建设工程施工合同索赔时效若干问题研究.pdf

_建筑终汗C O NS7刀日C 刀0 叫右CO 叫OMY总第2 49期绍省担:建设工程施工合同索赔时效是基于合同当事人双 方约定在建筑业广泛使用的一项法律制度,但对其基本性质在民法理论中尚缺少相应的深入研究。本文作者从实例出发,分析建设工程施工合同索赔时效的 功能、法律基础、效力、适用范围等相关问题,重点解析了应 该如何计算索赔时效的期间,供大家参考。.楼英瑞郑翔建设工程施工合同索赔是指在合同履行过程中,由于发包人(业主)的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出 了额外的费用或造成了损失,承包人要求发包人补偿费用或赔偿损失的行为。引起索赔的原因,即为索赔事件。建设工程施工合同索赔时效,是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为2 8天。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。索赔时效的规定,见诸于各类合同范本中。如建设部、国家工商总局制定的 建设工程施工合同(GF一199 9一0 2 0 1)通用条款3 6.2条规定:“索赔须在索赔事件发生后2 8天内,向工程师发出索赔意向通知”;三峡土建安装工程施工承包合同通用条款“.2条规定:“索赔应在索赔事件发生并造成损失后2 8天内,向合同监理 单位 提交索赔的书面意向通知,任何未在约定的期限内,提交索赔的书面通知,均可视为受害方放弃索赔的主张”;国际咨询工程师联合会编写的土木工程施工合同条件19 57年第四版(rl n l e条款)5 3.1条也规定:“承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后 2 8天内,将它的索赔意向通知工程师”;5 3.4条同时规定:“如果承包商未能遵守规定,它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。”在实践中,一些具体工程施工合同条款中,尤其是工程量清单报价模式下的合同,对于索赔时效有更具体的规定,如香港某测量师行起草的北京首都时 代广场施工合同“总承包人的额外索赔”的条款规定“总承包人的索 赔必须在引起要求的事件发生后一个月 内 向建筑师提出,并在事件发生后两个月内呈交详细及有证据的申请,超出上述期限提出的任何索偿要求则应视为不合理逾期申请,而承包人则应被视为放弃此等要求赔偿之权利”;另外北京世纪朝阳花园工程的总承包合同就“总承包方的索偿”规定如下:“在引致有索偿的事件发生后1 4天内,总承包方须向发包方提出有意索偿的书面报告,并在书面报告后2 1天内提交索偿额的具体计算资料,总承包方迟提出或迟交资料的索偿将不获考虑。”索赔方如不严格遵守索赔时效的规定,逾期提出索赔要求,则其胜诉权将得不到法律 支持。如北京 仲裁委员会2 0 0 2年裁决的北京某建筑集团公司与北京某科技发展有限公司之间的索赔争议案中,申请人北京某集团公司提出了十余项索赔要求,金额近千万元,其中若干索赔要求,因其提出索赔的 时间超过了合同规定的索赔期限而被仲裁委员会认定为索赔无效,最终仅获8 o余万元的索赔款。建杭终济_CO刀ST月口C刀O月石CO 柑OMY由此看出,虽在 一般的民法理论中没有具体地对建筑工程施工合同的索赔时效(以下简称为索赔时效)加以深人研究,但考虑到该制度 在实 务中的广泛运 用及其重大的影响,故此,研究索赔时效,具有重要意义。索赔时效的 功能1、促使权利人行使权利。法谚云,“法律不保护躺在权利上 睡觉的人”,索赔时效是由其本质决定的,索赔时效是时效制 度中的一种。其功 能素质于民法中的诉讼的效。也就是说,超过法定期间,权利人不主张自己的权利,则诉权消灭,人民法院不再强制对该实体权利进行保护。通过此种方法来督促权利人积极行使自己的权利,这 也是索赔时效的功育匕。2、索赔时效具有平衡业主 和建筑承包商利益的功能。在施工合同索赔中,业主通常是作为被索赔方,其与建筑承包商比较而言,对施工过程的参与程度 和熟悉程度相对较为肤浅,施工记录也相对较为简单。由于索赔事件(如由于发包人错误指令造成连续浇注的混凝土施工异常中断,额外增加施工缝费用;有经验的承包商也不能预见到的不利的自然条件如异常的地下水位)往往持续时间短暂,事后难以复原,业主难以在时过境迁后查找到有力证据来确认责任归属,或准确评估所发 生的费 用数额。因此,如果允许承包商隐 瞒索赔意图,对其索赔权不加 时间限制,无疑将置业主 于不利状态。索赔时效平衡了业主 和承包商的利益。一方面,在索赔时效制度下,凡索赔时效期间届满,即视为不行使索赔权的承包商放弃索赔权利,业主可以以此作为证据的代用,避免举证的困难;另一方面,只有促使承包商及时地提出索赔要求,才能警示业主充分履行合同义务,避免相类似索赔事件的再次发生。3、索赔时效有利 于索赔的客观、公正、经济的解决。索赔肯定会有分歧,尤其是引起索赔的事件已经完成很长时间后才提起索赔,分歧会更加严重。如果没有索赔时效的限制,索赔权利人甚至可能会在工程完工才提出一揽子索赔。时过境迁、人员变动,使得索赔事件的真实状况很难复原,因而导致业主 和承包商均依据各自的记录阐述各自理由,而双方必然都认为自己才真实地记录了索赔事件,使得索赔很难通过协商解决,由此引发的合同争端只能通过调解、仲裁或诉讼等方式解决,增 加了双方的费 用 和成本。且由于双方各自的记录往往差异较大,因而对调解人、仲裁人或法官而言,客观、准确地认识事件真相,公平合理地处理争端,将是一项棘手的工作。确定较短的索赔期间,有利于证据保存,使索赔事件的真相较容易查明,有 利于索赔的快速解决,避免无谓的旷日持久的争端。因此,索赔时效对业主和承包商而言,都是经济的。对社会而言,可避免社会资源的浪费,更好地发挥财产的效用,因而对促进社会经济发展也有裨益。摹_索赔时”的法毕础协商一致的索赔时效合同条款,应属合法有效。根据合同法第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力”的规定,施工合同索赔时效的约定,据此 具有了法 律约束力。因此,对于那些超过索赔期限的索赔要求,根据索赔时效的特性和合同的性质,不再具有法律约束力,自然难以诉请法院获得法律支持。虽然索赔时效已通行于建筑业,几成行业惯例,但在法律未将之纳人明文规定之前(如像保险法第2 6条对保险索赔时效的明确规定),仍不属于法定制度,仅属 当事人的合同约定。然而,基于意思自治、合同 自由的合同法原则,施工合同当事人在不违反法律、法规禁止性规定的前提下,其索赔时效的效 力索赔时效有两个 方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩 理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认 对方请求的权利。索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗 马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力 和保障。因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张。虽 则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事 实,也不能以不知 时效届满为由要求返还。另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义 或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不 构成不当得利。此外,虽 然索赔时效是基于_建筑经济CO刊57-RUC T I ON C O NOM丫合同约定产生的,但其仍属 于时效的一种。按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项抗辩理由时,才能予以支持。索赔 时效 的适用范 围索赔时效的适用 范围应根据合同约定确定,一般而言,对于合同有具体时间约定的事项不适用索赔时效。如合同规定设计变更对总价的增 减 在竣 工结算时 调整,则设计变更引起的索赔,毋须遵守索赔时效规定。此外,法律对时效有明文规定的事项,如保险索赔时效,应按法律规定处理,而不得以合同约定为准。索赔时效期间的 计算由于索赔时效牧关索赔权利的得丧,决定了索赔结果,因此,索赔时效期间的计算,尤其是索赔时效期间的起算时间的确定就显得十分重要。确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是,确定是索赔事件发生时间为起算点,还是以索赔事件结束时间为起算点。尽管任何事件的发生或长或短都有持续时间,但是索赔时效期间的起算时间应该是索赔事件发生的当时。在上例仲裁案中,申请人北京某建筑集团公司提出,被申请人逾期未支付工程款的违约行为是持续的事件,只有在事件结束后才能评估 具体的损 失(即索赔额),因此,申请人主张,虽然其提交索赔报告的时间超过了按事件发生时间起算的期间,但并未超过按事件结束时间起算的期间,由此认为其索赔要求并未超过索赔时效期间。仲裁庭指定的鉴定人指出,被申请人拖欠工程款是一个持续的事件,甚至在争议提交给 仲裁庭时,事件仍有可能处于继续状态,如果按申请人的逻辑,索赔时效期间甚至尚未开始计算,其索赔要求甚至还不能提出。显然,申请人的理由是自缚手脚,不能成立。从司法实践的理解来看,认为从索赔事件开始发生起,当事人就应该知道其具有了索赔权利,就应该积极行使自己的权利。事实上,在规定较为详细的合同条款中,对于持续时间较为长久的索赔事件,其索赔时效期间的起算仍然是事件发生时间,只是在这种情况下,索赔权利人在索赔时效期间内提出的索赔要求不是最终的索赔要求,而仅仅是索赔意向。如建设工程施工合同(GF一199 9一0201)第35.2条规定,索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 2 8天内,提交最终索赔报告。F ID lc条款5 3.3条规定,当据以提出索赔的事件具有连续影响时,承包商提出的索赔报告应被认为是临时详细报告,承包商应在索赔事件所产生的影响结束后2 8天之内发出一份最终详细报告。但是如果索赔权利人确 实对索赔事件已经发生不知情,应如何确定计算起点 呢?例如承包商误以为业主的工程款已经通过银行到 帐,而 实 际并未到帐的情形。此时,时效期间应从知道或者应当知道索赔事件发生 时起计算。但索赔权利人不 能以“不知道权利被侵害”为由,提出索赔期间延长。原因在于是否知道事件发生,较容易凭借客观情形作出判断,而是否认识到索赔事件发生后权利已被侵害 乃是人的主观心理活动,很难成为一个客观标准,作为权利人免责的理由。索赔时效期间计算中另一重要的问题是,索赔时效期间是否可以 中止?所谓时效期间的中止,又称时效期间 的不完成,指在时效期间行将完成之际,有 与权利人无关的事由而使权利人无法行使其请求权,法律为保护权利人而使时效期间暂停计算,待中止事由消灭后继续计算。根据索赔时效的功能和性质,而且由于在实践中当事人约定的索赔期间一般较短,因此应该严格限定能够引起索赔时效期间 中止的事由。笔者认为应该仅限 于权利人因不可抗力的障碍导致其不能行使索赔权的情形,而且双方当事人应在合同 中 明确不可抗力 的范围。也就是说索赔时效期间应是固定不变的期 限,只以不可抗力 为特定的时效终止事由。建设工 程施工合同的复 杂性,决定了合同 当事人之间 的索赔事件的发生不可避免。但在索赔事件发生后,如何保护自己的权利不受损害是至关重要的。只有熟悉和掌握合同规定,在约定的索赔时效期间内行使索赔 权,才能保护自身权利。参考书目:1.梁慧星著,民法总论,法律出版社,200 1年版;2.赵鑫 枉等编著,三峡土建安装工程 施工承包合 同通 用条款范例与适用指南,中国水利水电出版社,200一年版。3.国际咨询工程师联合会(F IDI C)编,天津市国 际工程联合设计公司译,土木工程施工合 同条款,天津科学技术 出版社,1992年版;(作者单位:北京中铁建设有限公 司/北方交通大学)