边坡支护工程施工合同范本.doc

边坡支护工程施工合同

发包人（全称）：xx建设工程有限公司第二分公司第二项目部（以下简称甲方）
承包人（全称）： （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，其它有关法律、行政法规约定的内容，甲方将xx火车站商业广场（绿谷·财富中心）公寓楼基坑边坡支护工程发包给乙方施工，结合该工程具体实际情况，双方洽商后达成以下协议：
第1条：工程概况
1-1工程名称：xx火车站商业广场（绿谷·财富中心）公寓楼基坑边坡支护工程 ，北面及东面。
1-2工程地点：xx火车站东侧
1-3工程量及单价：基坑深度约7m，支护面积约为850m3。土钉长度
6-9m，面层10cm厚，单价130元/m3（不含税），以实量面积结算，包
括顶部80cm宽。
1-4工程承包范围；施工包括支护工程的修整边坡、土钉成孔、土钉制作、安装、注浆、钢板网片的铺设、固定，喷射砼面层，架体、设计、资料整编、试验、检验等全过程。
第2条：工程工期
2-1开竣工日期：2007年1月13日至2007年1月22日。因甲方原因或不可抗拒的自然灾害被迫停工时，工期予以顺延。
2-2总日历工期：共计10日历天。

第3条：工程质量等级
乙方严格按照本工程《基坑边坡支护设计图》进行施工，保证达到国家施工验收规范所要求的质量标准。
第4条：合同价款及承包方式
4-1工程量及单价：按照设计图核定的支护面积估算工程总价约为11万元（最后按实际支护面积计算，丈量支护面积时包括翻边面积同时丈量，翻边面积属于支护面积）。
4-2承包方式及工程款支护方式：
采用单价结算的承包方式，乙方包工、包料、包机械设备、包安全、包质量、包进度。但各种税费由甲方负担，乙方只提供收款收据。
支付方式为现金
第5条： 付款方式
合同鉴定后，乙方人员设备进入工地。甲方供乙方钢材水泥，结算时甲方扣除供乙方的材料款。工程量完成70%，甲方付给乙方2万元的进度款。工程完工后经建设单位、监理单位和甲方三方共同验收，经验收达到护坡质量验收标准后，撤场前一次性支付到总价的60%。剩余40%在肆个月内一次性付清。
第6条：双方责任
1、 甲方责任：
负责办理有关工程手续；
向乙方提供施工场地的地质资料、锚孔触到的地下管线及上层埋深等相关资料；

负责施工现场的“三通一平”，并提供生活、施工材料堆放场地；
委派一名管理人员负责本工程的施工，解决、协调施工中的有关问题，并及时进行工程验收。
2、 乙方责任：
教育职工遵纪守法，遵守甲方的有关规定；
加强质量管理，严格按照施工规程施工。施工中若乙方出现了安全事故，其责任自负；
指定专人解决、协调施工中出现的有关问题；
在施工期间出项质量、安全等事故时，所造成的一切经济损失由乙方负责赔偿。
乙方应做钢材水泥原材料试验，并做好相关资料四份，装订成册，交给甲方。
现场应按审批的施工方案进行，管理人员到位。
第7条 违约责任
1、 由甲方原因造成的，使乙方停工、窝工时，工期予以顺延，造成经济损失时，应给予适当的补偿。
2、 由于乙方原因不能按期完工，每推迟一天，乙方向甲方支付护坡合同价款千分之一的违约金。
3、 由于甲方原因未能按期支付工程款，每推迟一天，甲方向乙方支付合同价款千分之一的违约金。
4、 合同价以包含设计费在内，乙方的施工及设计应确保2007年6月底前边坡的稳定完整，若在基坑的使用中由于边坡的不稳固而发
生不安全事故，发生的损失由乙方承担。付款时扣押金10%，若乙方不承担是，由甲方向当地人民法院起诉或向当地仲裁委员会仲裁。
第8条：
本合同自甲、乙双方签字盖章生效。竣工结算，甲方工程款支付完毕，除有关于保修的条款仍然生效外，其它条款即告终止，协商保修期满，结清款项。
第21条：
本合同执行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，或向当地工程所在地建设行政主管部门申请调解，协商不成或调解不成的，双方同意由当地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。
第22条
本合同正本两份，甲、乙方各执一份。副本2份甲方执一份，乙方执一份。

甲方代表： 乙方代表：

签定时间： 签定时间：