一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案.pdf

一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】C2、对于“危大工程”监理单位发现施工单位未按专项施工方案施工的，所采取的措施正确的是()。A.可以要求施工单位其进行整改B.情节严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位D.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门【答案】B3、某设计单位委托王律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则王律师在诉讼中有权实施的行为是()。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求【答案】C4、根据安全生产事故报告和调查处理条例，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】D5、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【答案】C6、根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金最高不得超过 50 万元B.招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C.投标保证金不得采用银行保函方式D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【答案】D7、我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A.部门规章B.宪法C.法律D.行政法规【答案】C8、建设工程发生质量事故后，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.18B.24C.48D.72【答案】B9、在下列情形中，可以邀请招标的是（）。A.技术复杂、有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的D.需要采用不可替代的专利或专有技术的【答案】C10、关于推荐性标准，下列说法正确的是（）。A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】A11、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018 真题A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】B12、某建设工程总造价为 3500 万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金 10 万元。后工程因多种原因共延误 120 天，则下列表述中正确的是()。A.施工方只能按照约定支付 1200 万元违约金B.合同约定的违约责任不符合公平原则C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效【答案】B13、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.开工前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D14、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年【答案】D15、根据我国建设工程安全生产管理条例规定，施工建设单位应将施工现场的（）分开设置保持一定的安全距离A.办公区与生活区B.办公区、生活区与备料区C.备料区与施工区D.办公区、生活区与作业区【答案】D16、2009 年 2 月 15 日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2010 年 6 月 22 日，乙施工单位按时完成了工程项目，并要求甲建设单位支付工程款，但甲建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，乙施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【答案】D17、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12 B.36 C.48 D.24【答案】D18、根据文物保护法实施条例，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围 D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围【答案】D19、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）。A.一次性伤残补助金B.一次性伤残医疗补助金C.一次性伤残就业补助金D.一次性工亡补助金【答案】C20、施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故，则（）。A.甲有权追究乙、丙的连带责任B.甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失C.甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失D.甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失【答案】C21、设备工程师张某就其节水设备及工艺于 2004 年 3 月 5 日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于 2004 年 3 月 8 日收到申请文件，于 2004 年 4 月 5 日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从()开始计算。A.2004 年 3 月 5 日B.2004 年 3 月 8 日C.2004 年 4 月 5 日D.张某自己声明之日【答案】B22、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010 年 8 月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款【答案】C23、下列选项中不能提起行政复议的行为是()。A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准【答案】C24、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A.8B.10C.15D.20【答案】D25、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。A.欠付工程款B.实际施工人的损失C.实际施工人主张的权利D.实际施工人违法承揽工程的罚金【答案】A26、工程代理机构超越规定范围承担工程招标代理业务，除按规定罚款外，情节严重的，依法（）。A.暂停直至取消招标代理资格B.收回其工程招标代理资格证书，3 年内不受理其资格申请C.降低其工程招标代理资格等级，1 年内不准从事工程招标代理业务D.吊销有关人员的执业资格证书，不再受理其资格申请【答案】B27、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】C28、有关和解和调解的说法，正确的是（）。A.诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止B.仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力C.诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼D.调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书【答案】B29、根据标准化法，关于企业标准的说法，正确的是（）。A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于国家标准C.企业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与团体标准相符【答案】B30、王某的父亲患重病住院急需用钱，朋友刘某听闻情况后表示愿意借给王某 5 万元，但要求王某一年后须加倍偿还，否则王某需以其房产代为偿债，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（）。A.因显失公平而无效B.因乘人之危而可撤销C.因乘人之危而无效D.因显失公平而可撤销【答案】B31、下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效B.债权人转让权利的，应当通知债务人C.最高额抵押的主合同债权可以转让D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外【答案】C32、下列选项中不能提起行政复议的行为是()。A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准【答案】C33、仲裁协议应当具备的内容是（）。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】B34、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害险的说法，正确的是（）。A.意外伤害险属于非强制险B.保险由建设单位办理C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D.保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】C35、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（）。A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】A36、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】C37、关于招标的说法，正确的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况【答案】B38、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方 式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿【答案】C39、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B40、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。（2016）A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【答案】B41、关于人身保险合同的表述中，错误的是（）。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】C42、物权的种类不包括()。A.所有权B.地役权C.用益物权D.担保物权【答案】B43、王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。A.办理手续B.验收房产C.权利瑕疵担保D.现实交付【答案】C44、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.复代理人【答案】B45、（2020 年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】C46、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。（2016）A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B47、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为说法正确的是()。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】B48、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成 6000 万元直接经济损失，应当认定为()，A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】B49、以下关于普通程序和简易程序的说法中，正确的是（）。A.适用简易程序审理的案件，应有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长 3 个月B.适用普通程序审理的案件，根据民事诉讼法的规定，应当在立案之日起 6 个月内审结C.普通程序的审判组织应当采用合议制，合议庭组成人员确定后，应当在 7 日内告知当事人D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序【答案】B50、关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）。A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织C.联合体各方独立承担相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】B51、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出 54000 元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。A.不当得利B.无因管理C.合同D.侵权【答案】A52、施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B.发包人需要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议【答案】C53、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为 B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为【答案】D54、关于房产税纳税人的说法,正确的是()A.产权属于全民所有的,由国家缴纳B.产权出典的,由出典人缴纳C.产权所有人不在房产所在地的,由产权所有人缴纳D.产权未确定的,由房产代管人或者使用人缴纳【答案】D55、关于所有权的权能，下列说法正确的是（）。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权，就必须行使对物的使用权D.占有权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心【答案】B56、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由()。A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任【答案】D57、2011 年 8 月 10 日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以 10 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。2011 年 8 月 18 日，建材商依约交付 1 万元定金。2011 年 8 月 21 日，施工单位为建材商代为托运。2011 年 8 月 25 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生效日期为()。A.8 月 10 日B.8 月 18 日C.8 月 21 日D.8 月 25 日【答案】B58、建筑业企业从事施工活动的范围是()。A.营业执照的范围B.合同的范围C.资质等级许可的范围D.工程实际范围【答案】C59、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。A.守法遵章和正确使用安全防护用具B.办理意外伤害保险C.接受安全生产教育和培训D.报告安全事故隐患【答案】B60、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（）A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人【答案】A多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】C2、关于某国家重点建设项目工程监理的说法,正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款【答案】ABD3、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C.合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D.合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】D4、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。(2015 真题)A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】ABD5、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】A6、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行质量监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。A.对不符合质量标准的项目责任人给予纪律处分B.发现有影响工程质量的问题时，当场给予处罚C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料D.进入被检查单位的施工现场进行检查E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】CD7、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任 B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D.主体结构的最低保修期限应是 50 年，施工单位需要承担保修责任 E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】C8、关于违约金条款的说法,正确的有()。A.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B.违约方支付迟延履行违约金后,另一方仍有权要求其继续履行C.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金条款或定金条款D.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款E.约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】ABC9、下列各项关于施工现场安全防护规定，正确的说法是（）。A.应当在危险部位设置安全警示标志B.根据不同施工阶段采取相应的安全施工措施C.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保证安全距离D.在保证安全的前提下，可以在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍E.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡【答案】ABC10、2012 年，工程公司在与发包方开发公司签订 6000 万元的建设工程施工合同。随后，其将工程全部转包给无施工资质的建筑公司施工。2013 年，工程竣工验收合格，但建筑公司一直未得到其价款。2014 年，建筑公司以其系实际施工人为由，以开发公司为被告，主张工程款6000 万元（发包方已支付 3300 万余元）。有关此案件，下列说法正确的是（）。A.工程公司与建筑公司签订的合同为无效合同B.建筑公司只能向工程公司主张权利C.建筑公司以开发公司为被告主张权利，人民法院应当追加工程公司为本案当事人D.建设单位应承担 6000 万的责任E.建设单位应承担 2700 万的责任【答案】AC11、施工企业与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】BC12、关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价的 2C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后 5 日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约 5 日内退还【答案】BC13、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】ABC14、根据民法典,下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保D.施工企业施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值E.施工企业未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员【答案】ABD15、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额 5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。”则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有()。A.没收违法所得B.责任停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书E.罚金【答案】ABCD16、根据中华人民共和国合同法，要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更C.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知D.要约中规定的期限届满，要约人未收到承诺通知E.发出承诺通知前撤销要约的通知到达受要约人【答案】ABD17、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果有()。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】AB18、（2020 年真题）关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】C19、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。A.货物运输合同B.银行贷款合同C.买卖合同D.租赁合同E.施工合同【答案】B20、我国建设工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚种类有（）。A.警告B.罚款C.行政拘留D.责令停业整顿E.降低资质等级【答案】ABD21、甲建筑公司向乙供货商发出购买 100 吨钢材的要约，3500 元/吨，乙公司收到要约后直接将 110 吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】BCD22、以下哪个不属于行政强制执行的方式（）。A.加处罚款或者滞纳金B.划拨存款、汇款C.排除妨碍、恢复原状D.拘役E.没收财产【答案】D23、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A.混凝土连续浇筑B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】C24、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】ABC25、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是 50 年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】C26、关于建设工程发承包的说法，正确的有（）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.建筑材料可以由发包人采购C.用于工程的设备可以由发包人采购D.发包人不得将工程发包给个人E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商【答案】ABCD27、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】BC28、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】ABD29、下列关于承揽合同的表述，正确的是（）。A.承揽工作的原材料，可以约定由承揽人或定做人提供B.承揽人可以自主决定将主要工作交由第三人完成C.定做人未向承揽人支付报酬的，承揽人可以依法留置工作成果D.定做人可以随时解除承揽合同，但应当赔偿由此造成的承揽人损失E.承揽人将辅助工作交由第三人完成的，由第三人对辅助工作向定做人负责【答案】ACD30、某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据环境噪声污染防治法规定，必须满足以下()条件，方可进行。A.取得建设单位同意B.取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明C.征得附近居民的同意D.公告附近居民E.征得城管部门同意【答案】BD31、关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张 B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担 D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担 E.因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修【答案】AC32、（2020 年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】D33、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】ABCD34、下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款【答案】BCD35、村民欲外出打工，将其电视机委托好友乙保管。乙未经甲同意，在甲外出打工期间，将该电视机谎称为己所有卖给丙，在丙支付合理的、相应的价款的同时将电视机交付于丙。关于这一事例，下列表述中，符合民法典规定的有()。A.甲无权要求丙返还该台电视机B.丙享有该台电视机的所有权C.由于乙无权处分该台电视机，所以在甲不予追认时，乙处分行为无效，丙不能获得该台电视机的所有权D.甲丧失对该台电视机的所有权，并有权请求乙赔偿损失E.甲丧失对该台电视机的所有权，且无权请求乙赔偿损失【答案】ABD36、债权的相对性表现在（）。A.主体的相对性B.内容的相对性C.标的物的相对性D.客体的相对性E.责任的相对性【答案】AB37、下列车船中,属于免征车船税范围的有（）A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为 2000 毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】AC38、以下行为中属于招标人与投标人串通行为的有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便C.授意投标人撤换、修改投标文件D.只组织部分投标人踏勘现场E.向特定投标人泄露标底【答案】BC39、下列关于缺陷责任期的说法,正确的是()。A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致B.缺陷责任期是法律规定的,当事人不能约定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告 60 天后,工程自动进入缺陷责任期【答案】CD40、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有()。A.管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和 安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD41、根据水污染防治法，关于施工现场水污染防治，说法正确的有（）。A.禁止人工回灌补给地下水废物B.禁止向水体倾倒放射性固体C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口E.在风景名胜区水体的保护区内，不得新建排污口【答案】BD42、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C.乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责D.建设单位必须与乙公司重新签订分包合同E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】BC43、根据建设工程质量管理条例规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下 列说法正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容 C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E.有施工单位签署的工程保修书【答案】AD44、下列建设项目，必须实施工程监理的是（）。A.某住宅小区建筑工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【答案】ABD45、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】BD