办公楼工程项目总分包管理配合合同.doc

配合合同

甲方（总包方）：

乙方（分包方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》、建筑安装工程总承包管理的相关规定以及其它相关的法律、行政法规、地方法规等规定，以及建设方与本工程的总包单位（****集团*****办公楼工程项目部）签订的建筑安装施工总承包合同的相关内容条款，建设方幕墙安装分包工程施工招投标文件精神，根据总包方与建设方签订的《建设工程施工合同》及相关答疑等的具体内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，总包方、分包方就本工程中的全部幕墙安装工程纳入本工程的总承包管理，施工中总包方与分包方的工序交接、施工配合等系列施工协调等工作问题，结合本工程的实际情况，总包方与分包方双方协商确定签订总分包管理配合的合同条款如下：
一、 工程名称：
1、 工程地点：
2、 总分包配合合同的配合范围：
二、开竣工日期及合同工期
1、 开工日期：以总包方、监理方签发的开工令为准。
2、 竣工日期：自总包方、监理方签发的开工令之日算起至竣工。
3、 合同工期：按业主与幕墙安装单位的合同工期。
三、工程质量等级：
与总包工程目标一致。
四、管理配合费的协议价款及支付方法：
1、总包配合费： 万元（ 万元整）
2、支付方法：承包人分三次支付给发包人，第一次在合同签订后 天内向发包人支付管理费的 %；承包人在竣工后向发包人支付管理费的 %；分包工程验收合格后向发包人支付管理费的 %.逾期不支付管理费发包人有权暂停承包人的工作并在承包人上报计量款中扣除此费用。
4、分包商进场后向总包方支付总价款共计 元（ 万元）作为文明安全施工保证金，如施工完毕未出现违反总包方现场规定的，将全额无息返还；如出现违反总包方现场规定的，总包方将酌情扣减此项费用。如有剩余，将无息返还；如超出则分包方须另行缴纳。

五、总包方责任：
1. 总包方切实履行与建设方签订的《建设工程施工合同》中有关质量、工期、安全生产、文明施工的约定。
2. 会同监理方、建设方对工程的施工质量进行监督管理。
3. 对分单位施工现场的工程质量管理体系、安全生产文明施工体系、治安、 安装的分创优工作、标化工地的管理工作等进行监督管理。
4. 在分包方每月上报给总包方、监理方、建设方的完成工作量报表和工程款支付申请表时，就已完工程的施工质量、实际施工进度、安全生产文明施工状况、工程造价构成等内容总包方可提出意见并上报监理方及业主。
5. 在分包方编排提供的分包工程、月度的施工进度计划后，总包方会同监理方、建设方根据实际施工进度需要和综合各专业施工单位分项施工计划，编排提供分包方分包工程、月的施工进度计划，会同监理方、建设方监督该计划的执行。
6. 负责整个施工现场的保卫工作，提供分包方有关本工程施工现场的各种规章制度，并督促分包方按规章制度。
7. 总包单位负责提供本工程的总进度计划及每月的施工进度计划。
8. 负责组织安全生产文明施工创优验收工作、中间结构验收与工程竣工验收工作。
9. 向分包方提供施工现场公用的临时设施（总包的临时设施范围内现有的厕所；生活区内现有的硬化通道；施工现场内现有的现场通道等。）
10. 现场提供分包单位在分包工程部分范围内，相关本工程的轴线、标高（含相对标高、要层一米线等）等技术内容。
11. 总包单位提供施工用通道的管理（进出大门）。
12. 总包单位提供分包单位在该分包单位所分包的工程范围内，土建报修改的施工技术联系单（含业主，设计修改）等。
13. 总包单位提供分包单位施工现场总包单位现有的安全围护、安全设施以及安全标志；地下室、楼梯的通道照明（不含施工用照明）
14. 总包单位对分包单位的劳动力、材料、物资进出、工期、质量、安全、进度以及其它总承包范围内的相关因素的管理。
15. 总包单位负责将分包单位分包工程符合交验标准、备案制的工程动手术等资料归并入本工程的竣工资料中。
16. 总包单位将因分包方原因引起的，国家行政部门等机关的罚款向分包方扣除。
17. 总包单位不负责分包单位安装、交叉作业引起的洞口、墙体修补工作。分包方应及时补修以确保土建部分施工质量。
六、分包方责任：
1．分包主应切实履行招投标文件和建设方签订的《建设工程施工合同》中有关质量、工期、安全生产文明施工等全部约定。
2．分包方排出的工程、月生产进度计划（应在总包方的总进度计划的前提下），报总包方、监理方、建设方统一布署，分包方应根据统一布置的进度计划实施并保证完成。

3．分包方负责的分包工程施工过程中的施工安全和施工人员的安全教育、治安管理，与总包方签订安全生产责任书与治安幕墙安装目标管理责任书。
4．分包方严格遵守总包方有关施工现场的各项规章制度，按“创优”、“创标化”要求配合总包方，确保在现场施工设备、机械、临时设备等符合“创优”、“创标化”要求标准。材料、成品堆放均要按总包方场布要求分规格堆放整齐，设置原材料与成品标识。施工中做到工完场清、工完料净，每天的施工作业面分包方必须做好施工垃圾的清理归堆及运输至规定的堆场，定期外运。如不能自行清理总包方自行清理后分包方向总包方缴纳相应费用（300元/m3）。
5．分包方施工用水、用电需另设专用的电箱和管线且必须符合相应的标化工地要求及相关标准。
6．分包方负责工程竣工20天前提交完整的竣工资料，如分包方与安装、弱电、电梯等单位在施工过程中发生需专业配合，费用由分包方与各被配合单位之间协商确定。
7．负责自身的生活及建筑垃圾、设备包装及残余材料的及时清运工作。如不能自行清理总包方自行清理后分包方向总包方缴纳相应费用（300元/m3）。
8．分包方必须严格执行总包方的管理制度、管理好自身的员工，严禁出现打架斗殴及偷盗等现象。
9．分包方必须严格按照设计图纸、设计变更、施工联系单、甲方和监理来文、《建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ50300－2001）》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）、《工程建设标准强制性条文》（房屋质量和安全）（施工质量和安全）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》（建设部建标[2000]142号文件）进行施工，杜绝违反上述要求盲目施工，施工前必须要求施工组织设计、施工方案、作业指导等文件，并需经总包方、监理方的审核。资料需整理归档。
10．分包方的工程施工过程中以及相关的工程技术等相关的资料必须严格执行《建设工程文件归档整理规范（GB50328－2001）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GBJ5030－2001）》、《建设工程项目管理规范（GB/T50326－2001》、《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－2001）》等相关规范，做到工程技术资料要与工程施工进度同步。
11．分包方在施工过程中应严格按照《建设工程安全生产管理条例（国务院393号令）》《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46－88）》、《建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194－93）》《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46－88）》、《建筑施工安全检查标准（JGJ33－2001）》等规范规定进行施工，确保工程、人员的安全。
12．分包方必须配备专职的现场质检员及安全员，进行分包工程的质量、安全管理。
13．分包方必须严格按分包工程的施工组织设计进行施工，杜绝盲目施工。分包方所使用的计量、检测工具（如经纬仪、水准仪、台称、卷尺等）必须经检测部门检测合格，上报总包方、监理方后方能使用。
14．分包方必须严格执行进场材料具有合格证，材料复试合格，并经总包方、监理方
及建设方认可后，方可使用到工程上去。
15．根据总包方相关规定，分包方进场后必须向总包方提供分包方的企业营业执照、资质等相关资料，由总包方上报公司，列入总包方的合格承包商名录内后方可签订总、分包合同。
16．分包方所中标的发包工程未经总包方、监理方及建设方同意，不得另行分包，一经发现，总包方有权要求立即停工、调换分包方主管人员，乃至清退分包方进场人员。
17．分包方应严格按投标的施工技术方案实施，并无条件地接受总包方、监理方及建设方对分包工程的施工质量、进度、投资资金以及其它各方面的监督及管理。
18．分包方应按投标书中承诺的项目经理及班子进场进行施工，并在进场后上报总包方、监理方、建设方进场管理人员名单及相应的专业技术资质，分包方未按投标承诺所述的人员到位必须到监理方及建设方的书面同意。
19．分包方应无条件的与总包方签订《治安责任承包协议书》，服从社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定，及涉及的相关费用。分包方必须设有专职人员负责上述工作的执行。
20．分包方的特殊工种人员在进场前必须向总包方及监理方上报，现场必须设有专职的用电管理员，全面负责分包工程的施工用电的管理。
21．分包方在分包工程施工的全过程中必须认真做好产品保护工作，产品保护包括分包工程的产品和其它分包以及总包单位的产品。
22．分包方在竣工前20天所上交的竣工图有竣工资料套数均按总包方与建设方所签订的《建筑工程施工合同》中相关资料套数如需再增加一套的，费用由分包方自行承担。
23．保修：分包方所承担的分包工程均由分包方自行承担保修责任，保修期按总包方与建设方签订的《建筑工程施工合同》中相应的条款执行。
七、违约的处罚
1．由于建设方和分包方之间的原因引起合同约定竣工日期延误，为此导致总包方工期延误等引发的全部费用均由责任方承担。
2．由于总包方未能按本配合合同提供配合并导致分包方工期延误，造成的工期损失由总包方承担。
3．由于分包方未能按本配合合同提供配合并导致总包方工期延误，造成的工期损失由分包方承担。
4．涉及违约的情况，严格按签订的《建设工程施工合同》及其补充协议约定的条款执行。
八、合同生效与终止
合同生效日期：经双方单位盖章签字或盖章后生效。
全同终止：本合同各项条款全部履行完毕、分包方支付完最后一笔费用止。
九、合同份数：
本合同一式四份，总包方执两份、分包方执两份。

未尽事宜本着实事求是、公平公开、平等互利的原则友好协商解决。当存在履行合同过程中发生争议、协商不成、可依法向施工所在地人民法院起诉。

总包方： 分包方：

法定代表人或代表： 法定代表人或代表：

签订日期： 年 月 日