有关建筑工程施工合同汇总九篇.docx

有关建筑工程施工合同汇总九篇
有关建筑工程施工合同汇总九篇
　　随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是我为大家收集的建筑工程施工合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑工程施工合同 篇1
　　一、《合同法》
　　第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：
　　(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
　　(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
　　(三)以合法形式掩盖非法目的;
　　(四)损害社会公共利益;
　　(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
　　分析：理解该条的要点在于“违反法律、行政法规的强制性规定”，影响建筑工程施工合同效力的法律条文散见于《建筑法》、《招标投标法》及相关司法解释中。
　　二、《建筑法》
　　第二十二条 建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。
　　第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
　　禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
　　第二十七条 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。
　　两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
　　第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
　　第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
　　禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
　　分析：《建筑法》上述的一系列规定，主要解决了两个问题：一是建筑工程的承建单位必须具备相应的资质，没有相应资质的施工企业是不能承建相关工程的;二是对合法承包、违法挂靠、联营、非法转包、合法分包、违法分包等一系列建筑合同行为进行了法律上的界定。
　　三、《招标投标法》
　　第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
　　(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
　　(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
　　(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
　　前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。
　　法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。
　　第五十条 招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
　　第五十二条 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
　　第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员xx的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
　　第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第五十五条 依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
　　前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
　　第五十七条 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
　　分析：《招标投标法》的上述规定明确了两方面的内容：一是必须招标的范围(第三条)，对该条的理解必须结合国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》来理解;二是在法律责任章节里用六条规定来明确了招投标后合同无效的情形。
　　四、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
　　 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：
　　(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
　　(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
　　(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
　　第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
　　分析：该司法解释是目前为止我国对建筑工程施工合同最全面、最权威的司法解释，对建筑施工合同的热点争议问题作了较全面的解答。稍有遗憾的是该解释对合同效力的规定范围较前述几个法律的规定来说是缩小解释，违反法律的强制性规定的其它情形能否认定为无效?该解释的出台在这方面引起了不必要的分歧。
建筑工程施工合同 篇2
　　发包方（以下称甲方）：地址：法定代表人：联系方式：
　　承包方（以下称乙方）：
　　地址：
　　法定代表人：联系方式：
　　甲、乙双方就建筑工程施工事宜，经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，自愿达成如下协议，以资信守。
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地址：
　　3、建筑面积：
　　4、结构类型：
　　第二条工程内容及承包范围
　　1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、装饰装修工程。
　　2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。
　　3、甲方指定分包工程内容。
　　第三条合同工期
　　1、计划开工日期：________年____月____日。计划竣工日期：________年____月____日。即工期总天数：XXX。
　　第四条质量与检验标准
　　1、工程质量：对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。
　　2、由于乙方自身的疏忽造成工程质量问题，必须修复。不然甲方有权要求乙方按工程合同造价总额的%支付违约金。
　　第五条合同价款工程结算
　　1、合同价款：暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。
　　2、工程结算：工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%，工程结算总价款的%作为保修金。
　　3、质量保修金的支付：工程保修期届满后，经甲方对工程质量检查无异议，甲方与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付乙方。
　　4、结算审计时甲乙双方应积极配合审计工作，应在双方确认竣工结算资料真实、完备之日起个月内完成本工程的结算审计。
　　第六条材料价格调整及材料的采购
　　1、若甲方对某项主要材料进行调整，仅对材料差价进行调整。
　　2、材料采购：乙方必须根据甲方要求进行采购，并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。
　　第七条竣工验收
　　1、承包方提供竣工图约定：。
　　2、中间交工工程的范围和竣工时间：。
　　3、发包方收到竣工验收报告后天内组织有关单位验收，并在验收后天内给予认可或提出修改意见。承包方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包方收到承包人送交的竣工验收报告后天内不组织验收，或验收后天内不提出修改意见，视为竣工验收报告己被认可。
　　第八条工程质量保修
　　1、工程质量保修范围和内容：乙方在质量保修期内，按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。
　　2、质量保修期限规定为：年。
　　3、保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达；紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的，甲方自行找人修复，修复的费用从乙方保修金之内扣除。
　　第九条双方的权利和义务
　　1、甲方权利主要有：
　　（1）对工程进度质量进行检查。
　　（2）等工程竣工后对工程进行验收。
　　（3）因乙方原因使得工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。
　　2、甲方义务主要有：
　　（1）协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。
　　（2）支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。
　　3、乙方的权利主要有：
　　(1)按照施工合同和设计文件严格施工。
　　(2)接受甲方的必要监督。
　　(3)按期完成和交付合格工程。
　　(4)保修责任和损害赔偿责任。
　　4、乙方的权利主要有
　　（1）甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的，乙方可以顺延工程日期。
　　（2）甲方未按照约定支付价款的，乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的，乙方可以与甲方协议将该工程折价，建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。
　　第十条协议解除
　　1、如果经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
　　2、当乙方擅自将其承包的工程转包给
　　第三方时，甲方有权解除本合同。
　　3、因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除本合同。
　　4、甲、乙双方任何一方按约定提出解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，通知送达对方时合同解除。
　　第十一条违约责任
　　1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款，违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外，守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。
　　2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用，每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。
　　第十二条争议解决条款
　　甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，提交
　　仲裁委员会仲裁。
　　第十三条其他约定事项
　　1、本协议经甲、乙双方签章后生效。
　　2、本协议生效后，如有未尽事宜，双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
　　3、本协议适用中华人民共和国法律。
　　4、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方（买方）签章：乙方（卖方）签章：____日期：日期
建筑工程施工合同 篇3
　　甲方（发包方）：
　　乙方（承包方）：
　　依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。
　　一。工程概况
　　1。工程名称：
　　2。工程地址：公园道西侧
　　3。结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡， 共计约20万㎡。
　　4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
　　5。施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。
　　6。工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。
　　7。工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。
　　二。承包范围及承包方式
　　1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：
　　a。基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
　　b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
　　2。甲方要求： 本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。
　　三。付款方式
　　乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
　　1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。
　　2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。
　　3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。
　　4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
　　四。结算方法：
　　1。工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。
　　2。执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
　　3。甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。
　　4。采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。
　　五。工程设计变更
　　1。 工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划（或变更）范畴的工作内容，必须按计划（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
　　2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（如果属于减项则调减工程价款）。
　　六。 材料进场要求及计价
　　1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
　　2。指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。
　　3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。
　　七。工程管理
　　1。 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。
　　2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。
　　3。 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
　　4。 工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
　　5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款第二条），由乙方承担全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。
　　6。 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
　　7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
　　八。违约责任
　　1。 因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
　　2。 因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
　　3。 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
　　4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
　　5。 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
　　九。 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
　　十。 此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），如果保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。
　　十一 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的`各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
　　十二。 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
　　十三。 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
　　_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同 篇4
　　发 包 人：(以下简称甲方)
　　承 包 人：(以下简称乙方)
　　说明：本合同根据____省建设厅推行的《____省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;
　　第一部份 协议书
　　一、工程概况
　　工程名称：拘留所迁建工程
　　工程地点：石鼔镇原知青场
　　工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16.5米，总建筑面积6849.22平方米
　　结构形式： 框架
　　工程立项、规划批准文件号：高发改审函16号
　　资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决
　　二、工程承包范围
　　承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程)
　　三、合同工期
　　工程合同工期总日历天数：235天。
　　拟从________年____月____日开始施工，至________年____月____日竣工完成
　　四、质量标准
　　工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准 (GB50300-)合格以上。
　　五、合同价款
　　合同总价(大写)：(小写)： 7 元。
　　项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);
　　详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
　　六、组成合同的文件
　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同
　　第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致。
　　七、词语含义
　　本协议书中有关词语含义与本合同
　　第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
　　八、承包人承诺
　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
　　九、发包人承诺
　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
　　十、合同生效
　　订立合同时间：________年____月____日
　　订立合同地点： 公安局会议室 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 即时 生效。
　　甲方(公章)：_________
　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　________年____月____日
　　________年____月____日
建筑工程施工合同 篇5
　　甲方： ____市____区北石店镇临泽村委
　　乙方：____县固城建筑安装有限责任公司
　　根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。
　　一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。
　　二、施工工期：
　　开工日期：
　　竣工日期：
　　三：质量要求：
　　严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。
　　四、安全施工：
　　乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。
　　五、工程结算方式：
　　根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。
　　六、实际项目及价格：
　　1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡
　　2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元
　　3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元
　　4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。
　　5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元座
　　6、人工挖土方30元立方米
　　7、农用车300元台班
　　8、勾机1800台班。
　　9三轮车200元台班。
　　10、零工，60元工日。
　　七、付款方式：
　　工程完工后一次付清工程款。
　　本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。
　　甲方：（盖章） 乙方（盖章）
　　委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）________年____月____日年____月____日
　　建设工程施工合同
　　建设单位：____市____区北石店镇林子村委
　　施工单位：____县固城建筑安装有限责任公司
建筑工程施工合同 篇6
　　甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
　　一、工程名称:
　　地 点: 。
　　二、承包方式
　　三、工程承包内容
　　四、合同价款
　　五、 付款方式
　　六、总工期要求 个工作日。
　　七、甲方责任
　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
　　八、乙方责任
　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
　　建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流
　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
　　九、工程质量、安全及保修
　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
　　十、争议及解决办法
　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:
　　第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
　　第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
　　甲方: 乙方:
　　年 月 日
建筑工程施工合同 篇7
　　本篇《建筑工程施工合同范本》由我特别为需要建筑合同范文的朋友收集整理的，仅供参考。内容如下：
　　发包人(全称)：
　　承包人(全称)：
　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
　　田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
　　一、工程概况
　　1.工程名称：-----小区 。
　　2.工程地点：长治市----------。
　　3.工程立项批准文号： 。
　　4.资金 自筹 。
　　5.工程内容： 商住楼建安工程 。
　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
　　6.工程承包范围：
　　商住楼图纸内土建、安装工程 。此合同不包括甲方分包项目 。
　　二、合同工期
　　计划开工日期： 年 月 日。
　　计划竣工日期： 年 月 日。
　　工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
　　三、质量标准
　　工程质量符合 合格 标准。
　　四、签约合同价与合同价格形式
　　1.签约合同价为：
　　人民币(大写) (￥ 元);
　　2.合同价格形式： 根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。
　　五、项目经理
　　承包人项目经理： 。
　　六、合同文件构成
　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：
　　(1)中标通知书(如果有);
　　(2)投标函及其附录(如果有);
　　(3)专用合同条款及其附件;
　　(4)通用合同条款;
　　(5)技术标准和要求;
　　(6)图纸;
　　(7)已标价工程量清单或预算书;
　　(8)其他合同文件。
　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
　　七、承诺
　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
　　八、词语含义
　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
　　九、签订时间
　　本合同于20xx年 月 日签订。
　　十、签订地点
　　本合同在发包人项目所在地办公室签订。
　　十一、补充协议
　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
　　十二、合同生效
　　本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。
　　十三、合同份数
　　本合同一式 6份，均具有同等法律效力，发包人执 4份，承包人执2份。
　　发包人： (公章) 承包人： (公章)
　　法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同 篇8
　　发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________
　　法定代表人：___________________法定代表人：___________________
　　身份证号码：___________________身份证号码：___________________
　　为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：_________________________
　　2、工程地点：_________________________
　　3、工程内容：_________________________
　　4、工程面积：_________________________
　　5、工程立项批准文号：_________________
　　第二条工程项目期限
　　1、合同工期总共历时____________天(日历天);
　　开工日期：____________年____________月____________日;
　　竣工日期：____________年____________月____________日。
　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
　　(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;
　　(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
　　(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
　　第三条工程承包内容
　　1、工程承包形式：_________________________
　　2、工程承包范围：_________________________
　　第四条工程项目结算及付款方式
　　1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。
　　2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。
　　3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。
　　4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
　　5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。
　　6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。
　　7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
　　8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。
　　第五条工程质量标准
　　1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
　　2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。
　　第六条工程验收
　　乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验