制作安装合同范本.doc

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
制作安装合同范本
　　制作安装工程质量监控在建筑业是比较重要的。制作安装合同怎么写呢?以下是在范文网小编为大家整理的制作安装合同范文，感谢您的欣赏。

制作安装合同范文一　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方制作安装广告牌的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

　　第一条 制作概况

　　1.工程名称：喷塑铁皮字

　　2.广告牌规格：

　　(1)0.8厚的镀锌喷塑铁皮字

　　(2)标志字母共8个、R、4个大字、27个小字1.63X1.63X3+1.32X1.32X5+0.35+4+0.45X27=33.21平方米

　　第二条 安装要求

　　安装地点：

　　施工要求：按照甲方提供给甲方的设计图案施工。

　　第三条 工程造价及支付方式

　　1.合同总价款共计人民币7000.00元整(大写：柒仟元整)。

　　2.合同生效后，乙方可在甲方广告牌地基制作过程全部完工后一至三天全部一次性付清给乙方广告牌总体款人民币7000.00元整(大写：柒仟元整)。

　　第四条 工程期限

　　施工日期自20xx年3月12日至20xx年3月26日。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)，工期相应顺延。

　　第五条 双方权利、义务

　　乙方：

　　1. 协助、配合甲方的各项工作。

　　4、在施工中，因乙方原因造成停工、误时及工人中途往返费用，由乙方负担。 甲方：

　　1、、 协调解决施工中出现的问题，保质保量的完成工程， 施工期间如发生人身伤亡及其他安全事故均与甲方无关，由乙方自己承担。

　　2、 乙方应保证广告牌使用3—5年，抗风力10级(风力以当地气象局报道为准)。

　　3、 保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效益，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜另行协商。如产生纠纷，应本着互谅互让的原则协商原则协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　甲方： 乙方：

　　住址： 住址：

　　年 月 日

制作安装合同范文二　　委托方： 承揽方：

　　(以下简称甲方) (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担为明确双方的职责，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方友好协商如下协议：

　　一、工程名称及材料规格： 1、2、

　　二、工程地点： 三、工期

　　1、工期从日至年月工验收。

　　四、合同价及付款方式 1、合同价为

　　2、双方签订合同后，制作完成验收合格即付清全额工程款。 五、承包方式及质量要求

　　1、本工程由甲方以包工包料方式承包给乙方。

　　2、本工程质量保修为2年，二年内出现质量问题乙方免费维修(除人力不可抗拒因素外) 六、双方责任 1、甲方责任

　　(1)甲方必须有专人进行沟通落实; (2)甲方必须按时拨放工程款; (3)、及时进行验收。 2、乙方责任

　　(1)、乙方必须严格按图施工(包括安装位置、尺寸等)进行安装。 (2)、服从甲方的施工方案、进度、质量、安全生产进行指导监督检查保证按甲方要求完成。

　　(3)、遵守施工现场的有关规定，严格安全措施;防火防盗，杜绝事故的生成。在施工中，乙方发生的伤亡事故和由乙方原因造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得影响工程进度。

　　(4)、乙方必须采取一切必要的措施和手段，强化施工安全健康文化管理，提高安全与文明施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全和健康。

　　(5)、乙方必须在合同固定时间内，无法完成安装工程则每延误一天向甲方赔偿500元(雨雪天气除外)。 七、现场要求

　　1、在施工期间，乙方必须保持施工现场的整齐，施工准备材料;设备应整齐妥善存放，废物与垃圾等不需要的设施及时从现场消除，拆解并清理。

　　2、竣工时乙方应及时清理装备，剩余材料，垃圾和各种施工临时设施，并保证施工程的整洁。

　　八、纠纷解决

　　当本工程承包合同发生纠纷时，双方本着实事求是的原则协商解决。 九、合同份量

　　本合同一式两份，双方各持一份。

　　甲方代表(盖章) 地 址： 法定代表人： 委托人： 电 话： 开户银行： 账 号：

　　乙方代表(盖章)

　　地 址： 法定代表人： 委托人： 电 话： 开户银行： 账 号：

制作安装合同范文三　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》(GB-1999-0201)及山东省有关规定，双方根据分工负责、配合协作的精神，经充分协商一致，订立本协议，并严肃执行。

　　第一条：工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3

　　1.4工程材料：

　　1.5承包方式：1.6工程期限：本工程自月至月日止全部完工。经双方协商，发生以下情况，经甲方确认，顺延合同工期。

　　1.6.1 人力不可抗拒的灾害面被迫停工者;

　　1.6.2 甲方变更计划而影响施工者;

　　1.6.3 甲方未按期支付工程款影响施工者;

　　1.6.4 其它非乙方责任影响施工者。

　　1.7 本协议合同造价暂定为人民币(大写)：第二条 工程款支付

　　合同签定后付总价格的50%现金 ，安装完付清尾款_ 元 。

　　第三条 工程质量

　　3.1 甲方根据行业质量验收规范和评定标准对乙方进行检查和验收，乙方必须严格按照质量验收规范和标准进行施工，制作及安装工程均必须达到合格标准;

　　3.2 乙方必须服从甲方质量监督人员的检查监督，发现不合格的情况后，甲方有权要求整改。

　　第四条 安全责任

　　4.1 乙方负责保证现场施工必须的安全防护措施和劳动保护措施，必须保证安全施工，若工程期间造成安全事故，由乙方全权负责;

　　4.2 工程结束后若出现任何质量问题伤及人身安全者，由乙方全权负责。

　　第五条 双方一般的权利和义务

　　5.1 发包人职责：

　　5.1.1 按合同约定及时拨付工程进度款;

　　5.1.2 指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜;

　　5.1.3 工程完工后及时组织验收并办理工程款结算;

　　5.1.4 工程中途停工、缓工或由于设计变更而造成的返工，应采取措施弥补后减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　5.2 承包人职责：

　　5.2.1 按照甲方要求，及时组织材料进行施工或进场及安装;

　　5.2.2 确保工程质量，按合同规定的时间竣工和验收;

　　5.2.3 工程未交付发包人(或委托人)之前，承包人负责工程的成品保护工作，成品保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;

　　5.2.4 必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火治安工作;

　　5.2.5 乙方应在开工前为工人购买保险，发生人身伤亡事故，自行负担。

　　第六条 质量保修

　　6.1 在合同规定的保修期内乙方对属于己方责任的工程质量问题负责无偿修理;

　　6.2 整体工程保修期从工程竣工起二年。

　　第七条 合同争议

　　7.1 争议解决方式：协商解决

　　第八条 其他

　　8.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包人(公章)： 承包人(公章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日
5