工程机房及大楼综合布线设计项目招标文件.doc

xxxxx（总行）机房及大楼综合布线
设计项目

招标文件

招 标 编 号：
项目名称：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目
招 标 人： （盖章）
法定代表人： （盖章）
招标代理单位： （盖章）
法定代表人： （盖章）
日期：2010年1月

目 录

第一部分 投标人须知
（一）总则
（二）招标文件
（三）投标文件的编写
（四）投标文件的递交
（五）开标、评标及定标
（六）授予合同
第二部分 合同条款
第三部分 投标文件组成（格式）

第一部分 投标人须知
（一）总则
1 工程说明
1.1 项目名称：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目
1.2 建设地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.3 建设规模：约550㎡
1.4 设计质量标准：符合规范要求
1.5 设计质量保证（详附表一）
1.6 招标范围：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计
1.7设计工期：设计工期为10日历天
1.8误期违约金：￥ 1000 元/天
1.9资金来源：自筹
2 投标人的资格资质要求
2.1本招标项目要求投标人资质等级为具备承担本工程项目的设计能力并具备主管部门核发计算机机房设计一级或建筑智能化系统设计专项资质乙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别），本项目要求注册通信工程师须是申请人本企业职员（以注册通信工程师证书上的工作单位为准）。
2.2凡符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人均可参与投标。
3 投标有效期 30日历天（从投标截止之日算起）。
4 投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。
5 本招标工程项目不允许违法转包。
（二）招标文件
6 招标文件
招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、修改和澄清的
答疑文件组成。

投标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。招标人不组织投标答疑会。
7招标文件的澄清及修改
投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于 2010年 2 月 1 日17：00前直接登录莆田市招投标中心网（http://）向招标人提出（应列明招标项目名称和编号）。招标人将于2010 年 2 月 3 日17：00前在莆田市招投标中心网上公布澄清及修改的答疑内容。
8设计费用
设计费按人民币伍万元整包干。
建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。
9投标保证金的缴交和退还
9.1投标保证金金额为人民币： 壹仟元整（￥1000 元），投标人必须按规定缴交。
开户单位名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx中心
  开户银行：农业银行田xxxx行市府分理处
  账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
或开户行：中国邮政储蓄银行xxxxx支行
账 号：xxxxxxxxxxxxxxxx
投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标保证金应当转入招标人指定的银行专户，投标人应按招标文件规定的金额，将投标保证金从投标人银行基本帐户按招标项目单标单笔一次性汇入招标文件指定的银行帐户。若因投标人分批分笔缴交投标保证金而导致的投标保证金统计失误的，由投标人自行负责。投标人在缴纳投标保证金时，须注明招标项目编号(即招标文件上注明的招标编号)或招标项目名称，若招标文件指定银行出具的对帐单或投标人汇款凭证上有体现招标项目编号或招标项目名称，则视为该投标人已提交投标保证金。否则，按未提交投标保证金处理。是否注明招标编号或招标项目名称，以招标文件指定银行提供的对帐单或投标人汇款凭证为准。截标时，市招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入账情况，并及时通知招标人。
投标人除开标时提交一份投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章）外，还应将一份投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章）装订在资格审查投标文件中。
投标人的投标保证金退还投标人的开户行基本账户。评标完成后次日起3个工作日内，招标人向除中标人外的其它投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金在承包合同签订后五个工作日内退还。
9.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；
(2) 中标人放弃中标的或不按规定签订设计承包合同的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的。
（三）投标文件的编写
10 投标文件的组成
10.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。
10.2 投标文件由下列内容组成：
承诺书
法定代表人资格证明书
法定代表人授权委托书
营业执照副本复印件
资质证书副本复印件
注册通信工程师证书复印件
银行开户许可证复印件
投标保证金交纳凭证复印件
（四）投标文件的递交
11投标文件的密封及标记
投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。
12投标文件的提交和投标截止时间
12．1 投标文件提交截止时间2010 年 2 月 5 日 15：00 时，提交投标文件地点为：xxxxxxxxxxxxxxxx。
12.2投标人须随带个人身份证、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书参加开标会。
12．3 存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：
（1）投标文件逾期送达的；
（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；
（3）投标人代表未随带有效身份证的；
（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；
（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；
（6）未按规定交纳投标保证金或投标保证金缴交凭证和指定银行对帐单上均没有体现投标项目招标编号或投标项目招标名称的。

（五）开标、评标、定标
13 开标
13.1开标会定于2010 年 2 月 5 日 15：00 时在xxxxxxxxxxxxxx进行，开标会由招标人或招标代理机构主持，建设行政主管部门监督，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。
13.2开标程序：
(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；
(2)确定进入公开抽取程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；
(3)随机抽取确定中标人。
14 评标
14．1招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。
14．2 投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：
14.2.1投标单位未能按招标文件要求提供证书复印件、原件或证书复印件、原件提供不全的；
14.2.2投标人的企业资质不符合招标文件要求；
14.2.3投标承诺函未按要求格式填写或签字、盖章的；
14.2.4投标人的承诺不满足招标文件要求的；
15 确定中标人
15.1 从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。
15.1.1 招标人或招标代理机构宣布抽取规则；
15.1.2按提交投标文件的顺序，由每个审查合格的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；
15.1.3 招标人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标人；
15.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后入档。
15.3 经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。

15.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在莆田市招投标中心网上公示。
16 中标通知
在开标完成，中标结果在莆田市招投标中心网（）公示，待公示后招标代理人以“中标通知书”的形式通知中标人。

（六）授予合同
17 签订合同
17.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程设计合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。
17.2中标人应在签订建设工程设计合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。
17.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程设计合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。
18 履约担保
18.1中标人中标后在签订建设工程设计合同前须向招标人交纳人民币 伍仟 元（￥ 5000 元）的履约保证金。
18.2履约保证金在中标人递交的施工图经相关部门审查合格后三十天内无息退还。

GF-2000-0210
建设工程设计合同(二)
（专业建设工程设计合同）

工程名称：xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目
工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
合同编号：
设计证书等级：
发 包 人：xxxxxxxxxxxxxx小组办公室
设 计 人：
签订日期：

中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局

发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxx小组办公室
设计人：
发包人委托设计人承担xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目，工程地点为xxxxxxxxxxxxxx路，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条　本合同签订依据
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条　设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2 发包人提交的基础资料
2.3 设计人采用的主要技术标准是：
国标GB2887-2000《电子计算机场地通风规范》；
国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》；
国标GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》；
国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》；
国标GB50016-2006《建筑设计防火规范》；
国标GBT18883-2002《室内空气质量标准》；
国标GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》；
国标GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》；
国标GB50054-1995《低压配电设计规范》；
国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规范》；
国标GB50052-1995《供配电系统设计规范》；
国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规范》；

国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）；
国标GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；
国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》；
国标TEC1312《雷电电磁脉冲的保护》；
国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》；
国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》；
国标GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》；
国标GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》；
国标GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》；
国标GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》；
国标GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》；
国标GB50348-2004《安全防范工程技术规范》；
国标GBT50314-2006《智能建筑设计标准》；
国标GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》；
国标GB50311-2007《综合布线工程设计规范》；

并执行国家现有法律、法规及其它未提及的规范的安全标准进行设计；
第三条　合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1本合同书
3.2标准、规范及有关技术文件
3.3投标书及其附件
3.4中标通知书、答疑纪要及工程设计质量保证
3.5发包人要求或委托书
第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
4.1xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目：建筑面积约550㎡。
4.2设计阶段：
4.3工程造价估算为 万元；
4.4设计内容要求:
4.4.1设计部分主要内容：
（1）设备平面规划设计；
（2）电气系统规划设计；
（3）通风系统和排烟系统的设计；

（4）消防系统规划设计；
（5）安防及场地监控系统规划设计；
（6）综合布线及KVM系统规划设计；
（7）防雷系统的设计；
具体内容包含：
◆主机房区包括：主机房、网络机房、配电室、操作室、测试及维修室、介质室、值班室。
◆监控机房区包括：监控室、值班室及休息室。
◆辅助办公区包括：经理室、副经理室、办公室、开发部、仓库等。
◆机房室内装修项目：天地墙的六面装修，防尘、防水、防鼠处理，达到A级机房规范标准。
◆供配电系统：对照明、暖通、及计算机设备进行供配电，达到A级机房规范标准。
◆雷电及静电防护系统：设计机房电源信号防浪涌装置，防静电防感应雷装置，接地装置，达到电子类机房防雷规范要求。
◆暖通系统：设计新风、排风、防排烟系统、防火阀联动系统，达到防A级机房标准及消防规范要求。
◆火灾自动报警及消防灭火系统：设计机房独立火灾报警系统，气体灭火系统，消防联动系统，达到电子类机房消防规范要求。
◆结构化布线系统：设计六类布线系统，实现三网分离，设计一套KVM控制系统，达到电子类机房通信安全规范要求。
◆安全防范及场地环境监控系统：设计一套门禁系统，一套视频监控系统，一套入侵报警及呼叫报警系统，一套场地环境监控系统，并集中在一个监控平台上，达到A级机房规范标准。

4.4.2设计要求：
本次设计投标中标单位，必须对为本公司设计的方案进行详细的说明，确保本公司各项目组提出的所有相关问题得以解决，同时也可增加因初期本公司各项目组考虑不足而遗漏的问题，另一方面也满足和方便本公司日后各项工作开展。

4.4.3设计部分应提交的设计资料包括以下内容，并且设计要求达到施工图的深度，设计资料和图纸应包含：
（1）整体设计说明；
（2）设备平面布置图（天棚图、地面图、隔墙材料示意图、隔墙立面图、立面详图、框架结构图、剖面图、大样图等设计图）；
（3）电气系统设计说明、配电系统回路布置图、照明系统回路布置图、配电柜系统图、电缆桥架走向布置图；
（4）防雷防静电设计说明、防雷均压带及直流网络布置图、设备及彩钢板接地示意图、强弱电钢质桥架接地示意图、设备接地示意图、防雷均压带安装大样图及电源防雷示意图；
（5）综合布线设计说明、信息点平面布置图、布线机柜图、布线系统图。
（6）场地监控系统设计说明、温湿传感器布置图、漏水检测及设备检测布置图、摄像机红外双鉴探头布置图、门禁系统布置图、场地监控系统图；
（7）暖通设计说明、排烟管道布置图、新风管道布置图、给排水及空调铜
管走线示意图；
（8）消防设计说明、消防报警控制布置图、联动控制系统图、喷淋平面布置图、防火阀联动控制布置图、手动报警控制器布置图、消防广播及背景音乐布置图、手提灭火器布置图；
（9）工程量清单（按不同专业分别提供工程量清单）；
（10）设计要求提交所有图纸和资料的书面版本、电子版本及消防、防雷审核意见书；
（11）技术文件
注：设计所提供的工程量清单和细化的施工图应能满足进行安装施工报价的要求。

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：
发包人在签定本合同文件后当内向设计人提交以下资料:

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
6.1在签定设计合同后的3天内，设计人向发包人提交优化设计方案文件5份；
6.2在设计方案审查、批复后的3天内，设计人向发包人提交初步设计文件(含概算)5份；
6.3在初步（含概算）设计文件批复或发包人向设计人提供经审查合格的初设批准文件后的9天内设计人向发包人提交送审的施工图设计文件4份并负责通过相关部门组织的施工图设计审查；审查合格后，提供审后施工图15份（含电子版）。
6.4电力工程、照明工程及道路绿化的设计文本与其它设计文本需分开。
第七条　费用
（1）设计费按人民币伍万元整包干。
（2）建设规模中面积可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。
第八条 支付方式
8.1施工图设计文件完成，经施工图审查中心审查、修改批准，并提交了修改文件后的三十日内，发包人向设计人支付设计费总额的50%；
8.3工程开工后三十日内，发包人向设计人支付设计费总额的20%；

8.4工程竣工后三十日内，发包人向设计人支付设计费总额的20%；
8.5工程竣工验收合格后三十日天内结清设计费；
8.6 设计费需以银行转帐形式支付。
第九条　双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，双方协商权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确条款。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还设计人已付的合同履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为50年。
9.2.3负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 1 ％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人不退还合同履约保证金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
9.2.8其他：
（1）办理设计图纸图审工作，确保通过消防、公安、气象主管部门的审核；
（2）与甲方、施工单位的技术负责人商讨并协助解决工程中存在的技术问题；
（3）负责向甲方及施工单位进行设计交底、与设计相关的施工咨询服务、处理施工过程中与设计有关的问题。
其它方面由采购部门在商务条款（设计合同）上明确。

第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由莆田市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条 合同生效

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收后六个月为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.6本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人肆份，设计人肆份，具有同等法律效力。
12.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十三条  其他
另附：
13.1网上公布的招标公告
13.2答疑纪要
13.3中标通知书

附表一
三、质量保证：
施工图设计质量保证

一、单位质量方式：
精心设计 优质服务 质量为本 用户至上。
树立以用户为中心的理念，依据法律法规和用户的需求，信守合同，遵守承诺，为用户提供经济、合理、先进的设计成果，以高品质的产品和服务，达到用户满意。
二、设计质量管理主要程序及管理理点：
（一）明确各级岗位质量责任制，加强设计阶段的过程控制。
在设计过程的质量控制中，首先确定项目负责人、专业负责人、设计人员、校对人员、审核人员，明确相关人员岗位职责，确保设计文件、图纸符合规范、规程规定，满足各部门对本项目的要求。在设计过程中，要求各级岗位做到职责分明，层层控制把关，使设计中出现的错、漏、碰、缺等常见病切实得以克服。
（二）加强对设计项目的安排和管理工作，确保设计文件按期交付。
为了保证设计文件按时交付和满足工期要求，对每项设计工作都制订了严密的计划作业表，并对作业表的执行情况进行考核，对于按期或提前完成作业表计划或因主观原因推迟完成作业表计划的专业，规定了严格的奖罚措施。
（三）针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。
（四）加强对不合格品的控制，防止不合格品出门。
（五）加强配合施工管理，努力提高服务质量。
做好设计文件交付后的技术交底、施工配合、设计变更及各类验收等后期服务工作，及时派遗设计人员前往工地，解决施工中出现的技术问题。当工程交付运营一段时间后，我院将有代表性地组织有关人员赴现场进行设计回访，听取用户意见，实地了解工程状况和设备使用情况，总结设计经验不断提高设计水平。
第三部分 投标文件的组成（格式）

xxxxx（总行）机房及大楼综合布线设计项目
投 标 文 件
（ 本）

“开标时间前不得开封”

招标编号：
项目名称：
招 标 人:
投 标 人： （盖章）
法定代表人或其委托代理人： (签字并盖章)
投标人地址:
投标人邮政编码：
编制时间：

一 投标文件的组成

1、承诺书
2、法定代表人资格证明书
3、法定代表人授权委托书
4、营业执照副本复印件
5、资质证书副本复印件
6、注册通信工程师证书复印件
7、银行开户许可证复印件
8、投标保证金交纳凭证复印件

1、承诺书
（招标人全称）
1、我公司企业资质为 级，目前没有处于被停业、停标。
2、我公司目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。
3、我公司在此承诺，公司现有的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金。
4、我方愿以招标人的设计费[人民币（大写） 伍万 元（RMB：￥ 50000 元）]包干的价格作为承包价。
5、一旦我方中标，我方将派 为本工程工程师。
6、我公司近一年内（即递交资格后审申请书当日与上年度同月同日）没有下列严重违约行为：
（1）同一项目因不履行投标承诺的行为受到有关行政主管部门通报三次及以上的；
（2）除不可抗力外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同；
（3）因申请人不履行投标承诺引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的；
7、我公司所提供资格后审申请书中的所有材料均真实有效。
以上承诺情况属实，如有虚假，愿接受招标人和相关部门作出的处理决定。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字并盖章）

年 月 日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________
单位性质：_____________________________________________
地 址：_____________________________________________
成立时间： 年 月 日
经营期限：_____________________________________________
姓 名： 性别： 年龄： 职务：_____
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标人全称） 的法定代表人，现授权委托 （单位全称） 的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 (招标人全称) 的 (工程项目全称) 的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转让委托权，特此委托。

代理人： (签名并盖章) 性别：
年龄： 职务：
身份证号码：
法定代表人： （签名并盖章）
授权委托日期： 年 月 日

投标人：（公章）

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。

4、营业执照副本复印件

5、资质证书副本复印件

6、注册通信工程师证书复印件

7、银行开户许可证复印件

8、投标保证金交纳凭证复印件

注：营业执照副本、资质证书副本、注册通信工程师证书、银行开户许可证、投标保证金交纳凭证复印件须加盖单位公章并提供原件核对，未加盖公章或未提供原件的复印件无效。