土建施工简单合同范本 .doc

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
土建施工简单合同范本
　　发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程的承包形式及范围

　　1、轻包形式，按图纸要求施工

　　2、承包范围

　　所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。

　　三、合同数量及价款

　　1、按图纸要求

　　2、工程价款

　　总价款为壹拾万元正(100000.00)

　　四、合同期

　　开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工

　　期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　五、工程质量标准符合国家验收标准

　　六、付款方式

　　签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

　　七、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

　　八、安全及文明施工与管理

　　1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

　　3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。

　　5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，

　　因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。

　　九、甲方责任

　　1、甲方必须遵守合同付款方式。

　　2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。

　　3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。

　　十、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。

　　3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。

　　5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。

　　十一、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。

　　3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失。

　　十二、附则

　　1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。

　　2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。

　　发 包 人： 承 包 人：

　　住 所： 住 所：

　　身份证号： 身份证号：

　　年 月 日
3