燃气管道工程安装合同.doc

燃气管道工程安装合同

委托方（下称甲方）：
地址：
法定代表人：
承建方（下称乙方）：
地址：
法定代表人：
为适应城市现代化的发展，完善住宅小区配套功能，提高人民生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理办法》、和《城市燃气安全管理规定》等有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供燃气管道工程安装事宜达成如下一致意见（以下称“本合同”）：

第一条 工程安装地点、范围和承包内容
1. 工程安装地点：
2.承包范围:
根据甲方提供的住宅楼小区总体规划平面图， 范围内约 套住宅区内输配管网，共计立管（含挂表）约 户。
3.承包内容：

⑴由乙方对甲方 园燃气管道安装工程进行设计，并提供 套施工图给甲方；
⑵负责本燃气工程的报建；
⑶管网施工建设，包括小区内户外管线、设备的安装；
⑷立管安装，即建筑物户外主管道安装；
⑸挂表：燃气表安装（采用IC卡智能表，在住户开通时进行挂表）；
⑹负责工程验收及与乙方市政干管的连通；
⑺负责该小区的供气工作；
⑻负责小区管道的维护工作。
4.承包方式：
包工包料、包质量、包安全、包工期和包通过验收。
第二条 施工联系及工期
1.甲乙双方应指定专人负责本工程的设计定位，施工过程的联系、沟通和现场协调。
2.双方指定人员应对设计图进行确认并签字认可。经确认后的设计图，在施工过程若需变更，因乙方设计、施工问题所需的变更，其设计费用及相关工程费用由乙方承担。
3.施工期限：甲方交房时间暂定为： 年 月 日，本燃气工程应在****交房前分别进行竣工验收，且在交房后
日内供气。
4.在施工过程中，甲乙方应积极配合，确保工程如期完工。施工过程除下列经甲方确认的情况外，不得延长工期：
⑴因甲方不具备施工条件而停工；
⑵由于甲方原因变更计划或提出修改施工图；
⑶甲方不按合同约定支付有关款项；
⑷甲方的其他违约行为，致使乙方无法施工；
⑸出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时。
第三条 双方责任
1.甲方责任
⑴甲方应在本合同签订之日起 日内向乙方提供建筑物平面图纸及室内外水、电、道路平面图。
⑵适时向乙方提供小区建筑物的立面图纸，楼栋单体图，室外地下管线设施、水、电及道路平面图。
⑶为乙方在施工现场提供临时工程用地、临时仓库及水电接口（包括施工用水电）、脚手架使用及其他施工便利。
⑷负责协调乙方同现场其他施工队的关系，以确保按期完工，如现场其他施工队出现对乙方工程施工进展的不配合，造成乙方施工难度增加或无法施工，经协调无效，乙方有权停止施工，并将工期顺延。

⑸按照合同约定按时付款。
2.乙方责任
⑴应按照现行国家GB50028-2006《城镇燃气设计规范》、GJJ33-2005《城镇燃气输配工程施工验收规范》进行设计、施工和验收，确保工程质量、工期和安全供气。
⑵编制施工方案，做好各项施工准备工作，按国家有关规范，规定和技术要求进行施工。
⑶施工时，乙方施工人员应遵守项目部的管理制度，切实做好安全防火及人员管理工作，对本燃气工程的质量及安全负完全责任（包括法律责任和经济责任）。
⑷乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应的费用。
⑸服从甲方和监理（具备燃气专业监理资质）的协调和检查监督，对材料、安装质量不符合国家燃气行业规定者，甲方和监理（具备燃气专业监理资质）有权责令整改，乙方施工人员应按照有关规定进行整改。
⑹乙方的施工应配合甲方工程的进度。
⑺乙方施工钻孔后的塞孔由乙方自行负责。
⑻乙方负责工程验收后的供气及管理。
⑼乙方负责与甲方小区业主签订《管道天然气供气协议》，确
定管道燃气的收费和安全使用要求及责任。
⑽负责向甲方及小区业主解答管道燃气安装、使用等相关问题的咨询。
⑾负责小区管道的经常性维护工作，在管道设施发生故障或存在不安全隐患时，及时进行抢修和维护保养。
⑿乙方责任范围内所发生的费用概与甲方无关,由乙方自行解决。
第四条 工程验收
1.对于隐蔽工程，乙方应及时通知甲方和监理进行位置确认和验收。
2.工程完工 日内，甲乙双方和政府相关部门应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。
3.乙方应在工程通过政府相关部门验收合格之日起 日内向甲方提供竣工图纸资料 份。
第五条 燃气用户工程安装费收取标准、合同总额及支付方式
居民住宅户的燃气用户工程安装费按下列标准收取：含税价人民币 元/套。
按上述标准计算：甲方应向乙方支付的燃气用户工程安装费总共为含税价￥ 元。（大写： ）
实际安装套数如有增减以实际数量计算。
燃气用户工程安装费的具体付款方式和时间为：
第1期：合同签订后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %,共计 元整（￥ 元 ），乙方为甲方进行工程设计、报建及备料；
第2期：小区外墙立管安装完成后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %作为工程进度款，共计 元整（￥ 元 ），乙方为甲方进行地下输配管网工程的施工；
第3期：乙方在小区地下输配管网工程完工后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %作为工程进度款，共计 元整（￥ 元 ）；
第4期：乙方施工完毕达到通气条件后 日内，甲方向乙方支付合同总额的 %，共计 元整（￥ 元 ）；
第5期：乙方竣工验收完毕通气后 日内，甲方向乙方付清余款即合同总额的 %，共计 元整（￥ 元 ），结算时按实际安装套数结算。
第六条 产权界定
工程竣工及结算后的产权界定：

小区管网（包括户外主立管）及设备资产属于小区业主共有；
业主户内燃气设施产权属于该业主所有；
产权分界点是乙方市政干管与小区内输配管网交接处。
第七条 违约责任
1.甲方应按照本协议之约定向乙方支付燃气管道工程安装费，逾期付款的部分按照每日万分之 的比例向乙方支付违约金，逾期 个月以上，乙方有权要求甲方支付工程总价款 %的违约金。
2.因乙方原因不能按照本合同约定期限完工并按时供气，应按照已收取款项每日万分之 的比例向甲方支付违约金，逾期 个月以上，甲方有权要求乙方支付工程总价款 %的违约金。
第八条 合同的变更
甲乙双方如需要修改本合同条款，应当经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条 争议的解决
在履行本合同过程中，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可依法向人民法院起诉。
第十条 其他约定
本协议一式 份，双方各持 份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：
或授权委托人： 或授权委托人：
（签名） （签名）

联系人： 联系人：
电话： 电话：

签约日期：年 月 日 签约地点：