装修监理劳动合同范本 .doc

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。
装修监理劳动合同范本
　　在合作中，作为监理方，如何保障自己的权益？下面是装修监理劳动合同范本，为大家提供参考。

　　业 主（甲方）：监理单位（乙方）：

　　依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：**银行**分行开发区支行装饰工程

　　2、工程内容：**银行**分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程

　　3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价

　　4、合同起止时间： 年月日至 年月日

　　第二条：公司委托代表

　　**中南工程建设监理公司**分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。

　　第三条：监理人员的资质要求

　　派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）

　　第四条：监理费及付款方式

　　1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。

　　2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。

　　第五条：监理的义务权力

　　1、监理的义务：

　　1.1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求；

　　1.2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料；

　　1.3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；

　　1.4、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益；

　　1.5、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；

　　1.6、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料；

　　1.7、出具工程监理评估报告。

　　2、监理的权力：

　　2.1、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权；

　　2.2、工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意；

　　2.3、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告；

　　2.4、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；

　　2.5、工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向业主作出书面报告；

　　2.6、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。

　　第六条：业主的义务及权力

　　1、业主的义务

　　1.1、业主应向监理提供项目文件及资料，并负责装饰工程的所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件；

　　1.2、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

　　1.3、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理；

　　1.4、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。

　　2、业主的权利

　　2.1、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；

　　2.2、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。

　　第七条：罚则约定

　　1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。

　　2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。

　　3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

　　4、监理单位（派出监理人员）不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。

　　第八条：合同生效、变更与终止及解释权

　　1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。

　　3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。

　　4、本合同依据《合同法》、《**省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《**省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。

　　第九条：争议的解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。

　　本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

　　业 主：（签章）**银行股份有限公司**分行

　　甲方代表：（签章）

　　监理单位：（签章）工程建设监理公司**分公司

　　乙方代表：（签章）

　　年 月 日