一级建造师之一建工程法规真题附答案.pdf

一级建造师之一建工程法规真题精选附答案一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】C2、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是()。A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责【答案】D3、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。A.侵权责任B.违约责任C.刑事责任D.行政责任【答案】A4、对于夜间施工，说法正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业 B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D5、根据建筑法,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证A.7 日B.30 日C.15 日D.3 个月【答案】A6、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的()。A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则【答案】A7、无偿的委托合同中，受托人的主要义务不包括()。A.亲自处理委托事务B.报告委托事务处理情况C.尽必要的注意义务D.将事务转委托【答案】D8、根据招标投标法实施条例，招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力，原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有（）。A.中标候选人未在规定期限内提交履约保证金B.中标候选人经营、财务状况发生较大变化C.中标候选人因不可抗力不能履行合同D.中标候选人存在影响中标结果的违法行为【答案】B9、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。A.知名法学家 B.基层法律服务工作者 C.当事人的亲属 D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】B10、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审査。A.施工企业B.安全监督管理机构C.建设单位D.监理单位【答案】A11、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【答案】C12、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是()。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.不得在总承包合同中规定分包的内容【答案】B13、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()（2013）A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】C14、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。A.仲裁B.诉讼C.调解D.和解【答案】A15、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】C16、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是（）。A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责【答案】B17、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（）。A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少 B.停工留薪期一般不超过 12 个月 C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付 D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】B18、合同生效后，如果当事人就价款或报酬约定不明确且不能补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定时，应按照（）履行。A.订立合同时履行地的市场价格B.订立合同时履行地的政府定价C.订立合同时履行地的政府指导价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】A19、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按()的市场价履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】B20、甲供货单位与乙采购单位于 2005 年 3 月 1 日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨 370 元，2006 年 5 月 1 日交货，逾期交货 1 个月的违约金为每吨 10 元。甲实际交货为 2006 年 6 月 1 日。2006 年 5月 1 日水泥市场价格为每吨 380 元，2006 年 6 月 11 日水泥市场价格为每吨 390 元，则乙最终应付总款为每吨（）元。A.360B.370C.380D.390【答案】A21、根据文物保护法,刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,由公安机关或者文物所在单位给予(),可以并处罚款。A.拘留B.拘役C.警告D.严重警告【答案】C22、建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按()市场价格履行。A.订立合同时合同签订地B.订立合同时合同履行地C.履行合同时合同签订地D.履行合同时合同履行地【答案】B23、（2019 年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款【答案】C24、下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。A.当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员B.第 3 名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从 3 名仲裁员中推选产生C.当事人约定由 1 名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定【答案】B25、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）。2016A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系 B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工 C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同 D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务【答案】A26、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据相关法律规定此保证属于()保证。A.一般B.连带C.反担保D.书面【答案】A27、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当()。A.甲公司承担B.乙公司承担C.施工企业承担D.甲公司和乙公司连带承担【答案】A28、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】A29、（2019 年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】A30、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规 定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。（2016）A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】A31、根据生产安全事故报告和调查处理条例，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报。A.60 日B.50 日C.40 日D.30 日【答案】D32、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将自()责强制执行。（2013）A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【答案】B33、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在 2018 年 5 月 20 日作出，施工单位 5 月 25 日收到。11 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是（）。A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院起诉D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉【答案】C34、下列法律中，属于行政法规的是（）。A.建设工程质量管理条例B.建筑法C.城乡规划法D.行政复议法【答案】A35、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据仲裁法，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.和解达成的协议具有强制执行力【答案】D36、根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除()之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【答案】D37、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确的是（）。A.证据的提供应由公安或者检察部门负责B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问【答案】C38、建设单位应自建设项目投人试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.3 B.1C.2 D.5【答案】A39、下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同【答案】A40、根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的主体是（）A.劳务派遣单位B.用工单位C.当地人民政府D.劳动者【答案】A41、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔偿责任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某连带D.双方按事先约定【答案】C42、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。A.向合同签订地的法院起诉B.向有关仲裁机构申请仲裁C.向工程建设主管部门申请行政复议D.向工程建设主管部门申请行政调解【答案】B43、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照建筑施工企业安全生产许可证管理规定，()内不得再次申请安全生产许可证。A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】C44、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】B45、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是（)。A.工业废水处理达标后排入河流B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C.将清洗设备的废水回灌补给地下水D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场【答案】A46、甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是（）。A.不动产物权的转让自合同成立之日时生效B.不动产物权的转让自依法登记之日起生效C.未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力D.未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人【答案】B47、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。A.原企业的资质等级B.实际达到的资质条件C.降低一级原企业的资质等级D.合并前较低的企业资质等级【答案】B48、关于建设工程缺陷责任期的说法正确的是（）。A.缺陷仅指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准B.缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定应当不超过 1 年C.由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.缺陷责任期从工程提交竣工验收后报告之日起计【答案】C49、关于夜间施工,以下说法正确的是()。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D50、根据建设工程安全生产管理条例,建设单位不得压缩()。A.定额工期B.标准工期C.法定工期D.合同工期【答案】D51、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】D52、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】B53、安装工程一切险所承保的损失范围是()。A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失C.因施工机具失灵造成的本身的损失D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用【答案】D54、按照建设工程安全生产管理条例,的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】D55、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起 1 个月内 向发证机关报告。A.工程项目部 B.施工企业 C.监理单位 D.建设单位【答案】D56、作为解决纠纷的方式，下列涉及仲裁与和解的关系中表述错误的是（）。A.和解是当事人进行仲裁前的必经程序B.当事人申请仲裁后，可以自行和解C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请【答案】A57、按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%【答案】D58、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】A59、根据水污染防治法，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A.单位所在地 B.污染影响地 C.单位登记地 D.事故发生地【答案】D60、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7 日B.10 日C.15 日D.30 日【答案】C多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定中规定，参加建设项目的主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备的条件是（）。A.具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体B.在最近 2 年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为C.连续 2 年有较好的安全记录，投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故D.财产状况良好，没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态E.承担过类似建设项目的相关工作，并有良好的业绩和履约记录【答案】AD2、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为 1 年E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼【答案】BD3、施工合同可撤销的情形有（）。A.在订立施工合同时显失公平B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益C.违反了建筑法的强制性规定D.订立合同时，建设单位存在重大误解E.损害社会公共利益【答案】AD4、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】ABC5、在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括（）。A.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D.行政机关依法处理登记的E.当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的【答案】ABC6、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于租赁合同的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转让给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】CD7、下列关于代理的法律责任说法正确的是（）。A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，代理人负主要责任D.委托书授权不明的，由被代理人承担责任E.代理人不履行职责给被代理人造成损害的，应当承担民事责任【答案】B8、勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括()。A.依法承揽工程的勘察、设计业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法对设计文件进行技术交底D.指定建筑材料的生产厂家、供应商E.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确【答案】ABC9、关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指 22:00 至次日 8:00 之间的时段【答案】BD10、（2019 年真题）下列事项中可以设定行政许可的有()A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】AB11、下列不能单独作为认定案件事实的证据为（）。A.一方当事人提出的证据，另一方当事人提出的相反证据不足以反驳的B.无法与原件、原物核对的复印件、复制品C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他证据的E.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可【答案】BC12、下列关于缺陷责任期的说法，正确的有（）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后 60 天，自动进入缺陷责任期C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从原计划竣工验收之日起计D.缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年E.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计【答案】D13、根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 D.招标人应当在中标通知书发出后，5 日内退还中标人的投标保证金 E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内退还【答案】AB14、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。以下哪项选项情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（）。A.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某C.吴某出示的甲公司授权委托书载明甲公司仅授权吴某参加投标活动D.温某订立合同三个月后后发现吴某已经从甲公司离职E.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对【答案】AC15、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（）。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】AB16、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站【答案】BD17、按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.主体工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】AD18、以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是（）。A.举证期限不能由当事人协商，只能法院指定B.当事人在举证期限内不提交的视为放弃举证权利C.当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料D.在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，不得少于 15 日E.当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限【答案】BCD19、授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。A.新颖性B.创造性C.美观性D.实用性E.适用性【答案】ABD20、关于地役权的说法，正确的有（）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】A21、无因管理的成立，必须具备()条件。A.管理他人的事物B.为他人管理的意思C.无法定或约定的义务D.存在合同关系E.被管理者存在过错【答案】ABC22、根据建设工程质量管理条例,任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。A.检举权B.处理权C.控告权D.投诉权E.检验权【答案】ACD23、根据行政复议法的规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.行政机关决定对相关财产予以查封C.监察机关给予机关工作人员降级处分D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E.行政拘留【答案】CD24、下列属于无权代理的是()。A.转托代理权B.没有代理权C.超越代理权D.代理终止后的代理E.受委托的代理【答案】BCD25、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有()等。A.著作权 B.专利权C.商标权 D.商业秘密E.肖像权【答案】ABCD26、根据民事诉讼法，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）。A.调解书应当写明诉讼请求、调解结果和理由 B.调解书有审判员，书记员署名并加盖印章，送达双方当事人 C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】BD27、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。2014 真题A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间 C.被告收到起诉状副本之日起 15 日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前【答案】BC28、根据建设网工程质量管理条例.关于勘察.设计单位质量责任和义务的说法.正确的有（）（2013）A.勘察.设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD29、下列对于法人的表述中，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【答案】BCD30、要约的构成要件为（）。A.要约必须由特定人作出承诺B.要约是由特定人作出的意思表示C.要约必须具有订立合同的意思表示D.要约的内容必须具体明确E.要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出【答案】BCD31、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。2016A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】ACD32、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A.建立、健全安全生产责任制B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入C.有保障工程质量和安全的具体措施D.管理人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训E.已经取得建设工程规划许可证【答案】ABD33、根据注册建造师管理规定，注册建造师享有的权利包括（）。A.使用注册建造师名称B.对侵犯本人权利的行为进行申述C.出借注册证书或执业印章D.签发工程开工、停工、复工令E.对本人执业活动进行解释和辩护【答案】AB34、某施工单位需租用施工机械，双方约定租赁期限为 8 个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。A.可以采用书面或者口头形式订立合同B.若以口头方式订立，则租赁期视为 6 个月C.租赁期间施工单位经过出租人同意转租该施工机械，原租赁合同终止D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同E.施工单位承担租赁期间施工机械的维修义务【答案】ABC35、某工程实行施工总承包,拟组建安全生产领导小组,则该领导小组应包括的人员有()。A.总承包企业项目经理B.劳务分包企业专职安全生产管理人员C.专业承包企业技术负责人D.专业承包企业质量负责人E.劳务分包主要负责人【答案】ABC36、某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有（）。A.责令限期改正B.处挪用费用 20%以上 50%以下的罚款C.下的罚款处挪用费用 10%以上 20%以D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.没收施工许可证【答案】ABD37、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】BC38、施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】BC39、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。2014A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指 22:00 至次日 8:00 之间的时段【答案】BD40、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥E.用于承重结构的混凝土试块【答案】CD41、根据劳动法,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有()A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满 18 周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动【答案】AC42、买卖合同中，出卖人的主要义务包括（）。A.交付标的物B.对标的物进行检验和及时通知C.转移标的物的所有权D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料【答案】ACD43、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】AC44、下列关于缺陷责任期的说法，正确的有（）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后 60 天，自动进入缺陷责任期C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从原计划竣工验收之日起计D.缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年E.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计【答案】D45、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】ABC