2023-2024监理工程师之交通工程目标控制典型例题.pdf

2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题1、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管正确答案：A2、填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填路段应按（）坡度分层留台阶；如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。A.1：11：1.5，1mB.1：11：1.5，2mC.1：11：2，2mD.1：11：2，1m正确答案：C3、上路床厚度为 0.3m，下路床厚度在轻、中及重交通公路为（）m，特重、极重交通公路为（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7正确答案：A2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题4、钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是（）。A.钻孔埋设护筒钻机就位清孔钢筋笼制作与吊装灌注水下混凝土B.埋设护筒钻机就位钻孔清孔钢筋笼制作与吊装灌注水下混凝土C.钻孔灌注水下混凝土埋设护筒钻机就位钻孔清孔钢筋笼制作与吊装D.钻机就位埋设护筒钻孔钢筋笼制作与吊装清孔灌注水下混凝土正确答案：B5、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。A.安全调度方案B.安全实施方案C.安全措施D.安全验算结果正确答案：D6、下列属于浆砌水沟施工的关键项目的是（）。A.砂浆强度B.轴线偏位C.沟底高程D.断面尺寸正确答案：A7、交工验收的组织者是（）。A.设计单位B.施工单位C.监理单位2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.建设单位正确答案：D8、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m正确答案：C9、混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm正确答案：A10、隧道洞口开挖采用台阶法施工时，上台阶高度宜为（）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0正确答案：C2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题11、下列选项中，属于建设单位、监理单位联合用表的是（）。A.工程变更支付月报表B.支付证书签署确认表C.支付证书D.支付申请表正确答案：B12、发包人可以单方解除建设工程施工合同的情形包括（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.将承包的建设工程非法转包.违法分包的E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的正确答案：A13、土石路堤施工质量要求填筑过程中，压实机械宜选用自重不小于（）t 的振动压路机。A.10B.12C.15D.18正确答案：D14、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.施工单位正确答案：A15、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误正确答案：B16、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀正确答案：B17、施工进度计划管理是以（）为主体，制订各项专业性计划。A.施工生产活动B.业主下达计划C.施工组织设计D.人员设备情况正确答案：A2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题18、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土 28d 弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%正确答案：D19、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于 300mm 的颗粒含量宜不大于总质量 40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为 57mD.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距正确答案：B20、（）是以施工专业化为基础将不同工程对象的同一施工工序交给对应专业施工队（组）执行，各专业队（组）在统一计划安排下，依次在各个作业面上完成指定的操作。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.混合作业法正确答案：C21、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题C.失业保险费D.安全施工费正确答案：C22、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表正确答案：C23、高速公路基层的混合料拌和时，宜采用两次拌和的生产工艺，也可采用间歇式拌和生产工艺，拌和时间应不少于（）。A.13sB.14sC.15sD.16s正确答案：C24、由于工程遇到战争、瘟疫、骚乱等合同约定的特殊风险，导致合同无法继续履行而出现的支付结果为（）。A.常规支付B.违约支付C.合同解除支付D.合同终止正确答案：C2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题25、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实正确答案：B26、某公路工程质量事故造成 4000 万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故正确答案：C27、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域正确答案：B28、在工程进度偏差处理中，第一步工作是（）。A.分析偏差对后续工作和总工期的影响B.分析产生进度偏差的原因C.确定影响后续工作和总工期的限制条件2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.采取进度调整措施正确答案：B29、梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。A.抗剪能力B.抗弯能力C.抗倾能力D.抗扭能力正确答案：B30、关于安全生产费用的支付说法正确的是（）。A.安全生产费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理B.公路工程计提标准为 3%C.提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标内管理D.在评标和合同谈判时，安全生产费用为可以竞争性费用正确答案：A31、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5正确答案：B32、下列有关投标限价的说法中，不正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否设置最高投标限价2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题B.招标人可以规定最低投标限价C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价D.接受委托编制最高投标限价的中介机构不得参加该项目的投标正确答案：B33、总监理工程师对外向（）负责，代表监理单位或者和监理单位一起协调建设单位、施工单位、设计单位、质量安全监督机构等单位或机构的工作关系。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位正确答案：A34、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5正确答案：C35、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.以上均可正确答案：A36、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C正确答案：B37、某建设项目验收质量评分为 75 分，则该建设项目评定等级为（）。A.优良B.极差C.合格D.不合格正确答案：C38、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。A.12B.23C.34D.35正确答案：A2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题39、水泥稳定土所用水泥初凝时间应大于（），终凝时间应大于（）。A.2h、5hB.2h、6hC.3h、5hD.3h、6h正确答案：D40、灌注桩护筒高度宜高出地面（）m 或水面（）m。A.0.1，0.51.0B.0.2，0.71.5C.0.3，1.02.0D.0.4，2.03.0正确答案：C41、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令正确答案：D42、工程概算是初步设计文件的重要组成部分，应由项目（）负责编制。A.设计单位B.建设单位C.施工单位2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.勘察单位正确答案：A43、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5正确答案：C44、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标正确答案：B45、下列（）可用于检测混凝土预制桩、灌注桩、钢桩以及组合桩的单桩轴向抗压承载力和桩身完整性A.钻孔抽芯法B.高应变法C.静载试验法D.动测法正确答案：B2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题46、公路工程竣工验收需要通车（）年以上。A.3 年B.4 年C.2 年D.1 年正确答案：C47、填土路堤施工过程中，每填筑高（）m 宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5正确答案：A48、三辊轴整平机应按作业单元分段整平，作业单元长度宜为 1030m。振捣机振实与三辊轴整平两道工序之间的间隔时间不宜超过（）。A.9minB.12minC.15minD.18min正确答案：C49、局部超挖，超挖量不超过（）时，宜采用喷射混凝土回填。A.100mmB.150mmC.200mm2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.250mm正确答案：C50、当桩长超过（）m 桩基内宜布置声测管，一般布置 3-4 根。A.20B.30C.40D.50正确答案：C51、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。A.26.5mmB.31.5mmC.37.5mmD.42.5mm正确答案：A52、甲公司因缺乏资金将所开发的商品房向银行进行抵押并办理了抵押登记。双方约定，一旦甲公司连续 3个月不能偿还借款利息，银行即可行使抵押权。后来，甲公司将其中一套商品房以 100 万元的价格卖给吴某，吴某付清了全部价款，但甲公司未告知吴某房屋抵押的事实。下列说法正确的有（）。A.吴某可以要求解除合同B.吴某只能要求解除合同C.吴某可以要求甲公司赔偿损失D.吴某只能要求甲公司办理房产过户E.吴某可以要求甲公司双倍返还购房款正确答案：A2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题53、新设项目法人融资的特点包括（）。A.项目投资者承担项目风险B.项目融资成本较高C.用于支持贷款的信用结构固定D.贷款人可以追索项目以外的任何资产正确答案：B54、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴正确答案：D55、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面正确答案：A56、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.即路面表面应较为光滑正确答案：D57、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。A.3B.5C.10D.15正确答案：B58、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位正确答案：D59、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8 学时B.15 学时C.20 学时D.30 学时正确答案：A2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题60、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m正确答案：D61、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10正确答案：B62、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。A.向上倾斜 30B.向下倾斜 30C.水平D.垂直正确答案：C63、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.用水量正确答案：B64、施工总进度计划是反映合同工程（）。A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排正确答案：A65、对于非桥面连续简支梁，当设计未规定安装温度时，一般在（）的温度范围内安装。A.515B.-520C.020D.520正确答案：D66、在无机结合料稳定基层（底基层）中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于（）mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5正确答案：C2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题67、下列属于施工服务过程的是（）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工正确答案：A68、某工程出现安全事故，造成 3 人死亡，50 人重伤，该事故等级为（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.较大安全事故D.一般安全事故正确答案：B69、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m正确答案：C70、高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.20.5mB.0.30.5m2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题C.0.50.8mD.0.51.0m正确答案：B71、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m正确答案：D72、重大危险源防控措施的审查应在（）进行。A.重大危险源清单收悉后 3 天内B.重大危险源清单收悉后 5 天内C.重大危险源清单收悉后 7 天内D.合同段工程开工之后正确答案：C73、下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。A.通车试运营 2 年以上B.监理单位对工程质量评定合格C.各参建单位完成工作总结报告D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告正确答案：B2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题74、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.30%B.20%C.10%D.25%正确答案：A75、钻孔灌注桩施工的主要工序正确的是（）。A.钻孔埋设护筒钻机就位清孔钢筋笼制作与吊装灌注水下混凝土B.埋设护筒钻机就位钻孔清孔钢筋笼制作与吊装灌注水下混凝土C.钻孔灌注水下混凝土埋设护筒钻机就位钻孔清孔钢筋笼制作与吊装D.钻机就位埋设护筒钻孔钢筋笼制作与吊装清孔灌注水下混凝土正确答案：B76、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36正确答案：C77、当混凝土发生离析、泌水严重时，需进行二次搅拌。关于“二次搅拌”的说法，正确的是（）。A.二次搅拌时不得加水B.可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变C.泌水较多时，添加减水剂搅拌2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.二次搅拌时，添加水泥与缓凝剂搅拌正确答案：B78、采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。A.一个月B.三个月C.半年D.一年正确答案：C79、软土地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（）个真空度测点。A.2B.3C.5D.6正确答案：A80、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30正确答案：D2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题81、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位正确答案：B82、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为 6.3%、项目投资额降低幅度为 22.6%、经营成本上升幅度为 15.2%时，该项目净现值为 0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格投资额经营成本B.产品价格经营成本投资额C.投资额经营成本产品价格D.经营成本投资额产品价格正确答案：B83、采用光面爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（）。A.辅助眼周边眼掏槽眼B.辅助眼掏槽眼周边眼C.掏槽眼辅助眼周边眼D.掏槽眼辅助眼底板眼正确答案：C84、在拱桥施工中，增加主拱圈强度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土强度等级2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题C.用粘钢板或复合纤维片材加固D.加设拉杆正确答案：A85、上封层施工结束后即可通车，但在 12 24h 之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25正确答案：C86、某市采石场位于山腰，自 2009 年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012 年 1 月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012 年 3 月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费 25 万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失 12 万元。据此，请回答下列题。A.原告举证B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证C.适用举证责任倒置D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任正确答案：B87、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题A.3 个B.5 个C.6 个D.9 个正确答案：C88、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底属于（）。A.计划 P（Plan）B.实施 D（Do）C.检查 C（Check）D.处理 A（Action）正确答案：B89、（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。A.基层B.面层C.垫层D.路基正确答案：A90、在编制基本建设项目竣工财务决算前（）要认真做好各项清理工作。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人正确答案：A2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题91、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费正确答案：C92、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别正确答案：A93、某工程组织流水施工，有三个工序，路基，基层和面层，分 5 段施工，流水节拍分别为 4 天、7 天和 5天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.44C.60D.65正确答案：B94、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。A.10d2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题B.14dC.20dD.28d正确答案：D95、价值工程的工作程序一般分为准备、分析、（）、实施与评价四个阶段。A.讨论B.沟通C.创新D.协调正确答案：C96、根据关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%正确答案：C97、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（）厚的保护层。A.100mmB.200mmC.300mm2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.400mm正确答案：C98、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实正确答案：B99、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果正确答案：B100、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m正确答案：C2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题101、我国全面质量管理的三全管理不包括（）的质量管理。A.全面B.全过程C.全方位D.全员参与正确答案：C102、专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工项目技术负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位负责人正确答案：C103、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样正确答案：C104、施工单位应进行路基填筑试验路段的施工的路基不包括（）。A.二级公路填石路堤B.三级公路填土路堤C.特殊路基2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.四级公路土石路堤正确答案：B105、现场安装焊缝长度为 1300mm 时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3正确答案：B106、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制（）。A.标底B.招标控制价C.最低投标限价D.企业定额正确答案：B107、下列不属于监理工作依据的是（）。A.有关安全生产、劳动保护等的法律法规和标准规范B.建设工程批准文件C.委托监理合同D.监理实施细则正确答案：D108、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题A.11%B.9%C.5%D.4%正确答案：A109、井下工作水泵的排水能力不应小于（）倍的正常涌水量，井下备用水泵的排水能力不应小于工作水泵排水能力的 70。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0正确答案：A110、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整正确答案：C111、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.防渗层正确答案：D112、下列关于混凝土拌合物坍落度性能的说法错误的是（）。A.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果截锥试体逐渐下沉，表示黏聚性不好B.用捣棒在已坍落的混凝土拌合物截锥体侧面轻轻敲打，如果出现离析现象，表示黏聚性不好C.坍落度筒提起后无稀浆，则表示其保水性能良好D.坍落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出，则表示其保水性能良好正确答案：A113、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压正确答案：D114、喷射混凝土施工应采用（）。A.干喷工艺B.潮喷工艺C.湿喷工艺D.混合喷工艺正确答案：C2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题115、某沥青路面出现龟裂，主要裂缝块度 0.15m，平均裂缝宽度 4mm，该龟裂属于（）。A.轻度B.中度C.重度D.极重度正确答案：B116、()用地应当以招标、拍卖或者挂.牌方式出让。.A.工业用地B.旅游用地C.教育用地D.商品住宅用地E.同一宗地有两个以上意向用地者正确答案：A117、粉煤灰可用于（）。A.各级公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一级公路下路床D.二级公路的上路床正确答案：A118、钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（）。A.初凝时间B.终凝时间C.拌和时间2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.施工时间正确答案：A119、招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为（）。A.60 分B.80 分C.100 分D.120 分正确答案：C120、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（）。A.1 倍B.1.5 倍C.2 倍D.3 倍正确答案：C121、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是（）。A.岩石坚硬程度B.岩体完整程度C.地下水状态D.基本质量指标正确答案：B2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题122、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。A.100B.200C.300D.400正确答案：C123、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体正确答案：B124、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。A.桩的钻孔和开挖，应在中距 5m 内的任何桩的混凝土灌注完成后 12h 才能开始B.钻孔应连续进行，不得中断C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔D.钻孔时需及时填写钻孔记录正确答案：A125、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.可靠地实现所需功能正确答案：C126、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值D.样本中位数是样本极差值的平均值正确答案：A127、全断面衬砌模板台车施工应符合下列规定说法，错误的是（）。A.台车支撑门架间距，不宜大于 2.0m，且门架位置宜与模板拼缝重合B.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于 10mmC.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于 2.0m，横向间距不应大于 2.5mD.振捣窗的大小不宜小于 450mm450mm正确答案：C128、调值公式计算时固定要素比重为 0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3正确答案：D129、某工程 2019 年签合同时，2019 年相对于 2018 年的材料综合物价指数为 120，2020 年相对于 2018 年的材料综合物价指数为 144，计算 2020 年 1000 万元材料费的实际结算价为（）万元。2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题A.1100B.1200C.1320D.1420正确答案：B130、施工单位应当按照平安工地建设标准，每季度至少开展一次自我评价。施工单位自我评价报告应报（）。A.建设单位B.交通运输主管部门C.监理单位D.安全生产主管部门正确答案：C131、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准正确答案：C132、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题C.施工单位D.设计单位正确答案：A133、为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的（）原则。A.公正性B.时限性C.程序性D.监理人最终确认计量结果正确答案：B134、监理人在收到修订合同进度计划后（）天内进行批复。A.14B.21C.28D.30正确答案：A135、某项目设计生产能力为 80 万件，预计单位产品售价为 150 元，单位产品可变成本为 130 元，固定成本为 400 万元。该产品营业税及附加的合并税率为 5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00正确答案：D2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题136、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位正确答案：A137、承包人对总监授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监提出书面异议，总监应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12B.24C.36D.48正确答案：D138、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样正确答案：C139、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题C.自行协议D.挂牌E.变卖正确答案：A140、我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为（）。A.质量数据B.样本数据C.总体D.单元正确答案：A141、下列可表示数据的集中位置的特征量是（）。A.中位数B.极差C.标准离差D.变异系数正确答案：A142、对于超过一定规模的危大工程，（）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位正确答案：C2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题143、公路工程交工验收合格后即开放交通，通车运营两年后，由（）组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位正确答案：A144、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。A.300B.400C.500D.600正确答案：D145、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分正确答案：B146、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.抗压强度试验正确答案：D147、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8正确答案：B148、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为拟完工程计划费用与（）的差值。A.已完工程实际费用B.计划工作实际费用C.未完工作预算费用D.已完工程计划费用正确答案：D149、工程项目管理的核心任务是（）。A.制定计划B.目标控制C.组建管理机构D.完成任务正确答案：B150、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。A.20 学时2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题B.10 学时C.40 学时D.15 学时正确答案：A151、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用正确答案：C152、混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm正确答案：A153、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于 50tB.不得大于 40tC.同一规格2023-2024 监理工程师之交通工程目标控制典型例题D.不得大于 30t正确答案：C154、下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求C.施工组织形式和人员编制是否合理D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书正确答案：D155、牌号为 Q2