2011年监理工程师考试合同管理临考模拟试题.docx

2011年监理工程师考试合同管理临考模拟试题
1.监理合同的有效期是指( )。
A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和
2.下列选项属于竣工后试车的是( )。
A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车
3.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数
C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数
4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称
C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容
5.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。
A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务
C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务
6.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。
A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖
7.材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。
A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定
8.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。
A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法
9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的()情形下，对方可以要求继续履行。
A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高
10.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。
A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失
单项选择题
1.材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照 每天()计算。
A.0.02%B.0.05%C.0.1%D.0.2%
2.由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的 ()索赔。
A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润
3.用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指( )。
A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法
4.依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，当委托人认为监理 人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以()。
A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知合同即行终止C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知合同即行终止
5.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时，工程师可以()。
A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立
6.某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1 日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工 程师递交了索赔意向通知，监理工程师应()。
A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项
7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。
A.3B.5C.7D.5～7
8.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的基本责任是( )。
A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权
9.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由()。
A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责
10.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。
A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以 签字确认
多项选择题
1.对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有( )。
A.供热系统为2个采暖期B.供冷系统为2个供冷期C.外墙面的防渗漏为2年
D.电气管线工程为2年E.设备安装工程为2年
2.可以终止委托监理合同的情形是( )。
A.监理人收到监理酬金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时
C.委托人向监理人发出指明其未履行义务通知后的21日后D.暂停监理业务期限已超过半年
E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21天内没收到答复
3.《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，委托人可以行使的权利不包括( )。
A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权
D.工程款支付的审核和签认权E.对监理人员的监督控制
4.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所依据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
5.在施工合同履行过程中，如果发包人不按照合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权( )。
A.立即停止施工B.要求签订延期付款协议C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任E.立即解除合同
6.在FIDIC《施工合同条件》中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉 及( )。
A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致
C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现
D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况
7.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采 纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括( )。
A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期
D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享
8.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。
A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B.在合理时间内就监理人书面提交的要求作出书面决定
C.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务D.负责合同的协调管理工作
E.对工程设计变更进行审批
9.依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计工作内容变 更的说法中，正确的有( )。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.发包人根据工程实际需要修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改
D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同
E.在未签订合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
10.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，初步设计文件应当满足( )的需要。
A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件
单项选择题
1.设备制造前供货方提交履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票后，采购方支付合同设备价格的()作为预付款。
A.2%B.5%C.7%D.10%
2.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是( )。
A.同意延期开工，并顺延合同工期但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.只同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告中的要求
3.工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( )。
A.要求承包人在合理的状态下施工B.工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准
4.FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用( )的概念阐述。
A.合同有效期B.项目施工期C.建设周期D.竣工时间
5.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延
C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延
6.FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是( )。
A.工程破土动工之日B.工程投入使用之日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程师颁发履约证书之日
7.依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在( )中具体约定奖金的计算办法。
A.协议书B.专用条件C.通用条件D.合同附件
8.按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划
9.为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。
A.资格预审B.资格审查C.资格后审D.资格核查
10.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7B.14C.15D.20
单项选择题
1.在施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。
A.发包人分担或分享B.承包人分担或分享C.发包人和承包人另行约定D.工程师确认
2.在材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当()。
A.按原合同价支付B.按质论价C.按原合同价的一半支付D.不支付供货方的运杂费
3.公开招标缺点的核心是( )。
A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序
4.某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务，由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半.设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计支付( )。
A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费
5.《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。
A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限
6.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。
A.工程师B.承包人C.工程师和承包人D.发包人
7.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调
C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调
8.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工( )。
A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责
9.某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担,可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延
10.我国《建设工程质量管理条例》规定，竣工结算时( )。
A.不再扣留质量保修金B.按工程结算价的l%扣留质量保修金
C.扣留适当的保修费用D.承、发包双方协商解决质量保修金
多项选择题
1.在FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。
A.施工图纸有误B.拖延支付工程款C.工程发布错误的指令
D.变更工程的估价认为过少E.施工中遇到大风天气
2.设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织c.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织
3.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。
A.改变原定的施工顺序B.改变原定的时间安排c.任何工作质量的变更
D.工程任何部分标高的改变E.增加任何合同约定的工作内容
4.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，应承担( )。
A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金
D.代保管费用E.物资保养费用
5.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以( )。
A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.优先受偿该工程拍卖的价款
6.不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。
A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同
D.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间
7.在建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )
A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续c.进行图纸会审
D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树、名木的保护工作
8.在材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。
A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点
D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方
9.FIDIC交钥匙工程合同文件的组成部分有( )。
A.业主的要求B.工程师的要求C.合同协议书D.合同专用条件E.合同通用条件
10.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发
D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令
单项选择题
1.依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。
A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求
C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任
2.工程月进度款的支付依据是( )。
A.当月拟完工程量预算值B.当月已完工程量概算值C.当月实际完成工程量计量值D.累计已完工程量匡算值
3.某施工合同在履行过程中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管 理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款( )。
A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定
4.承包商应在履约证书颁发后( )天内向工程师提交最终报表草案。
A.28B.30C.42D.56
5.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范
6.FIDIC交钥匙工程，包括生产设备在内的竣工检验的程序步骤不包括( )。
A.试验前调试B.启动前试验C.启动试验D.试运行
7.在施工合同履行过程中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价
8.在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。
A.发包人B.承包人C.监理工程师D.发包人和承包人共同
9.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证.签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
10.设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由( )组织。
A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监督部门
单项选择题
1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师()。
A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知
B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知
D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表
2.FIDIC《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。
A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项
3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。
A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责
B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责
C.只对检测试验数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同()。
A.未成立B.已经成立C.在公证后成立D.不具备成立条件
5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。
A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人与承包人共同
6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。
A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B.只相应顺延工期
C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。
A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权
8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。
A.承包人递交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日
9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。
A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期
c.承包人应承担的风险责任D.可原谅但不给予补偿费用的延期
10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。
A.4.2B.2.2C.2.0D.0.2
多项选择题
1.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是( )。
A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长
2.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。
A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立
D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立
3.在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。
A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准E.双方当事人共同封存的样品
4.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。
A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更
E.负责设计人与承包人的工作协调
5.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。
A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足
D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据
6.在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
A.选择分包单位的权利不同B.分包合同的工作内容不同C.分包合同的当事人不同
D.工程款的支付开支项目不同E.业主对分包商利益的保护不同
7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。
A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求
8.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。
A.施工工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任
9.建设工程施工索赔的特征有()。
A.索赔是双向的B.索赔是一种未经对方确认的单方行为C.索赔的行为客体是合同
D.索赔行为的结论由工程师给出E.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔
10.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。
A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审
D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作
参考答案：
1、B 2、D 3、B 4、C 5、A 6、B 7、A 8、B 9、D 10、B
1、B 2、A 3、D 4、B 5、B 6、B 7、D 8、A 9、B 10、D
1、ABDE 2、ADE 3、AD 4、ABDE 5、BCD 6、ABCD 7、CE 8、ABC 9、ACDE 10、CDE
1、D 2、A 3、A 4、D 5、B 6、C 7、B 8、C 9、C 10、B
1、C 2、B 3、A 4、D 5、D 6、B 7、B 8、A 9、A 10、A
1、ABCD 2、BC 3、ABCD 4、AC 5、BDE 6、BC 7、CD 8、ACE 9、ACDE 10、ADE
1、D 2、C 3、B 4、D 5、A 6、A 7、B 8、B 9、B 10、B
1、A 2、B 3、A 4、B 5、C 6、A 7、D 8、A 9、D 10、B
1、ADE 2、ADE 3、ACE 4、ABC 5、BCDE 6、ABDE 7、ABDE 8、ACD 9、ABE 10、CD