光伏发电项目EPC总承包合同范本.doc
《光伏发电项目EPC总承包合同范本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏发电项目EPC总承包合同范本.doc(9页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
光伏发电项目EPC总承包协议 发包人(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 第一条 工程概况 1.1、工程名称:光伏扶贫项目 1.2、工程地点: (仅限于甲方开发农户)。 1.3、承包范围: (1)勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。 (2)线缆、逆变器、配电箱安装,光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。 1.4、协议工期:按甲方规定。 1.5、承包方式:本工程采用施工费用 方式,乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本协议承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。 第二条 协议工期 2.1、施工工期:本工程于 年 月 日前开工,至 年 月 日 竣工。(具体开工时间以甲方书面告知为标准)。 2.2、乙方不能准时开工,应当不迟于本协议约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。甲方在接到延期开工申请后如书面批准乙方规定,则工期相应顺延;甲方如不批准延期规定或乙方未在规定期间内提出延期开工规定,工期不予顺延。 2.3、遇有下列情况之一,乙方应在下列约定情况发生后 3 天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告,经甲方批准后,可考虑工期延长: a、因不可抗力影响; b、重大的设计变更、修改而增长的工作量,使乙方无法按进度计划进行; c、发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,如增长人工数量或增长工作时长,尽一切也许保证工期。 第三条 工程质量 3.1、乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文献中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定规定组织施工,保证工程质量一次性验收合格。 工程质量标准:严格执行新版《工程建设标准强制性条文》、2023版《电力工程达标投产管理办法》及国家、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文献上的质量标准和规定,光伏系统满足国网公司2023年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《光伏发电站施工规范》和《光伏发电站验收规范》规定。施工全过程应遵守中国国家和原电力部、国家电力公司颁发(对进口设备和材料而言则为国际认可)的规范、技术标准以及建筑、安装和环保规定及有关类似容量、范围及性质的发电厂的规定。在签订协议后,假如国内的规范、技术标准或规定作了重大修改,或颁发新的国家规范标准及规定,则乙方应遵守新的规范和标准。质保年限自所有工程竣工最后一份验收合格报告的签署日期起12个月。 3.2、本工程单位合格率 100% 。 3.3、如施工质量达不到规定期,乙方须立即返工解决至验收合格,并承担因此导致的返工费用。 3.4若因甲方采购材料出现任何质量问题,而导致的误工或返工的一切费用,由乙方提出人工及材料预算经甲方确认增长协议造价。 第四条 协议造价及计价方式 4.1、本协议暂定 户,每户安装量暂定 瓦,每瓦单价为 元。﹙结算按实际安装量计算;原则上以上协议明确约定区域由乙方完毕所有的用户建设安装任务,假如乙方出现资金或人员的问题,甲方有权另行安排﹚ 4.2、报价为固定包干单价,支架,电箱及电缆﹙含组件、逆变器,组件及逆变器价格不高于 元/瓦,品牌甲方指定,假如在建设期间相应设备价格有大幅下调,则组件及逆变器的价格也应作相应下调,接地等配套设施,含工程税价(乙方开具劳务费发票)、工程管理费、工程综合保险、利润等报价。 4.3、乙方在签约前应认真查勘施工现场,熟悉施工现场的一切情况,进场后不得以不熟悉现场为由提出调整价格和延长工期的规定。 4.4、组成分包协议的文献涉及: 4.4.1、本协议工程建设标准、图纸及有关技术文献。 第五条 付款及结算方法 5.1、工程款的支付方式:银行转账、银行电汇。 乙方指定收款账户为: 户名: 开户银行: 银行帐号: 或户名: 开户银行: 银行帐号: 5.2、付款方式 电汇或转账 5.2.1进度付款: 乙方应按甲方代表确认的工程量,编制“工程进度款审批表”提交甲方,经甲方审核后告知经办支付工程进度付款,工程款按进度支付节点如下: 1.乙方每0.2兆瓦安装完毕(约30户),通过验收并网发电(验收合格以后,并网验收时间不超过10个工作日),乙方10个工作日内满足甲方付款规定后,甲方支付工程量95%协议款. 5.2.付款条件:乙方提交符合甲方规定的付款申请,经甲方审核合格后3个工作日内支付。 第六条 甲方责任 6.1、甲方委派驻施工专员现场督导,代表甲方行使协议约定的权力,履行协议约定职责。有关甲方的指令、告知,以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达。 6.2、甲方在开工前负责向乙方提供施工图及有关资料、规定说明等俩 套,提供工程总进度计划规定和具体的形象进度规定。 6.3、在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量规定、验收标准及环保与文明施工的交底工作。 6.4、审核乙方报送的施工组织设计,工程进度情况报告和每个节点的工程款的申请。 6.5、及时传达上级部门有关指示、规定。 6.6、尽也许提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场生活设施,如工地无现有的生产和生活设施,乙方自行解决。 6.7、甲方接受乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间验收报告、工程竣工报告后,及时组织监理进行验收。 6.8、准时提供项目中需甲方提供的设备、材料,承担因甲供设备材料因素对乙方导致的损失。 第七条 乙方责任 7.1、乙方委派 同志为驻施工现场乙方代表,行使乙方协议约定的权力,履行协议约定职责。乙方的规定和告知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效,并视其为乙方意见的有效表达。 7.2、开工前参与甲方组织的安全生产、施工技术、质量规定、验收标准、环保与文明施工的交底会议,熟悉施工现场环境,按照经甲方、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。按甲方、监理规定办理各项相关手续。 7.3、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。 7.4、在施工期间工人住宿吃饭由乙方提供。 7.5、乙方应按甲方规定配备必要的管理人员及施工人员,施工人员到位后,接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及环保与文明施工标准的交底,按规定的规定进行施工。并随时接受甲方、监理的检查,并把好质量关。在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权规定乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方的违约责任。 7.6、乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护,必须贯彻行之有效的产品保护措施,产品保护措施方案须得到甲方批准方可实行,产品保护费用由乙方承担。 7.7、在施工过程中如因乙方管理及施工不完善导致的质量事故,由乙方负责,并应及时报告甲方提出事故解决方案,由乙方组织实行,并承担一切费用。 7.8、因设计变更导致乙方工程返工,甲方应协助乙方做好填补措施,减少损失。由此而引起乙方经济损失,乙方应在3天内将经济损失的具体情况以书面形式上报给甲方,经甲方核算后及时给予支付。 7.9、乙方用工必须遵守政府部门有关规定,乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工导致安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。 7.10、乙方须与涉及农民工在内的所有工人签订劳动协议,协议中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于本地政府规定的最低工资保障线,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人劳动报酬。 7.11、乙方应准时交纳施工人员的意外伤害险。安全责任事故由乙方承担费用。 7.12、乙方须按有关规范和规定做好材料报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。 7.13、对于甲方告知乙方的与分包工程有关的总包协议的情况,乙方应履行保密义务。否则要承担由此甲方导致的一切损失。 7.14、乙方向甲方承诺,履行总包协议中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与甲方承担履行分包工程协议以及保证分包工程质量的连带责任。乙方应避免因自身行为或疏漏导致甲方违反总包协议中的约定的承包人义务的情况发生。 第九条 违约责任 9.1、工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方规定的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期迟延的损失由乙方承担。 9.2、工期延误或施工质量达不到规范规定或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施保证按协议工期完毕,或无力按质量标准返修者,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止协议。。 9.3、一方违约后,另一方规定违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。 9.4.协议签订后3个工作日内,乙方没有采购组件逆变器进场勘测则自动解除协议 9.5 如乙方因资金问题所产生的违约责任,补偿甲方所有损失. 第十条 总承包协议终止 10.1、如甲方与乙方签订的承包协议在特殊情况下终止(如不可抗力的因素),分包方应尽快从工地撤离,但乙方已经完毕的工程量须按照约定的协议单价进行结算,并及时支付工程款。 11.2、本协议专用条款中未对通用条款进行补充、修改和完善的,或进行补充、修改和完善的部分与技术部分不一致的,以技术部分为准。 11.3、本协议的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充协议,经签 字盖章后与本协议具有同等法律效力。 11.4、本协议纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达 成一致,双方均可向项目所在地中级人民法院提起诉讼。 11.5、本协议自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或协议专用章后生效,本协议在所有工程施工验收完毕,甲方支付竣工结算价款后,乙方履行协议的所有义务后失效。 11.6、本协议一式2份,双方各执1份。 甲方(全称): 乙方(全称): 甲方代表(签字盖章): 乙方代表(签字盖章): 日期: 日期:宁可累死在路上,也不能闲死在家里!宁可去碰壁,也不能面壁。是狼就要练好牙,是羊就要练好腿。什么是奋斗?奋斗就是天天很难,可一年一年却越来越容易。不奋斗就是天天都很容易,可一年一年越来越难。能干的人,不在情绪上计较,只在做事上认真;无能的人!不在做事上认真,只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬!赢一个无悔人生!早安!—————献给所有努力的人.- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电 项目 EPC 承包合同 范本
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文