一级建造师之一建工程法规强化训练试卷B卷附答案.pdf
《一级建造师之一建工程法规强化训练试卷B卷附答案.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师之一建工程法规强化训练试卷B卷附答案.pdf(44页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
一级建造师之一建工程法规强化训练试卷 B 卷附答案一级建造师之一建工程法规强化训练试卷 B 卷附答案单选题(共 60 题)单选题(共 60 题)1、下列不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.支付违约金【答案】D2、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()。(2015)A.合同无效,不应支付工程款B.合同无效,应参照合同约定支付工程款C.合同有效,应按照合同约定支付工程款D.合同有效,应参照合同约定支付工程款【答案】B3、根据劳动合同法,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人。(2015)A.10 日B.15 日C.20 日D.30 日【答案】D4、需要办理施工许可证的建设工程,建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起()日内,对符合条件的申请颁布施工许可证。A.7B.15C.30D.45【答案】A5、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时,可以采取的措施是()。A.撤销安全生产许可证 B.责令停业 C.暂扣安全生产许可证 D.处以罚款【答案】C6、建设工程未经竣工验收,发包人拍自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法,正确的是 0A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合同约定或验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担任D.发包人以使用部分质不符合约定为由主张权利的,应当子以支持【答案】B7、在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。A.答辩期内 B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前【答案】D8、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押,根本原因是其对项目具有()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权【答案】A9、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,不考核企业(),其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【答案】A10、关于规划许可证的说法正确的是()。2018 真题A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】D11、招标人于 2006 年 4 月 1 曰发布招标公告,2006 年 4 月.20 日发布资格预审公告,2006 年 5 月 10 日发售招标文件,投标人于投标截止日 2006 年 6 月 10 日及讨递交了投标文件,2006 年 7 月 20 日招标人发出中标通知书,则要约生效的时间是()。A.2006 年 4 月 1 日 B.2006 年 5 月 10 日C.2006 年 6 月 10 日 D.2006 年 7 月 20 日【答案】C12、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业,或者违反规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以()行政处罚。A.吊销资质证书B.罚款C.停业整顿D.降低资质等级【答案】B13、下列不属于只能制定法律的事项为()。A.新闻出版广播影视管理制度B.对非国有财产的征收、征用C.民事基本制度D.税种的设立、税率的确定【答案】A14、根据建设工程安全生产管理条例,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()。2017 真题A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准【答案】D15、甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是()。(2015 真题)A.有效 B.可变更或撤销 C.无效 D.效力待定【答案】C16、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司,合同约定 3天后交付设备。第二日,甲公司又与丙公司(丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系)签订合同,将该设备卖给丙公司,并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是()。A.甲公司与乙公司之间的合同无效,甲公司与丙公司之间的合同有效B.甲公司与乙公司之间的合同有效,甲公司与丙公司之间的合同无效C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效,甲公司与丙公司之间的合同有效【答案】C17、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。2017 真题A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】C18、某甲与用人单位签订了劳动合同,合同尚未期满,某甲拟解除劳动合同,某甲应当提前()通知用人单位。A.10 日B.20 日C.15 日以书面形式D.30 日以书面形式【答案】D19、投标人应当具备()的能力。A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资【答案】C20、承、发包人以建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201 版)签订合同,工程竣工后承包人提请竣工验收,但发包人长达一个半月之久拒不组织验收,此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收,以提请竣工验收报告之日后第 29 天为验收合格日D.继续等待验收【答案】B21、我国劳动合同法约定的劳动试用期最长不超过()。A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.1 年【答案】C22、某商品房开发工程因故停建,承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中,有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。2014A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】D23、根据 2018 年 1 月新实施的民法典,关于民事诉讼时效,以下说法正确的是()。A.当事人超过诉讼时效起诉的,法院应当受理B.当事人可以通过协议改变诉讼时效C.在诉讼时效期间届满最后 6 个月,因不可抗力不能行使请求权的,诉讼时效中断D.人民法院在审理案件时,可以主动向当事人释明诉讼时效【答案】A24、2011 年 2 月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()A.赵先生 2010 年 1 月入职丁企业后,该企业在 2010 年 11 月才与之签订书面劳动合同B.张女士于 1991 年 1 月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于 1989 年进入乙国有企业工作,2008 年 3 月,该企业改制,王先生已年满 50 岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时,该企业将李女士提升为市场部部长【答案】A25、民用建筑节能条例中的民用建筑不包括()建筑。A.医疗B.教育C.厂房D.住宅【答案】C26、某建筑施工过程中,建筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落造成他人损害,所有人或者使用人不能证明自己没有过错的,所有人或使用人与受害人之间形成()。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】A27、()按照国务院规定的职责,对国家重大技术改造项目实施监督检查。A.国务院经济贸易主管部门B.建设行政主管部门C.质量监督管理部门D.建设单位,【答案】A28、某工地发生火灾事故,总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加,则()。A.应自事故发生之日起 15 日内补报B.应自事故发生之日起 30 日内补报C.应自事故发生之日起 10 日内补报D.应自事故发生之日起 7 日内补报【答案】D29、监理单位的主要安全责任之一是()。(2013)A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。B.申领施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时,要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】D30、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔【答案】B31、立法法规定,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,新的规定与旧的规定不一致的,()。A.由国务院裁定B.由最高人民法院裁定C.适用旧的规定D.适用新的规定【答案】D32、(2019 年真题)下列责任中属于设计单位安全责任的是()A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】D33、关于投标保证金的说法,正确的是()。2014A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的 10%C.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金,但无需支付银行同期存款利息【答案】A34、关于建造师的执业说法正确的是()。A.小型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作【答案】D35、关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】C36、环境噪声污染防治法规定,未经环境保护行政主管部门批准,擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施,致使环境噪声排放超过规定标准的,由()。A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款B.市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款C.省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款D.国务院环境保护行政主管部门责令改正,并处罚款【答案】A37、下列表述中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】C38、某建材购销合同实行政府指导价,则下列表述中正确的是()。A.供货商逾期交付标的物,遇价格上涨时,按照原价格执行B.供货商逾期交付标的物,遇价格下降时,按照原价格执行C.购买方逾期付款的,遇价格下降时,按照新价格执行D.购买方逾期提取标的物的,遇价格下降时,按照新价格执行【答案】A39、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的,经责令限期改正并向社会公告后,逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的,资质许可要关可以()回其建筑业企业资质证书。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【答案】A40、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作【答案】B41、个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得,均适用()。A.比例税率B.5%45%的 9 级超额累进税率C.5%35%的 5 级全额累进税率D.5%35%的 5 级超额累进税率【答案】D42、小刚未满 17 周岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()。A.小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作,可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安全【答案】C43、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托()鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。A.勘察、设计单位B.监理单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构【答案】A44、建设工程质量管理条例规定,关于建设工程在超过合理使用年限后的说法,正确的是()。A.建设工程超过合理使用年限后,应当报废或拆除 B.应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.不经鉴定、加固等而违法继续使用,产生后果由产权所有人负责 D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】C45、根据建设工程质量管理条例,关于设计单位权利的说法,正确的是()。2017A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定【答案】C46、在文物保护单位的保护范围内或者建设控制地带内建设污染文物保护单位及其环境的设施的,或者对已有的污染文物保护单位及其环境的设施未在规定的期限内完成治理的,由()依照有关法律、法规的规定给予处罚。A.住房城乡建设部门B.文物行政主管部门C.环境保护行政部门D.当地人民政府【答案】C47、关于招标文件,下列说法正确的是()。A.潜在投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 5 日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前,可以继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少 15 日之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】C48、行政强制措施由()设定。A.法律B.宪法C.部门规章D.行政法规【答案】A49、工伤保险按照()计提保险费。A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积【答案】B50、根据环境保护法,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】A51、施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】C52、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。2017A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前 C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D53、有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现,该工程虽符合开工条件,但尚未取得施工许可证。根据建筑法规定,应()。A.责令改正B.责令停止施工C.对建设单位处以罚款D.降低施工单位资质等级【答案】A54、(2020 年真题)关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法,正确的是()。A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密【答案】A55、某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故。为减少 损失,被保险人共计支出 6 万元。经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为 20 万元。保 险公司应当支付的保险金为()万元。A.6 B.14 C.20 D.26【答案】D56、甲公司向乙公司购买 50 吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将 50 吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,正确的是()。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更,乙送货构成违约D.甲拒绝接收,应承担违约责任【答案】D57、下列情形能够引发合同之债的有()。A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】A58、小张今年 17 周岁,到城里打工 1 年挣得工资 2 万元,现小张回到家乡承包一小型砖厂。则 关于该承包协议效力的说法,正确的是()。A.因小张是限制民事行为能力人,该协议效力待定B.因小张不具备相应的民事行为能力,该协议无效C.因小张具备相应的民事行为能力,.该协议有效D.因小张不具备相应的民事行为能力,该协议可撤销【答案】C59、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。2017A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】B60、按照建筑法、建设工程安全生产管理条例的规定,对施工单位安全生产工作全面负责的是()。A.单位法定代表人B.单位主要负责人C.单位安全职能部门D.单位项目负责人【答案】B多选题(共 45 题)多选题(共 45 题)1、关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。2017 真题A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】AC2、地方政府规章可以作出规定的事项有()。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】BC3、财产保险合同包括()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.寿险D.养老保险E.人身保险合同【答案】AB4、工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括()。A.验收程序是否合法B.施工单位质量行为是否合法C.竣工验收资料是否齐全D.实体质量是否存有严重缺陷E.竣工结算是否完成【答案】ACD5、关于法人分类的表述中,正确的有()。A.法人分为营利法人,非营利法人和特别法人B.依法设立的营利法人,由登记机关发人营利法人营业执照,营业执照的签发日期为营利法人的成立日期C.营利法人经依法登记成立D.营利法人包括有限责任公司,股份有限公司和其他企业法人等E.企业法人合并的无需当向登记机关办理登记并公告【答案】ABCD6、关于工程建设中债的说法,正确的有()。A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】D7、根据建筑工程施工许可管理办法,下列建设工程中,不需要办理施工许可证的有()。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在 50 万元以下的建筑工程 E.建筑面积在 500m2 以下的建筑工程【答案】ABC8、根据建筑业企业资质管理规定,在申请之日起前 1 年至资质许可决定作出前,出现下列情况的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的合同转包或违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】ABD9、下列关于建设土地使用权的说法,正确的有()A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权自登记时设立C.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期D.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式E.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分【答案】ABC10、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志。(2015 真题)A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】ABC11、根据招标投标法实施条例,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。2017 真题A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】A12、下列关于团体标准和企业标准的描述,正确的是()。A.团体标准可以低于强制性标准B.团体标准一定要高于推荐性标准C.企业可以不公开其执行的强制性标准D.制定团体标准的一般程序包括:提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审E.国家鼓励制定具有国际领先水平的团体标准【答案】D13、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时,应当符合的规定有()。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.登记机构应当收回建设用地使用权证书D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】AB14、关于建筑工程节能验收,以下说法正确的是()。A.对不符合民用建筑节能推荐性标准的不得出具竣工验收合格报告B.节能分部工程验收,施工单位质量或技术负责人也应参加C.节能分项工程验收设计单位相关专业人员应参加D.节能分项工程验收应由总监理工程师主持E.节能工程的隐蔽工程验收应由监理工程师主持【答案】B15、广义的合同包括()。A.民法中债权合同B.物权合同、身份合同C.民法中的劳动合同D.行政法中的行政合同E.劳动法中的劳动合同【答案】ABD16、2018 年 1 月 15 日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于 2018 年 3 月 10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到 2018 年 7 月 1 日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过 6 个月,施工许可证继续有效C.应当在 2018 年 4 月 15 日前申请延期D.不能按时开工,应当在 1 个月内报告E.2018 年 7 月 1 日开工之前,需要重新申领施工许可证【答案】AC17、某招标项目原定于 3 月 1 日上午 9 点开标,因为交通拥堵,部分招标人无法准时到达,招标人宣布推迟一小时开标,并在 9 点 50 分收受了乙、丙单位的投标书。投标人甲单位当场提出异议,但招标人未作答复。经评标,最终丙单位中标。关于本案,说法正确的是()。A.甲单位提出异议后,招标人应当在 3 日内作出答复B.招标人答复前应当暂停招投标活动C.招标人不答复的,甲单位可以向当地招投标监督管理部门投诉D.丙单位中标无效E.本项目应当重新招标、评标【答案】BCD18、行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同,()。A.为无效合同B.为可变更合同C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的,且未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力D.经被代理人追认的,由被代理人承担民事责任E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的,该合同有效【答案】CD19、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()。A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】ABCD20、关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。2016A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的,由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分不分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】ACD21、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,某施工企业提供虚假材料申请了安全生产许可证,则应对其()。A.吊销安全生产许可证B.给予警告C.1 年内不得申请安全生产许可证D.暂发安全生产许可证并限期整改E.不予受理或者不予颁发安全生产许可证【答案】BC22、最低工资标准所规定的最低工资不包括()。A.延长工作时间工资B.计件工资与奖金C.中班、夜班的津贴D.高温、低温、井下、有毒有害环境的津贴E.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等【答案】ACD23、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为 9 个月,下列说法正确的是()。A.双方应订立书面的租赁合同,否则无效B.承租人应当在约定期限内支付租金C.承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任D.租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司E.承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付【答案】BD24、根据民法典的规定,代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.指定代理D.法定代理E.特别代理【答案】AD25、诉讼管辖可以分为()。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.专属管辖E.指定管辖【答案】ABC26、下列能够致使劳动合同终止的情形有()。A.劳动合同期满B.用人单位法定代表人死亡C.劳动者被人民法院宣告失踪D.劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡E.用人单位发生严重经营困难【答案】ACD27、根据建设工程质量管理条例,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。2016A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】ACD28、在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷E.发包人提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷【答案】ABD29、根据安全生产许可证条例,国家对()实行安全生产许可制度。(2013)A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】AB30、下列关于缺陷责任期的说法,正确的是()。A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致B.缺陷责任期是法律规定的,当事人不能约定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告 60 天后,工程自动进入缺陷责任期【答案】CD31、下列关于代理的法律责任说法正确的是()。A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理,代理行为的法律后果由被代理人承担B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,视为同意C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,代理人负主要责任D.委托书授权不明的,由被代理人承担责任E.代理人不履行职责给被代理人造成损害的,应当承担民事责任【答案】B32、关于仲裁协议效力的说法,正确的有()。A.合同无效,仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】D33、根据招标投标法,没收投标保证金的条件有()。A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件B.投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金D.招标人终止招标E.中标人未能在规定期限内与招标人签署合同【答案】AC34、工程项目存在以下问题之一的,监理单位不得组织节能工程验收()。A.未完成建筑节能工程设计内容的B.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的C.参加验收各方主体验收意见不一致的D.各方提出的问题未整改完毕的E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的【答案】AB35、仲裁协议应当具备的内容有()。A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的仲裁委员会【答案】AD36、当事人另有约定的除外,承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作。(2014)A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力【答案】AB37、根据安全生产许可证条例,国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】ABCD38、建设工程施工中,企业增值税实行简易计税方法的是()。A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B.建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C.建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D.建设单位自行采购钢材、混凝土的E.总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】ACD39、根据建筑起重机械安全监督管理规定,出租单位应当报废建筑起重机械,并向原备案机关办理注销手续的情形有()。A.没有完整安全技术档案的B.属于国家不鼓励使用的C.没有齐全有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】BD40、下列违法承包发包的情形中,应当由资质审批机关降低其资质的有()。A.2 年内发生 2 次转包B.2 年内发生 4 次转包C.2 年内发生 3 次挂靠D.2 年内 1 次转让出借资质证书E.2 年内发生 4 次资质挂靠【答案】BC41、根据条例,属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABD42、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议,将争议提交 Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议,以下叙述正确的是()。A.如一方当事人向人民法院提起起诉,人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】ABD43、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定,应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.项目负责人D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案】BCD44、施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】BC45、无因管理的成立,必须具备()条件。A.管理他人的事物B.为他人管理的意思C.无法定或约定的义务D.存在合同关系E.被管理者存在过错【答案】ABC- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一级 建造 之一 工程 法规 强化 训练 试卷 答案
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【文***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【文***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【文***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【文***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文