电大监理网上作业答案.doc

电大监理网上作业答案

资料仅供参考
一、单项选择题（共 20 道试题，共 80 分。） 得分：80
1. 事先分析目标偏离的可能性，采取预防性措施的控制是（ ）。
A. 进度控制
B. 主动控制
C. 被动控制
D. 质量控制
满分：4 分
2. 下列活动中，( )属于主动控制。
A. 建议撤换不合格分包单位
B. 确认分包单位资质
C. 建立目标控制的组织
D. 做好目标规划
满分：4 分
3. 总监理工程师负责( )建设单位与承包单位的合同争议。
A. 解决
B. 调解
C. 处理
D. 仲裁
满分：4 分
4. 在项目监理组织中，审核并确认分包单位、定期及不定期地巡视工地现场、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证这几项工作涉及( )的岗位职责。
A. 各专业或各子项目监理工程师
B. 总监理工程师与监理员
C. 总监理工程师与各专业或各子项目监理工程师
D. 总监理工程师、各专业或各子项目监理工程师、监理员
满分：4 分
5. 监理规划的作用是( )。
A. 为监理单位取得监理业务
B. 指导监理机构如何做和做什么监理工作
C. 明确各监理人员的岗位职责
D. 为拟定和签署《建设工程委托监理合同》做准备
满分：4 分
6. 对监理单位与业主关系的准确描述是：( )。
A. 业主领导监理
B. 业主听从监理
C. 二者相互独立
D. 二者融为一体
满分：4 分
7. 根据中国工程建设监理程序的规定，项目监理组织开展监理工作的第一步是( )。
A. 制定监理大纲
B. 制定监理规划
C. 确定项目总监理工程师
D. 签订监理合同
满分：4 分
8. 批准的可行性研究报告是项目( )文件。
A. 技术经济论证
B. 管理计划
C. 最终决策
D. 经济评价
满分：4 分
9. ( )不是建设工程监理规划的编写依据。
A. 监理合同
B. 监理大纲
C. 施工招标文件
D. 建设工程合同
满分：4 分
10. 与监理工程师职业道德相悖的是( )。
A. 要求业主明确的授权
B. 要求承包商提供具体的施工技术方案
C. 同时参加两个项目的监理
D. 要求设计单位采用某种构配件
满分：4 分
11. 根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（ ）。
A. 施工单位
B. 总承包单位
C. 项目业主
D. 监理单位
满分：4 分
12. 业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（ ）。
A. 监理规划
B. 监理合同
C. 监理大纲
D. 监理实施细则
满分：4 分
13. 监理工程师与监理员的主要不同点在于（ ）
A. 从事的工作内容不同
B. 监理工程师有岗位签字权
C. 要求的具有的学历高低不同
D. 从事工程建设项目年限不同
满分：4 分
14. ( )是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。
A. 管理层次
B. 组织结构
C. 管理机构
D. 管理跨度
满分：4 分
15. 监理规划的作用之一是业主确认工程监理企业是否( )的重要依据。
A. 按监理大纲要求开展监理活动
B. 全面、认真履行监理合同
C. 按监理招标文件要求进行投标
D. 按自己的意愿开展技术服务
满分：4 分
16. 主动控制与被动控制的不同之处在于( )。
A. 控制者不同
B. 控制对象不同
C. 控制系统构成不同
D. 控制方式不同
满分：4 分
17. 监理工程师在每个控制循环中，应按先后顺序做好的系列性基本环节工作是( )。
A. 投入、纠正、反馈、对比、转换
B. 投入、反馈、对比、纠正、转换
C. 投入、转换、反馈、对比、纠正
D. 转换、反馈、投入、纠正、对比
满分：4 分
18. 设计方案技术经济分析、论证、优化，属于工程项目目标控制的( )措施。
A. 组织
B. 技术
C. 经济
D. 合同
满分：4 分
19. 工程建设监理的基本目的是( )。
A. 控制工程项目目标
B. 对工程项目进行规划、控制、协调
C. 做好信息管理、合同管理
D. 协助业主在计划目标内建成工程项目
满分：4 分
20. 乙级监理企业的资质等级标准包括( )。
A. 企业负责人和技术负责人应当具有 以上从事工程建设工作的经历
B. 取得监理工程师注册证书的人员不少于20人
C. 注册资本不少于50万元
D. 近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目
满分：4 分
二、案例分析题（共 1 道试题，共 20 分。） 得分：0
1.
[背景材料]
某化工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。
子项监理工程师曹工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位资质证明，曹工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。曹工还审核了承包方送来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。曹工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下。就去找业主。”
[问题]
一、该项目的监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师建立项目监理机构应选择什么结构形式?总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当?为什么?
二、根据监理人员的职责分工，指出曹工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于曹工应履行的职责?不属于曹工履行的职责应属于谁履行?
1、该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同或一个项目监理机构。
总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。
分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。
2、曹工的职责问题：
要求承包方上报单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议，巡视现场，这些属于曹工职责。
不属于曹工的职责有：下达停工令，审查确认分包单位资质，协调业主与承包方关系。
这些都属于总监理工程师的职责。

一、单项选择题（共 20 道试题，共 80 分。） 得分：80
1. 中国《合同法》规定，当事人订立合同的形式有( )。
A. 书面形式、口头形式和其它形式
B. 口头形式无效
C. 口头形式和其它形式无效
D. 书面形式成立后必须公证
满分：4 分
2. 中国《合同法》规定，承诺人( )作出承诺。
A. 应当以通知的方式作出
B. 必须以通知的方式作出
C. 不得根据交易习惯
D. 不能够经过行为
满分：4 分
3. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ）。
A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/4
满分：4 分
4. 某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( )负担。
A. 业主
B. 监理单位
C. 承包商
D. 承包商的项目经理部
满分：4 分
5. 《合同法》规定，当事人既约定违约金又约定定金时，应当适用( )。
A. 当事人能够同时主张违约金和定金
B. 由违约方选择适用违约金或者定金
C. 一方违约时，对方只能选择适用违约金
D. 一方违约时，对方能够选择适用违约金或者定金条款
满分：4 分
6. 监理合同中“附加工作”是指( )。
A. 由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
B. 监理合同范围以外的工作
C. 由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作
D. 建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作
满分：4 分
7. 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。
A. 发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B. 发出未履行义务通知后的第21天单方终止合同
C. 发出未履行义务通知后2l天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D. 发出未履行义务通知21天内未能得到满意答复，则在通知发出35天后发出终止合同通知，合同即行终止
满分：4 分
8. 关于当事人解除合同说法有误的一项是( )。
A. 不能实现合同的当事人能够解除合同
B. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方能够解除合同
C. 当事人一方延迟履行债务 ，另一方能够解除合同
D. 当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方能够解除合同
满分：4 分
9. 《招标投标法》规定，政府行政主管部门对招标投标的监督过程中( )。
A. 可派员主持开标会
B. 成为评标委员会成员
C. 有权否决评标结果
D. 不得以任何形式干涉招标人依法选择中标人的活动
满分：4 分
10. 下列关于要约与承诺说法正确的是（ ）。
A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人
B. 要约是不能够撤销的
C. 承诺的内容能够与要约的内容不一致
D. 承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺
满分：4 分
11. 招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（ ）。
A. 工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件
B. 选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件
C. 工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件
D. 工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标
满分：4 分
12. 《担保法》规定，下列财产能够作为抵押的是（ ）。
A. 国有土地使用权
B. 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施
C. 依法被查封、扣押、监管的财产
D. 所有权、使用权不明或有争议的财产
满分：4 分
13. 建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则( )。
A. 该项索赔视为已经批准
B. 该项索赔视为已被拒
C. 该项索赔尚待批准
D. 承包商应进一步提交索赔证据
满分：4 分
14. 下列各项不属于合同法律关系客体的是（ ）。
A. 行为
B. 财
C. 智力成果
D. 当事人
满分：4 分
15. 下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是（ ）。
A. 是法人或依法成立的其它组织
B. 招标能力不够，也不得委托中介机构代理招标
C. 有组织编制招投标文件的能力
D. 有审查招标单位资质的能力
满分：4 分
16. 债权人转让权利的，应当通知（ ）。
A. 担保人
B. 公证人
C. 债务人
D. 法人
满分：4 分
17. 《担保法》规定，下列财产不能够作为抵押的是（ ）。
A. 抵押人所有的房屋、交通运输工具
B. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒丘、荒滩等荒地的使用权
C. 国有土地的所有权
D. 抵押人依法有权处分的机器等财产
满分：4 分
18. 经济法律关系是由( )三要素所构成。
A. 主体、客体、内容
B. 当事人、经济行为、经济利益
C. 法人、经济合同、经济权利和义务
D. 经济管理、经济协作、法律责任
满分：4 分
19. 合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当优先考虑采用( )确定价款。
A. 按照合同有关条款
B. 协议补充
C. 按照交易习惯确定
D. 按照订立合同时履行地的价格
满分：4 分
20. 工程施工索赔是( )。
A. 施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利
B. 施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求
C. 一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔
D. 施工索赔时，承包人不得提出利润索赔
满分：4 分
[背景材料]
某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级龙宫大酒店。该项目甲方龙宫大酒店与某市兴城建筑工程公司(乙方)、日本立成装饰工程公司(丙方)分别签订了主体建筑工程合同和装饰工程承包合同。合同于1994年10月10日正式签字。
龙宫大酒店(下称甲方)与兴城工程公司(乙方)签订的合同约定1994年11月10日正式开工，竣工日期为1996年5月1日。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建。为保证工期，当事人约定：主体与装饰工程施工采取立体交叉作业，即主体完成一层，装饰工程承包公司立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托香港飞龙咨询公司实施“装饰工程监理”。
工程施工过程中，甲方要求乙方将竣工期提前至1996年3月8日，双方协商修订施工方案后达成协议。
龙宫大酒店于1996年3月10日(农历二月初二“龙抬头”之日)剪彩开业。
原告(乙方)、被告(甲方)之间的争议如下：
1999年8月1日，原告(乙方)诉称：被告(甲方)于1996年3月8日签发了竣工验收报告，并已开张营业，至今已达三年有余，但在结算工程款时，制造事端，对应付工程总价款1 600万元人民币，只给付1 400万人民币。特请求法庭判决被告结清拖欠的200万元工程款及拖期的利息。
在1999年10月10日庭审中，被告答称：原告主体施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，日本装饰商进行返工，并提出索赔，监理工程师已签字报业主代表认可，共支付20万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另有其它质量问题，造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。共计损失200万元，应从总工程款中扣除，故支付主体工程款总额为1 400万元。
原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级，请求我方高抬贵手，为此我方代表就签字了。另外，被告代理人又向法庭呈交业主被日本立成装饰工程公司提出的索赔20万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能把签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰合同，支付给日本立成装饰公司的费用凭单，并无我方(兴城公司)代表的签字认可，因此不承担责任。
原告最后请求法庭关注：自签发竣工验收报告后，乙方向甲方多次以书面结算方式提出结算要求，在长达三年多之久，甲方从未向乙方提出工程质量问题的要求。
[问题]
一、原告、被告之间的合同是否有效?
二、主体施工质量不合格时，业主应采用哪些正当措施?
三、装饰合同中的索赔，是否对主体承包商具有约束力?怎样才能具有约束力?
四、该项工程竣工一结算中，甲方从未向乙方提出质量问题。直至乙方于1999年8月1日向人民法院提出起诉后，甲方在答辩中提出质量问题。对此，应否依法保护。

答1：合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，而且合同订立形式与内容均 合法，因此原、被告之间的合同有效。
答2：根据《建设工程质量管理条例》之规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内发生质量问题的，业主应及时通知承包商进行修理。承包商在接到修理通知7日内派人修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
答3：装饰合同中的索赔，对主体工程承包商不具有约束力，因为所谓的主体工程不合格未经主体工程承包商签字认可。如果要求主体承包商承担责任时，首先应向主体承包商提出返工；若主体承包商不进行返工处理时，可由装饰工程承包商实施补救，再经主体承包商签字认可，方可进行转索赔，即对主体工程承包商具有约束力。
答4：根据中国《民法通则》的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，因此，不予保护。而乙方自签发竣工验收报告后，向甲方多次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。

一、单项选择题（共 20 道试题，共 80 分。） 得分：80
1. 质量体系认证是( )向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。
A. 监理工程师
B. 承包方
C. 认证机构
D. 监理单位
满分：4 分
2. 下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是（ ）。
A. 对施工承包单位的质量控制自检系统的监督
B. 监督与协助施工承包方完善质量控制
C. 在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动记录
D. 发现不能胜任的质量控制人员，要求承包方予以撤换
满分：4 分
3. 关于单位工程质量验收说法有误的一项是（ ）。
A. 合格的单位工程所含分部工程的质量均应验收优良
B. 合格的单位工程质量控制资料必须完整
C. 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
D. 经返修的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可予验收
满分：4 分
4. （ ）是实现建设监理三大控制的重点，是建设项目的核心，是决定工程成败的关键。
A. 工程建设质量控制
B. 工程建设投资控制
C. 工程建设进度控制
D. 工程建设合同控制
满分：4 分
5. 关于质量体系描述不准确的一项是（ ）。
A. 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分
B. 资源是质量体系的人事保证
C. 程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文件
D. 过程是将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动
满分：4 分
6. 对工程项目质量形成的过程而言，( )阶段的质量控制是工程项目质量的决定环节。
A. 决策
B. 设计
C. 施工
D. 竣工验收
满分：4 分
7. 中国建筑安装工程项目质量评定和验收顺序是按( )的次序依次进行的。
A. 分项工程、分部工程、单位工程
B. 单位工程、分部工程、分项工程
C. 分部工程、分项工程、单位工程
D. 分项工程、单位工程、分部工程
满分：4 分
8. 工程项目质量控制中“以人为核心”的原则，这里的人是指( )。
A. 现场操作者
B. 技术人员
C. 管理人员
D. 参与工程建设的所有人员
满分：4 分
9. 工程项目质量控制的首要原则是( )。
A. 精心施工，质量第一
B. 坚持质量第一
C. 以预防为主，防患于未然
D. 坚持质量标准，严格检查
满分：4 分
10. 过期、受潮的水泥( )。
A. 应降级使用
B. 必须报废
C. 重新检定其标号后可用于一般工程
D. 重新检定其标号后仍可用于重要工程
满分：4 分
11. 项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程、分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程，按照主要工种或者施工程序的先后顺序划分来进行质量管理的是（ ）。
A. 分项工程
B. 分部工程
C. 建筑物单位工程
D. 以上三种都不是
满分：4 分
12. 设计是工程项目实施的第一个步骤，是实施工程项目在技术上、经济上的全面安排，是工程施工的依据，设计质量决定着工程建成后的使用价值，因此（ ）是在工程建设中起决定性作用的环节。
A. 设计质量控制
B. 施工质量控制
C. 监理质量控制
D. 策划质量控制
满分：4 分
13. 总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规，工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对( )。
A. 工程质量进行竣工预验收
B. 单项工程验收和全部验收
C. 分部工程验收和单位工程验收
D. 施工单位正式验收
满分：4 分
14. 对水泥的质量控制，就是要检验水泥( )。
A. 强度是否符合标号要求
B. 体积安定性是否良好
C. 是否符合质量标准
D. 凝结时间是否符合要求
满分：4 分
15. 监理工程师怀疑质量有问题的材料时，应进行( )。
A. 全检
B. 抽检
C. 退货
D. 降级使用
满分：4 分
16. 设置质量控制点是对质量进行( )的有效措施。
A. 分析
B. 预控
C. 评比
D. 检验
满分：4 分
17. 中国建筑工程是按( )进行分项工程划分的。
A. 主要工种
B. 主要部位
C. 工程用途
D. 工程项目的重要性
满分：4 分
18. 设计方案的审核，包括总体方案和( )审核两部分内容。
A. 设计规模
B. 初步设计
C. 生产工艺方案
D. 专业设计方案
满分：4 分
19. 在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中对工程质量影响最主要的因素是（ ）。
A. 人
B. 材料
C. 机械
D. 方法
满分：4 分
20. 为了评定混凝土结构的混凝土强度，需要进行试验室试验，供试验用的混凝土试块应当在( )制作。
A. 试验室里按设计要求的级配
B. 标准养护室
C. 浇筑现场取样
D. 随意地点按要求的级配
满分：4 分
[背景材料]
某工程项目的业主与监理签订了施工阶段监理合同，与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定：设备由业主供应，其它建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
[问题]
一、对上述钢材质量问题监理工程师应如何处理?为什么?
二、对于装饰石料：
1．业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？
2．监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理?为什么?
3．承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
4．厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?
5．石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?
答一：监理工程师应通知承包方该批钢材暂停使用，因为没有提供“三证”审查。应通知承包方提交合法的钢材“三证”，若限期不能提交，通知承包方钢材退场；若能提交合法的钢材“三证”，并经检验合格，方可用于工程。若检验不合格，应书面通知承包方该材料不得使用。
答二：①业主指定材质、颜色和样品是合理的，因为《建设工程质量管理条例》明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。②合理，这是监理工程师的职责与职权。③要求厂家退货是合理的，因厂家供货不符合购货合同质量要求。④厂家要求承包方支付退货运费不合理，退货是因厂家违约，故厂家应承担责任；业主代扣退货费款不合理，因购货合同关系与业主无关。⑤应由厂家承担，因责任在厂家。

一、单项选择题（共 20 道试题，共 80 分。） 得分：80
1. 为了分摊建安工程费用的风险，建设单位能够采用( )合同形式。
A. 可调值总价
B. 固定单价
C. 成本加酬金
D. 分包
满分：4 分
2. 当初步设计有详细设备清单时，可按( )编制设备安装单位工程概算。
A. 概算指标法
B. 扩大单价法
C. 预算单价法
D. 设备费百分比法
满分：4 分
3. 施工阶段控制建安工程投资的目标是( )。
A. 投资估算
B. 设计概算
C. 修正概算
D. 施工图预算或建安工程承包合同价
满分：4 分
4. 双代号网络计划中，节点最早时间等于以该节点为( )。
A. 开始节点的工作的最早开始时间
B. 完成节点的工作的最早完成时间
C. 开始节点的工作的最迟开始时间
D. 完成节点的工作的最迟完成时间
满分：4 分
5. 可行性研究报告是（ ）向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。
A. 施工单位
B. 项目业主
C. 监理单位
D. 设计单位
满分：4 分
6.
某一工作的自由时差等于( )。
A. 该工作的最早完成时间减去其最早开始时间
B. 该工作各紧后工作最早开始时间的最小值
C. 该工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间的差值
D. 该工作与其各紧后工作的时间间隔的最小值
满分：4 分
7. 下面( )是监理工程师控制建设工程进度的合同措施。
A. 确定进度协调会议制度
B. 审查承建单位提交的进度计划
C. 分段发包提前施工
D. 实际进度与计划进度的动态比较
满分：4 分
8. 在建筑安装工程概预算中，材料预算价格是指材料由其来源地运到( )的价格。
A. 施工工地
B. 施工操作地点
C. 施工工地仓库或指定堆放地点
D. 施工工地仓库后出库
满分：4 分
9. 在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作的( )。
A. 最早开始时间的最大值
B. 最早开始时间的最小值
C. 最迟开始时间的最大值
D. 最迟开始时间的最小值
满分：4 分
10. 用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，是采用( )。
A. 预算定额手册中统一规定的价格
B. 当时当地的实际市场价格
C. 当地价格管理机构公布的材料信息价
D. 国家计划价格
满分：4 分
11. 在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则( )。
A. 将使工程总工期延长
B. 不会影响其后续工作的原计划安排
C. 不会影响其紧后工作的总时差
D. 工作P不会变为关键工作
满分：4 分
12. 采用估计工程量单价合同时，最后工程的总价是按( )计算确定的。
A. 业主提出的暂估工程量清单及承包商在合同中约定的单价
B. 业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价
C. 实际完成的工程量及承包商在合同中约定的单价
D. 实际完成的工程量及其实际发生的单价
满分：4 分
13. 监理工程师对施工现场存在严重问题的，应向（ ）签发“责令暂停施工通知书”。
A. 建设单位及有关责任单位
B. 施工单位
C. 监理单位
D. 设计单位
满分：4 分
14. 用单价法编制施工图预算主要工作有：a．套用预算定额单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．列出分部分项工程；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．复核整理。其编制步骤是：( )。
A. f→b→a→d→c→e→g
B. f→a→b→d→c→e→g
C. f→d→b→a→c→e→g
D. f→d→c→b→a→e→g
满分：4 分
15. 中国现行建安工程价款结算中，采用最多的结算方式是( )。
A. 竣工后一次结算
B. 分段结算
C. 按月结算，竣工后再结算，一次结清，找补余款
D. 结算双方约定的其它结算方式
满分：4 分
16. 工程项目采购的材料、设备等应符合( )。
A. 企业标准
B. 国家法律、法规
C. 强制性标准的规定
D. 地方政府的规定
满分：4 分
17. 当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则经过比较能够获得的信息是( )。
A. 工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量
B. 工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量
C. 工作实际进度拖后的时间和拖欠的任务量
D. 工程项目实际进度拖后的时间和拖欠的任务量
满分：4 分
18. 相邻两项工作之间的时间间隔等于( )。
A. 工作的自由时差
B. 工作的最早完成时间与工作最早开始时间之间的差值
C. 工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间的差值
D. 工作最早完成时间与其持续时间之差
满分：4 分
19. 某工程网络进度计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。监理工程师检查进度时发现该工作的实际进度拖延，且影响该工程总工期拖延一天，则该工作实际进度比其计划进度拖延的天数为( )天。
A. 3
B. 6
C. 5
D. 2
满分：4 分
20. 某工程基础底板的设计厚度为1.5 m，施工单位做了1.6 m，多做的工程量在工程价款的计量支付时应( )。
A. 不予计量
B. 予以计量
C. 计量一半
D. 由业主与施工单位协商处理
满分：4 分

[背景材料]
某监理公司受项目业主委托承担一写字楼的监理任务。在监理合同中明确了投资监理任务的有关内容。
[问题]
一、该写字楼的施工图预算是采用单价法编制的，监理工程师应如何对其进行审查?
二、合同规定，承发包双方进行工程款结算前，由监理工程师对承包方的工程量进行计量，以此作为结算的依据。为此，承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告。在此情况下，监理工程师如何进行工程计量?承包方在监理计量过程中如何做?

答一：监理工程师的审查工作：1、做好审查前的准备工作，其中包括：①熟悉施工图纸②了解预算包括的范围③弄清预算采用的单位估价表。2、选择合适的审查方法，按相应内容进行审查。其中，审查的内容主要包括：①审查工程质量②审查预算单价的费用③审查其它有关费用。3、综合整理资料，并于编制单位交换意见，定案后编制调整预算。
答二：监理工程师的工程计量包括以下主要环节：监理工程师接到承包方报告7天内按设计图纸核实已完工程数量，并在计量前24小时通知承包方，如承包方无正当理由不参加计量，由监理工程师自行进行计量，从第八天起，承包方开列的工程量即视为已被确认作为工程价款支付的依据。监理工程师不按时间通知承包方，使承包方不能参加计量，计量结果无效，承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确认。