公路施工监理合同.doc

公路工程

施工监理协议

业 主：
承包人：

签约地点：
签约时间：

施工监理协议

为优质并按期建成 公路工程，交通运送局（以下简称业主）将本工程的施工监理委托给 （以下简称监理单位）承担，并经双方协商，达成协议如下：
一、施工监理的工程范围
公路工程的永久性以及为其服务的临时工程均属于监理范围。
二、业主向监理单位支付的监理服务费：在协议内，业主按照与施工单位签订的本建设项目施工协议范围的工程，应支付监理服务费为施工招标中标总价的2.9%即12547692.52×2.9%=363883.08元，经双方商定本项目监理服务费为人民币：叁拾陆万元整（¥360000.00）。
三、施工监理的依据
1、本监理协议；
2、建设单位与第三方签订的有关协议文献；
3、业主制定的各项管理办法及相关规定；
4、省、厅、市、县对本工程项目建设有关事项决定的会议纪要；
5、交通部《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2023)；
6、本工程监理实行方案，监理管理办法及有关文献；
7、协议指定使用的技术规范、工程质量检查评估标准、实验规程等；
8、国家、交通部、云南省有关部门颁布的有关法律、法规等；
9、本工程实行过程中，业主与监理单位组织召开或参与的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等。
10、本协议协议书附件：
附件A—监理服务的形式、范围与内容；
附件B—业主提供的监理工作条件；
附件C—监理服务的费用与支付；
附件D—建设工程廉政协议。
四、业主在此批准按照协议条件规定的期限和方式，向监理单位支付监理费用和提供约定的工作条件。
五、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理协议的规定履行监理服务。监理单位违反监理协议规定，因监理服务不到位，不认真履行监理职责、违反职业道德（如：多计虚报工程数量、明知工程质量达不到规定的规定而组织验收等），将承担由此给业主导致的损失。其补偿金应根据其所承担责任的比例向业主补偿：补偿金=受损工程的相应监理费×监理单位应承担责任的比例。
六、监理单位应选派身体素质好、遵守职业道德、具有实践经验，能承担起此建设项目监理工作需要的监理人员，其中项目建设期监理人员不得低于4人。监理单位撤换监理人员或监理人员离开工地，必须经业主的批准。监理单位派驻工地监理人员数量及素质不能满足施工监理工作需要时，业主有权规定监理单位整改，或按业主制定的监理管理办法暂缓支付监理费或进行处罚。
七、监理服务期：施工阶段及缺陷责任期直至竣工验收（其中：施工阶段监理为开工令下达以后4个月，缺陷责任期12个月）。若工程延期导致监理服务期延期的业主不增长任何费用，若有不属于本项目的额外工作，所需报酬双方商定。
八、监理人员进场时间： 日前。
九、本协议书经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效，至完毕本协议书约定的所有监理服务工作，工程验收并结清所有监理服务费后失效。
十、本协议书一式四份，双方各执两份

建设单位： 监理单位：

法定代表人： 法定代表人：
或其授权代理人： 或其授权代理人：

日 期： 2023年 12 月 28 日 日 期： 2023年12 月 28 日

附件A 监理服务的形式、范围与内容
一、监理服务的形式
1、服务规定
规定监理单位具有交通部甲级监理资质，由业主委托监理单位对工程实行监理。
2、监理机构
本项目实行一级监理体制，即：总监理工程师办公室，总监办由监理单位设立，根据工程规模、难易限度、协议工期、现场条件等因素，配备相应的人员。
3、监理人员构成
总监理工程师由监理单位任命，总监理工程师应有3年以上的监理工作经历。
二、监理服务的范围
1、服务范围
公路工程的永久性以及为其服务的临时工程均属于监理范围。
2、服务目的
保证达成业主规定的质量规定。计量真实准确，资料齐全，手续程序完备合法。
三、监理服务的内容
监理服务的各阶段的具体监理工作，重要参照《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2023）的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。
1、编制监理规划或计划；
2、熟悉协议文献，了解施工现场；
3、参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；
4、督促和检查承包人建立质量保证体系；
5、主持召开第一次工地会议和常规工地会议；
6、发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；
7、审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的重要技术、管理人员的资质；
8、验收承包人的工地实验室，审核其人员资质；
9、建立监理实验检测工作体系，依托业主提供的中心实验室，按照不少于规定的频率独立开展监理的实验检测工作；
10、审批承包人按协议规定拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺实验和标准实验；
11、审批承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；
12、审批承包人实行本工程的施工方案及重要方法或工艺；
13、建立安全技术措施审查制度、专项施工方审查制度、安全隐患解决制度、严重安全隐患报告制度、按照法律法规与强制性标准实行监理制度等五项安全管理制度，做好安全监理工作。
14、审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实行进度计划，核批承包人的修正计划；
15、规定承包人按照协议条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、实验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；
16、签发中间交工证书；
17、调查、解决工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；并应承担一定的监理责任。
18、发布停工令；
19、对已竣工程进行中间交工和核定计量；
20、签发中期支付凭证；
21、发布工程变更令；
22、受理协议事宜，根据协议规定进行评估和解决；
23、根据协议规定解决违约事件，协调争端，在仲裁起诉应诉过程中作证；
24、编制监理工作月报、年报；
25、对承包人的交工申请进行评估审查，组织对拟交工工程的检查和验收；
26、签发交工证书；
27、督促、检查承包人按工程管理部门和业主的规定编制竣工文献；
28、编制监理方面的竣工文献；
29、监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工作，对已交工工程中出现的缺陷、病害进行调查，上报业主拟定相应责任范围；
30、签发工程缺陷责任终止证书；
31、签发最终支付证书；
四、业主对监理单位的授权
业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下权利：
1、对分包单位的资质有审查权。
2、工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全、优化的原则，向业主提出书面报告，经业主书面批复批准后实行。
3、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和减少成本的原则，自主向承包人提出建议，并向业主提出书面报告；
4、发布开工令、停工令、复工令；
5、工程上使用的材料和施工质量的检查权。对于不符合设计规定及国家质量标准的材料、设备，有权告知承包人停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权告知承包人停工整改、返工。并有相应的处罚权。承包人取得监理机构复工令后才干复工。
6、工程施工进度的检查、监督权，在报经业主批准的情况下，对工程实际竣工日期提前或超过工程承包协议规定的竣工期限的签认权；
7、在工程承包协议约定的工程价格范畴内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权。未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。
8、监理机构在业主授权下，可对任何第三方协议规定的义务提出变更。变更须经业主事先批准方可实行。在监理过程中发现承包人工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。
9、在委托的工程范围内，业主或第三方对对方提出的任何意见和规定（涉及索赔规定），均必须一方面向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商拟定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。
六、其它
双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

建设单位： 监理单位：

法定代表人或其授权代理人：： 法定代表人或其授权代理人：：
日 期：2023年12月 28 日 日 期： 2023 年 12月28日
附件B 业主提供的监理工作条件

一、业主提供的设备、设施
无
二、文献和资料
业主在监理协议生效之日起 10 日之内，向监理单位免费提供下述文献、资料：
1、业主与承包人签订的协议协议1份；
2、业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明 1份；
3、协议图纸和相关标准图纸及说明 1套；
4、业主对本项目的有关建设管理文献。
三、决策与决定
业主批准：根据监理单位针对有关本项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示，及时予以决策或决定。
双方在此约定：业主对上述问题给予书面答复的期限为14天。
四、其它
双方可签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

建设单位： 监理单位：

法定代表人： 法定代表人：
或其授权代理人： 或其授权代理人：
日 期：2023年12月28日 日 期：2023 年12月28日

附件C.监理服务的费用与支付
一、监理服务费用
业主按照协议协议书中约定的监理服务费支付给监理单位。
二、付款办法及时间
1、本协议签订生效并且监理工程师进驻现场后10天内，业主向监理单位首付监理服务费壹拾万元（¥100000.00元）作为监理工作进场费，监理费用根据施工进度按完毕投资比例支付，在工程交（竣）工前付至85%的监理费。
2、工程交（竣）工并通过审计后七日内，业主应支付监理费用至95%，其余5%待工程缺陷责任期满后15日内结清。
3、税金在每期监理服务费支付时按支付额度及税率由监理单位自行办理相关完税手续凭证。

建设单位： 监理单位：

法定代表人： 法定代表人：
或其授权代理人： 或其授权代理人：
日 期：2023年12月 28日 日 期：2023 年 12月 28 日

附件D. 建设工程廉政协议

为做好 公路工程建设中的廉政建设工作，项目法人与监理单位签订建设工程廉政协议。

建设工程廉政协议
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益， 交通运送局（以下简称甲方）与 （以下称乙方），特订立如下协议。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行施工监理协议协议书，自觉按协议办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和协议文献另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予解决并规定报告解决结果的权利。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参与乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得规定或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参与超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织解决；涉及犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位导致经济损失的，应予以补偿。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第二、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织解决；给甲方单位导致经济损失的，应予补偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第五条 双方约定：协议由双方或双方上级单位纪检监察机关对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条 协议期限
本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条 协议效力
本协议作为《 公路工程施工监理协议协议书》的附件，与其具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。
第八条 本协议甲、乙双方各执二份，送交双方监督单位一份。

建设单位： 监理单位：

法定代表人： 法定代表人：
或其授权代理人： 或其授权代理人：

日 期：2023年12月28 日 日 期：2023年12月28日

甲方监督单位（盖章）

日 期： 年 月 日