2021年二级建造师真题及答案.docx

二级建造师实务

一、多项选取题：
1、 影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式因素中，影响最大因素是（ ）
A、截面尺寸 B、混凝土强度级别 C、配箍率 D、弯起钢筋含量
2、 建筑物高度相似、面积相等时，耗热量比值最小平面形式是（ ）
A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型
3、 关于建筑石膏技术性质说法，错误是（ ）
A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差
4、 水泥强度级别是依照胶砂法测定水泥（ ）抗压强度和抗折强度来鉴定。
A、3d 和 7d B、3d 和 28d C、7d 和 14d D、7d 和 28d
5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（ ）
A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha
6、最适当泵送混凝土坍落度是（ ）
A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm
7、立面铺贴防水卷材适应采用（ ）
A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法
8、依照有关规范，门窗工程中不需要进行性能复测项目是（ ）
A、人造木门窗复验氨含量
B、外墙塑料窗复验抗风压性能
C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能
D、外墙金属窗复验复验空气渗入性能
9、关于建筑幕墙防雷构造规定说法，错误是（ ）
A、幕墙铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱
B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体构造均压环焊接连通
C、幕墙压顶板与主体构造屋顶防雷系统有效连接
D、在有镀膜层构件上进行防雷连接应保护好所有镀膜层
10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范畴内应做（ ）坎台。
A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块
11、脚手架定期检查重要项目不涉及（ ）
A、干见得设立和连接与否符合规定
B、立杆沉降和垂直度
C、地基与否有积水、底座与否松动
D、安装红色警示灯
12、关于外用电梯安全控制说法，对的是（ ）
A、外用电梯由有相应资质专业**安装完毕后经监理验收合格即可投入使用
B、外用电梯底笼周边2.5m范畴内必要设立牢固防护栏杆
C、外用电梯与各层站过桥和运送通道进出口处应设常开型防护门
D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯
13、无需办理动火证作业是（ ）
A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业
C、现场食堂用火作业 D、比较密封地下室动火作业
14、施工现场污水排放前，应与所在地**以上人民政府（ ）部门订立排放允许合同，申领允许证。
A、城管 B、市政管理 C、环卫 D、卫生管理
15、关于施工现场暂时用水管理说法，对的是（ ）
A、高度超过24米建筑工程禁止把消防管兼作施工用水管线
B、施工降水不可用于暂时用水
C、自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm
D、消防供水中消防泵可不使用专用配电线路
16、下列选项中，《民用建筑节能条例》未指出规定是（ ）节能
A、新建建筑 B、既有建筑 C、建材研制 D、建筑用能系统运营
17、依照《建设工程项目管理规范》（GB50*36）在满足项目管理实行规划规定前提下，承包方项目管理实行规划可以用（ ）代替。
A、质量文献 B、安全生产责任制
C、文明施工方案 D劳动力、材料和机械筹划
18、下列选项中，属于分部工程是（ ）
A、砖砌体工程 B、土方开挖工程
C、建筑屋面工程 D、防雷击接地工程
19、依照《建筑工程施工质量验收统一原则》（GB50300），单位工程竣工验收应由（ ）组织。
A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、设计单位
20、混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度（）%
A、5 0 B、7 5 C、9 0 D、100
二、多项选取题（有2个及2个以上符合题意，至少有一种错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）
21、对混凝土构件耐久性影响较大因素有（ ）
A、构造形式 B、环境类别
C、混凝土强度级别 D、混凝土保护层厚度 E、钢筋数量
22、地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探部位有（ ）
A、基底已解决部位 B、持力层明显不均匀部位
C、有浅埋古井部位 D、浅部有软弱下卧层部位 E、设计文献注明部位
23、关于大体积混凝土裂缝控制做法，对的有（ ）
A、控制混凝土入模温度 B、增大水灰比，加大水泥用量
C、混凝土浇筑完毕，无需覆盖 D、掺入适量微膨胀剂
E、观测混凝土温度变化，以便采用办法
24、高强螺栓施工中，摩擦面解决办法有（ ）
A、喷（抛）丸法 B、砂轮打磨法
C、酸洗法 D、碱洗法 E、汽油擦拭法
25、在工程实行过程中，单位工程施工组织设计普通按（ ）划分阶段进行检查。
A、地基基本 B、主体构造
C、二次构造 D、装饰装修 E、竣工交付
26、依照《危险性较大分某些项工程安全管理办法》（建质[]87号），不得作为专家论证会专家构成员有（ ）
A、建设单位项目负责人 B、总监理工程师
C、项目设计技术负责人 D、项目专职安全生产管理人员
E、与项目五官某大学有关专业专家
27、影响施工现场平面布置因素有（ ）
A、不同施工阶段 B、周边环境变化
C、行业协会文献 D、建设单位指令 E、本地政府部门规定
28、可以使用36V照明用电施工现场有（ ）
A、特别潮湿场合 B、灯具离地面高度2.2m场合
C、高温场合 D、有导电灰尘场合 E、锅炉或金属容器内
29、依照《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF--0213），关于承包人职责说法对的有（ ）
A、组织分包参加发包人组织图纸会审
B、提供本合同专用条款中商定设备和设施，由劳务分包人承包因而发生费用
C、有条件地分时段为分包人提供分包工程所需场地和通道
D、保证分包人按照批准施工组织设计进行施工
E、分包人之间交叉配合与承包人无关
30、依照《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354），进入施工现场装修材料必要进行检查项目有（）
A、合格证书 B、防火性能型式检查报告
C、应用范畴 D、燃烧性能或耐火极限 E、应用数量
案例分析一
背景资料：
某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位依照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）订立了施工承包合同，合同工期140天。
工程实行过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
施
工
过
流
水
节
拍
（
天
施
工
段

A
B
C
D
Ⅰ
12
18
25
12
Ⅱ
12
20
25
13
Ⅲ
19
18
20
15
Ⅳ
13
22
22
14
事件二：项目经理部依照关于规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，通过施工项目负责人批准后开始实行，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地持续下了6天特大暴雨（超过了本地近来季节最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位导致了较大经济损失。施工单位以为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所导致，提出下列索赔规定（如下索赔数据与实际状况相符）：
（1） 工程清理、恢复费用18万；
（2） 施工机械设备重新购买和修理费用29万；
（3） 人员伤亡善后费用62万；
（4） 工期顺延6天。
问题：
1、 事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间流水步距分别是多少天？5分
答案：
2、 事件一中，列式计算流水施工筹划工期是多少天？能否满足合同工期规定？（5分）
答案：
3、 事件二中，指出专项施工方案实行中有哪些不当之处？阐明理由。（5分）
答案：
4、 事件三中，分别指出施工单位索赔规定与否成立？阐明理由。5分
答案：
案例分析二
背景资料：
某施工单位承建两栋15层框架构造工程。合同商定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
事件一：建设单位按照施工单位提出某批次钢筋使用筹划准时组织钢筋进场。
事件二：因工期紧，施工单位建议采用每5层一次竖向分阶段组织验收办法，得到建设单位承认。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工布置中劳动力筹划安排为“为便于管理，选用一种装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡空鼓区域，责令限期整治。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才干发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并规定《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
问题：
1、 事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责4分
答案：

2、 事件二中，施工组织设计修改后，应当什么程序报审？ 4分
答案：

3、 事件二中，本工程劳动力筹划安排与否合理？写出合理安排。4分
答案：

4、 写出事件三中墙体抹灰空鼓修补程序（至少列出4项）。4分
答案：

5、 事件四中，施工单位对竣工日期提出异议与否合理？阐明理由。写出本工程合理竣工日期。4分
答案：

案例分析三
背景资料
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位订立施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件乙施工单位订立门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师规定补充交叉作业专项安全办法。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装办法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐渐安装；填充隔声防火材料随面层安装逐级跟进，直至所有封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师以为施工办法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程竣工后进行室内环境污染物浓度检测，成果不达标，经整治后再次检测达到有关规定。
问题：
1、 事件一中，建设单位将门窗单独发包与否合理？阐明理由。（5分）
答案：
2、 事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？（15分）
答案： 　　 　　

3、 事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？（5分）
答案：
案例分析四
背景资料
某房地产开发公司与施工单位订立了一份价款为1000万元建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款商定如下：（1）工程预付款为合同10%；（2）工程预付款扣回时间及比例：自工程款（含工程预付款）支付至合同价款60%后，开始从当月工程款中扣回工程预付款，分两次扣回；（3）工程质量保修金为工程结算总价5%竣工结算是一次扣留；（4）工程款按月支付，工程款达到合同总造价90%停止支付，余款待工程结算完毕并扣除保修金后一次性支付。
每月完毕工作量如下：
月份
3
4
5
6
7
8
9
实际完毕工作量（万元）
80
160
170
180
160
130
120
工程施工过程中，双方签字承认因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。
问题：
1、 列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？
5分
答案：
2、 7、8月份开发公司应支付工程款多少万元？截止8月末合计支付工程款多少万元？
答案：
3、 工程竣工验收书合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款是多少万元？本工程竣工结算是多少万元？本工程保修金是多少万元？（保存小数点后两位）
答案：
4、 依照《建设工程价款结算暂行办法》（财建【】369号）规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？
答案：

答案：1-5:C.C.D.B.B 6-10:D.D.A.D.D 11-15:D.B.C.B.A
16-20:C.A.C.B.D 21-25:BCD.BCDE.AD.ABC.BCD
26-30:ABCD.BE.BCD.AD.ABD
案例一答案
(一) 答案：按照累加数列错位相减取大差法
(二) 答案：筹划工期T=136 满足
(三) 答案：施工单位技术负责人审批，报总监理工程师批准批准后实行
(四) 答案：（1）索赔成立，由于按照施工合同法，不可抗力导致工程清理恢复费用应有建设单位承担。（2）不成立。由于按照施工合同法，不可抗力导致施工单位自有机械损坏由施工单位自己承担（3）不成立，不可抗力导致人员伤亡由各单位自己承担（4）成立。不可抗力导致工期延后工期顺延 5分
案例二
(一) 答案：建设单位责任：对材料质量负责，提前24小时告知施工单位，支付保管费，检测费，入不提前告知，材料损失施工单位不负责
(二) 答案：原审核人审核，原审批人审批后形成《施工组织设计修改登记表》
(三) 答案：不合理,，将装饰班组由不同施工作业划分不同施工过程，按不同施工段按层组织流水施工
(四) 答案：凿除墙体空鼓某些，清理基层，涂刷界面挤，保证厚度分层施工，及时养护，重新组织验收
(五) 答案：建设单位已投入使用，即已工程已合格。竣工日期即为使用日期，9月18日
案例三
（一） 答案：不合理，总承包单位对工程质量、安全、工期负责，门窗工程如需单独发包应由总承包单位与分包单位订立，由建设单位承认。（5分）
（二） 答案：课本上有。交叉作业（5分）
1.交叉作业人员不容许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员位置错开，使下部作业人员位置处在上部落物也许坠落半径范畴之外，当不能满足规定期，应设立安全隔离层进行防护。
　　2.在拆除模板\脚手架等作业时，作业点下方不得有其她作业人员，防止落物作人。模板等堆放时，不能过于接近楼层边沿，应与楼层边沿留出不不大于1m安全距离，码放高度也不适当超过1m.
　　3.构造施工自二层起，凡人员进出通道口都应搭设符合规范规定防护棚，高度超过24m交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
课本有。骨架隔墙（5分）
1）安装固定\施工办法均有不当，对的做法有
　　（1）板材应在自由状态下进行固定，固定期应从板中间向板四周固定。
　　（2）纸面石膏板长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度1/2.
　　（3）采用钉固法，螺钉与板边距离：纸面石膏板包边宜10~15mm，切割边宜为15~20mm，水泥加压板螺钉与板边距离宜为 8—15 mm；板周边钉 距宜为 150—170 mm，板中钉距不得不不大于 200 mm.
　　（4）石膏板接缝应按设计规定或构造规定进行板缝防裂解决。安装双层石膏板时 面层板与基层板接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。
　　（5）螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈解决并用腻子抹平。
　　（6）石膏板接缝应按设计规定进行板缝解决。（5分）
（三）答案：按照本来数量一倍进行抽检,原不合格重检，10%，不少于6间，离地0.8—1.5,离墙0.5 ,
案例四
（一）答案：预付款:1000*10%=100(万元)， 2分
预付款起扣点:1000*60%=600(万元)，2分
6月份开始扣回预付款 1分
（二）答案：7月份工程款=160-50=110万元
8月工程款=130万元
80
160
170
180
160
130
=880万元
（三）答案：结算之前合计支付工程款:1000*90%=900，2分
万元,竣工结算:1000+5=1005万元 2分
保修金:1005*5%=50.25万元
（三） 答案：结算方式，单项、单位、总决算
二级建造师《建设工程法规及有关知识》
一、单项选取题（共60题，每题1分，每天备选项中，只有1个最符合题意）
1、获得建造师资格证书并经（ ）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工项目经理。P3
A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格
2、行政法规制定主体是（ ）P6
A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会
C、国务院 D、最高人民法院
3、订立合同两个公司合并，使其之间既存债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（ ）P16
A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除
4、甲公司租用乙公司脚手架，合同商定每月底支付当月租金，但甲公司回绝支付租金，乙公司诉讼时效期间为从应付款之日起算（ ）年 P20
A、1 B、2 C、4 D、20
5、依照《物权法》，下列不适合伙为质押财产是（ ） P36（法规选编）
A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款
6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范畴内建设用地使用权一并处分是（ ）P25
A、转让 B、抵押
C、出资入股 D、投保火灾险
7、某建设工程施工合同商定，合同工期为18各月，合同价款为万元，依照法律规定，建设单位在申请领取施工允许证时，原则上至少到位资金为（ ）万元。P29
A、100 B、200 C、600 D、1000
8、关于建筑工程发承包制度说法，对的是（ ）P33
A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B、发包人可以将一种单位工程主题分解成若干某些发包
C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D、国家倡导对建筑工程实行总承包
9、下列建设工程分包说法中，属于承包人合法分包是（ ）P37~38
A、未经建设单位允许将承包工程中劳务进行分包
B、将专业工程分包给不具备资质承包人（建筑法禁止）
C、将劳务作业分包给不具备资质承包人（建筑法禁止）
D、未经建设单位允许将承包工程中专业工程分包给她人(违法分包)
10、甲、乙、丙、丁四家公司构成联合体进行投标，则下列联合体成员行为中对的是（ ）P44
A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标
B、该联合体成员需订立共同投标合同
C、该联合体成员乙公司和丙公司又构成一种新联合体对该项目进行投标
D、甲、乙、丙、丁四家公司设立一种新公司作为联合体投标牵头人
11、通过招标投标订立建设工程施工合同，合同价应为（ ）
A、评标价 B、投标报价
C、招标控制价 D、标底价
12、在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定是（ ）P47
A、评标委员会成员名单仅在评标结束前保密
B、评标委员会七个成员中，招标人代表为三名
C、项目评标专家从招标代理机构专家库内有关专家名单中随机抽取
D、评标委员会成员由三人构成
13、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标告知书发出之前，招标人收到甲退出本次投标书面告知，关于甲行为说法对的是（ ）P44
A、属于在投标有效期内撤回投标文献
B、属于放弃中标（中标告知书发出之后）
C、甲规定不能被接受，必要继续参加投标
D、甲可向招标人申请退还某些投标保证金
14、关于生产经营单位安全生产保障说法，对的是（ ）P59
A、生产经营单位必要参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费
B、建设工程实行工程总承包，由建设单位对施工现场安全生产负总责
C、建设项目安全设施使用单位应当对安全设施设计负责
D、某单位易燃易爆品存储地点可与员工宿舍在同一建筑物内
15、生产经营单位重要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑，依照国内《安全生产法》规定，自刑期执行完毕之日起（ ）P60
A、2年内不得担任本施工公司中层管理人员
B、3年内不得担任监理单位重要负责人
C、5年内不得担任任何生产经营单位重要负责人
D、终身不得担任任何施工公司重要负责人
16、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必要及时报告（ ）
A、本公司负责人 P64
B、本地安全生产监督管理部门
C、县级以上地方人民政府
D、省（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门
17、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，导致2人死亡，依照《建设工程安全生产管理条例》，本次事故应由（ ）上报关于主管部门。P185（法规选编）
A、幕墙分包公司 B、施工总承包公司 C、监理单位 D、建设单位
18、依照国务院《特种设备安全监察条例》从事施工起重机械定期检查、监督检查检查检测机构，应当由（ ）核准
A、县级以上人民政府
B、省级政府特种设备安全监督部门
C、国务院
D、国务院特种设备安全监督部门 （《特种设备安全监察条例》第二十一条）
19、房地产公司甲下列做法中，符合安全生产法律规定是（ ）P74
A、规定施工公司购买其指定不合格消防器材
B、申请施工允许证时无需提供保证工程安全施工办法资料
C、甲向施工公司提供地下工程资料不精确
D、甲在拆除工程施工15日前将有关资料报送关于部门备案
20、关于建设单位安全责任说法，对的是（ ）P73
A、建设单位可依照自身需要提出低于强制性原则规定规定
B、建设单位有权压缩合同商定工期
C、建设单位可将拆除工程发包给任何施工公司
D、建设单位应当依照工程需要向施工公司提供施工现场相邻建筑物有关资料
21、依照《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险说法，对的是（ ）P79
A、意外伤害保险属于非强制险
B、保险由建设单位办理
C、实行施工总承包，由施工总承包公司支付保险费
D、保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止
22、基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实行 P78
A、施工公司项目经理和现场监理工程师
B、施工公司负责人和建设单位负责人
C、建设单位负责人和总监理工程师
D、施工公司技术负责人和总监理工程师
23、公司安全生产允许证办理延期手续时间为有效期满前（ ）个月。P85
A、1 B、2
C、3 D、6
24、依照《建设工程质量管理条例》，对于涉及（ ）装修工程，建设单位应委托原设计单位或具备相应资质设计单位提出设计方案。 P87
A、增长工程内部装饰 B、建筑主体和承重构造变动
C、增长工程造价总额 D、变化建筑工程局部使用功能
25、建设工程施工总承包公司依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担说法对的是（ ） P89
A、分包工程质量由分包公司负总责
B、分包工程质量由分包公司单独承担责任
C、总承包公司对分包工程质量承担连带责任
D、分包公司接受总承包公司质量管理可不承担责任
26、因设计因素导致质量缺陷，在工程保修期内对的说法是（ ）P94
A、施工公司不但要负责保修，还要承担保修费用
B、施工公司仅负责保修，由此发生费用可向建设单位索赔
C、施工公司仅负责保修，由此发生费用可向设计单位索赔
D、施工公司不负责保修，应由建设单位自行组织维修
27、必要经总监理工程师签字工作是（ ）P92
A、开工前放线定位 B、分项工程质量验收
C、下一道工序施工 D、建设工程竣工验收
28、某施工公司采购在供应商处购买水泥标号明显低于包装上标注标号，使施工公司遭受了损失，关于施工公司提出索赔规定（ ）
A、只能由生产厂家承担 B、只能由供应商承担
C、只能施工公司自行承担 D、可向生产厂商规定补偿
29、需要进行消防设计建设工程，建设单位应当将建筑工程消防设计图纸及关于资料报送（ ）审核。P115
A、公安消防机构 B、建设工程安全监督机构
C、建设行政主管部门 D、上级主管部门
30、下列争议中，属于劳动争议是（ ）P118
A、公司职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定争议
B、公司股东李某因股息分派产生争议
C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生争议
D、进城务工黄某与劳务分包公司因支付工资报酬发生争议
31、劳务派遣单位与被派遣劳动者订立劳动合同最低期限为（ ）P132
A、6个月 B、1年
C、2年 D、5年
32、劳动合同仅商定试用期限，按《劳动合同法》规定，该解决成果为（ ）P125
A、该试用期为劳动合同期限
B、按无效劳动合同解决
C、按无固定期限合同解决
D、按完毕一定工作任务为期限劳动合同解决
33、用人单位与劳动者商定以某项工作完毕为合同期限劳动合同，属于（ ）劳动合同。 P124
A、固定期限 B、无固定期限
C、以完毕一定工作任务为期限 D、短期
34、下列法律责任中，属于民事责任承担方式是（ ）P144
A、警告 B、罚款
C、支付违约金 D、没收财产
35、下列合同中，由《合同法》调节是（ ）合同。 P154
A、婚姻 B、收养
C、买卖 D、行政
36、依照《合同法》，要约生效时间是（ ） P157
A、要约人发出要约时 B、要约到达受要约人时
C、受要约人作出承诺时 D、受要约人承诺到达时
37、在建设工程招标投标程序中，投标法律性质是（ ）
A、要约 B、要约邀请
C、反要约 D、承诺
38、受要约人超过承诺期限发出承诺，除要约人及时告知受要约人该承诺有效以外，视为（ ） P41（法规选编）
A、承诺超时 B、承诺延误
C、新承诺 D、新要约
39、依照《合同法》，下列情形属于合同无效是（ ） P166
A、当事人无履约能力 B、当事人对合同有重大误解
C、违背法律强制性规定 D、违法法定形式
40、在可撤销合同中，具备撤销权当事人没有行使撤销权导致撤销权……是自懂得或应当懂得撤销事由之日起（ ）P169
A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、1年
41、关于效力待定合同说法，对的是（ ） P170
A、善意相对人不享有撤销权利 B、效力待定合同相对人具备催告权
C、效力待定合同是生效合同 D、效力待定合同是无效合同
42、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法对的是（ ）P183
A、丙不能以自己名义起诉甲 B、丙起诉甲是在行使代位权
C、丙起诉甲以50万元为限 D、丙起诉费用由自己承担
43、下列情形中，债权人不能行使法定撤销权是（ ）P185
A、受让人明知债务人以不合理低价转让财产
B、债务人放弃到期债权
C、债务人将巨额财产赠送她人
D、债务人出售其所有财产
44、甲乙两公司订立了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才干变更情形是（ ）P186
A、甲公司名称变更 B、乙公司法定代表人变更
C、合同签约人变更 D、采购数量变更
45、某项目设计费用为100万元，合同商定定金为设计费用15%，发包方依约支付定金后，设计方不履行合同，给发包方导致12万元损失，发包方对此可获得补偿是（ ）万元。 P193
A、24 B、27 C、30 D、42
46、关于担保说法，对的是（ ） P36（法规选编）
A、质押不转移对质押财产占有
B、建筑物占用范畴内建设用地使用权可以单独作为抵押对象
C、…………
D、以汇票作为抵押财产质押合同，自权利凭证交付之日起生效
47、……建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（ ）
A、监理单位 B、银行
C、建设单位 D、施工公司
48、定金合同以（ ）之时生效 P197
A、双方当事人签字 B、合同备案
C、定金实际交付 D、主合同成立
49、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师调解下，王某与雇主达到合同，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于（ ） P201
A、行政调解 B、法院调解
C、仲裁调解 D、人民调解
50、一裁终局制度体现了仲裁（ ）特点。 P201
A、专业性 B、自愿性
C、独立性 D、快捷性
51、仲裁保密性特点体当前它以（ ）为原则。 P200
A、不开庭审理 B、不容许代理人参加
C、不公开审理 D、不容许证人参加
52、在法院主持下，甲乙双方达到了调解合同，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应当（ ）P202
A、迳行判决 B、强制执行
C、留置送达 D、重新调解
53、甲地注册建设单位与在乙地注册施工单位在丙地订立了建设工程施工合同，合同规定：项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地原则为（ ） P208
A、原告住所地 B、被告住所地
C、合同订立地 D、合同履行地
54、在民事诉讼中，“普通授权”所行使诉讼权利为（ ）
A、代为承认对方诉讼祈求 B、进行和解
C、……祈求 D、法庭辩论
55、对人民法院做出一审民事判决不满，上诉期限为判决书送达之日起（ ）日。 P228
A、5 B、7 C、10 D、15天
56、仲裁机构做出判决生效后，一方不执行，另一方可向（ ）申请强制执行。 P224
A、人民法院 B、司法行政机关
C、仲裁机构 D、公安机关
57、关于仲裁调解说法，对的是（ ） P202
A、仲裁庭必要先进行调解
B、调解不成不能做出裁决书
C、仲裁调解书与裁决书具备同等法律效力
D、经仲裁庭调解双方当事人达到调解合同，仲裁庭不能制作裁决书
58、仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合国内法律规定做法是（ ） P201
A、甲与乙不能自行达到和解合同
B、甲乙达到和解也不能撤回仲裁申请
C、甲撤回仲裁申请后又反悔，不得再以同一事项申请仲裁
D、甲乙达到和解合同不具备强制执行效力
59、甲、乙、丙三人构成仲裁庭，甲为首席仲裁人，甲以为应当支持申请人主张，乙、丙以为不应支持申请人主张，关于仲裁裁决说法，对的是（ ）
A、应按乙、丙意见做出仲裁裁决 P222~223
B、应当按甲意见做出仲裁书
C、甲、乙、丙各自意见所有列出交由仲裁委员会做出决定
D、按照甲意见做出仲裁裁决，……中如实记载乙、丙意见
60、施工公司以为（ ）侵犯其合法权益，可以申请行政复议。 P225
A、建设单位违约行为 B、总监理工程师停工决定
C、上级公司解决决定 D、行政机关罚款
二、多项选取题（共20题，每题2分，每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选、本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）
61、某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程（ ）一并发包给一种工程总承包单位。
A、代建 B、施工 P33
C、监理 D、设计 P33
E、设备采购 P33
62、民事法律行为成立条件中，行为内容合法体现为（ ）
A、不违背法律 P13 B、不违背社会公德 P13
C、不与强制性原则相抵触 D、不与第三人利益相冲突
E、不与社会公共利益相冲突 P13
63、下列抵押财产中，抵押权自登记时设立有（ ）
A、建筑物 B、建设用地使用权
B、生产设备、原材料 D、在建工程 P32（法规选编）
E、在建船舶 P32（法规选编）
64、项