 乙方签字：
　　发包方： 承包方：
　　年 月 日
私人施工合同范文三　　甲方：
　　乙方：
　　甲方位于 私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:
　　一、建设范围
　　除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。
　　二、建设方式
　　包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
　　三、承包价
　　按照房屋建筑面积 元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
　　四、付款方式
　　采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
　　五、权利和义务
　　(一)义务
　　1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
　　2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
　　3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
　　4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
　　5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
　　(二)权利
　　1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
　　2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
　　六、安全约定
　　合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
　　七、违约责任
　　甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
　　八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
　　九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
　　十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
　　甲方：
　　乙方：
　　年月日：
5