设计标准合同.docx

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
设计标准合同
　　建筑工程设计合同与其他建设工程合同一样,属承揽合同的一种,但其又与建设工程施工合同存在差异,具有一定的特殊性。设计标准合同是怎样的呢?以下是在范文网小编为大家整理的设计标准合同范文，感谢您的阅读。
设计标准合同范文1　　发包人：(以下简称甲方)
　　设计人：(以下简称乙方)
　　发包人委托设计人承担 设计，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条 本合同依据下列文件签订：
　　1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3 建设工程批准文件。
　　第二条 本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：
　　第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
　　第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
　　第五条 设计的费用以人民币结算，本合同设计收费估算为人民币 万元。设计费先按设计估算分阶段支付，最后以经有关部门批准的设计概算及设计人承诺的优惠率结算，多退少补。设计费支付进度详见下表。
　　说明：
　　1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
　　2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
　　3.实际设计费按初步设计概算(施工图计算概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
　　4.本合同履行后，定金抵作设计费。
　　第六条 双方责任
　　6.1 发包人责任：
　　6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
　　6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在相关签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
　　6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
　　6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
　　6.2 设计人责任：
　　6.2.1 设计人就按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
　　6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：
　　6.2.3 设计合理使用年限为 5 年。
　　6.3.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
　　6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
　　第七条 违约责任：
　　7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1 条规定支付设计费。
　　7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严禁重的根据损失的程度和设计责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
　　7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
　　第八条 其他
　　8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
　　8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
　　8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
　　8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
　　8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：
　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;
　　(二)依法向人民法院起诉。
　　8.8 本合同一式 份，发包人 份、设计人 份。
　　8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
　　8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　8.12 其他约定事项：
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
设计标准合同范文2　　发包人：（以下简称甲方）
　　设计人：(以下简称乙方）
　　发包人委托设计人承担 工程设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
　　第一条 本合同签订依据
　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程批准文件。
　　第二条 设计依据
　　2.1 发包人给设计人的设计委托说明书。
　　2.2 发包人提交的建筑基础资料。
　　2.3 设计人采用的主要技术标准是：
　　第三条 合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　3.1 合同书
　　3.2 发包人要求及委托书
　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
　　项目名称： 项目规模：建筑面积 平方米。
　　设计阶段：施工图阶段。 设计内容：
　　第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：在签订合同后二天内，发包人提供给设计人建筑效果图、建筑设计施工蓝图的电子文档。
　　第六条 设计人应向发包人交付的设计资料时间及文件：
　　在 起 天内，提交施工图 份。
　　第七条 费用
　　经双方商定，本合同设计费为人民币： 整。
　　说明：本设计费用为包干设计费，不再调整。
　　第八条 支付方式
　　8.1 本合同生效后十天内，发包人支付 元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
　　8.2 施工图设计文件完成后七天内，发包人向设计人支付至总设计费的80%，计 元。
　　8.3 施工图会审、技术交底后七天内，发包人向设计人支付至总设计费的90%。
　　8.4 余10%设计费在幕墙工程竣工验收后付清。
　　第九条 双方责任
　　9.1发包人责任
　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
　　9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
　　9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
　　9.2设计人责任
　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
　　9.2.2设计合理使用年限为 50 年。
　　9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的百分之一。
　　9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，延误交付设计文件超过规定期限15天以上时，发包人有权解除合同，不予支付该阶段的设计费用，并追究设计人造成的经济损失。
　　9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
　　9.2.6设计人在接到发包人施工过程中的修改通知24小时内给予答复。
　　第十条 保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
　　第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：
　　(一) 提交绍兴仲裁委员会仲裁;
　　(二) 依法向人民法院起诉。
　　第十二条 合同生效及其他
　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
　　12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
　　12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　12.6本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。
　　12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
设计标准合同范文3　　委托方： (以下简称甲方) 设计方：（以下简称乙方)
　　为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据相关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条 工程名称、规模、投资额及设计内容、建设地点：
　　1、工程名称：
　　2、建设地点：
　　3、设计内容：
　　第二条 设计费总额：
　　设计费合同固定总价为：
　　第三条 付款方式：
　　本设计合同签订，平面方案确定后，甲方应向乙方交付设计费总额的40%;效果图方案确定后，甲方应向乙方交付到设计费总额的80%;乙方向甲方交付所有施工图纸、资料后，甲方应向乙方交付到设计费总额的100%。
　　第四条 甲方责任：
　　1、甲方该项目负责人
　　2、甲方应提供该项目的建设用地批文，该项目供电、供水、通讯、弱电、消防、监控、空调、以及其他公共设计等方面的连接图(或设计图)和基本数据;
　　3、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作与施工的相关手续;
　　4、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，不得擅自改动，不得复制、不得使用或擅自扩大建设范围，不得转让给第三方重复使用。
　　第五条 乙方责任：
　　1、乙方负责该项目的责任人
　　2、乙方应按照甲方要求及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合该项目设计质量的设计方案;
　　3、乙方应在甲方规定时间内，向甲方交付初步设计方案，初步方案经甲方确认 工作日后，乙方向甲方交付全套施工图设计资料四套及电子文件一套;
　　4、乙方应在该项目施工前进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
　　第六条 奖励与违约责任 ：
　　1、由于甲方原因不能按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，每延期1工作日，应向乙方赔偿应付未付部分设计费的1%的违约金;
　　2、由于乙方原因，延误设计资料的交付时间，每延误1天，乙方应向甲方偿付相当于设计费1%的违约金，由甲方未能向乙方提供完成资料而造成乙方延误交图的，不在此处罚之列;
　　3、因乙方设计原因造成的损失，应由乙方继续完善设计任务，并视损失大小减收设计费。减收总额不超过该项目设计费总额
　　第七条 其他：
　　1、原定设计内容如有重大变更而重作或修改设计时，经双方协商，另订合同。
　　2、如甲方要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
　　3、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此起的后果并承担赔偿责任。
　　4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向双方所在地的人民法院起诉;
　　5、本合同自签字后生效，如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充协定与本合同具有同等效力。
　　6、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份。
　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
10