钢结构施工图设计与施工合同.doc

第一部分 协议书

发包人（全称）：*********有限公司
承包人（全称）：*****钢结构有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：*********有限公司高档中密度纤维板项目
工程地点：****镇**工业园
工程内容 钢结构施工图设计与施工
工程立项批准文号：
资金来源：

二、工程承包范围
1、主车间（含热磨房）、成品库项目（标高±0.00以上轻钢结构厂房结构及建筑装饰，含承重结构钢柱、梁、屋面檩条、屋面、墙面、压型彩色钢板、檐沟、通风器、雨水管、门窗、窗台以上钢结构墙体、厂房内附属房周边钢结构墙体、预留吊挂用钢板和附属配件等）结构专业施工图设计、制作与安装工程，包括钢柱基础预埋螺栓提供和施工过程的监督。
2、招标文件中的建施条件图所含部分、招标过程中招标文件的补充部分（详见补充部分清单）。

3、除上述二条以外轻钢结构项目不属这次承包范围，工程量另计、按综合单价工程量清单计价，详见第三部分专用条款中六（1）条款。

三、合同工期
开工日期： 2007 年 1 月 10　 日
竣工日期： 2007 年 3月 　31 日，具体分部工程竣工日期必须满足设备安装要求。合同工期总日历天数 　80 天。

四、质量标准
工程质量标准：建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001；
钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001；等国家2001版质量验评标准，达合格等级。

五、合同价款
工程承包范围金额大写： 捌佰玖拾伍万陆仟柒佰元 元（￥： 元）。其中工程安装费　　　　　　　　元（￥： 25万 元）。工程承包范围以外项目结算价=实际工程量* 新增项目综合单价。新增项目综合单价=06年广东建筑综合定额中子目名称基价（人工费*1.1+材料费+机械费+三类管理费*50%）+措施费（3.16%*0.9）+税金（3.348%），主材费按当地信息价计价（当地信息价要经发包人同意）。

六、组成合同的文件：组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸、材料明细表
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间： 2007年 1月 8　日
合同订立地点： *********有限公司二楼会议室
本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：

第二部分　通用条款

按一九九九年十二月中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的 GF-1999-0201 建设工程施工合同通用条款执行。

第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：双方的补充协议、合同协议书、合同专用条款、合同通用条款。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2．1本合同使用汉语。
2．2适用现行国家的法律和法规。
2．3适用现行国家标准和规范。
3、图纸
3.1工程开工7天前，发包人交给承包人施工图纸贰套，主要图纸解释由发包人负责，标准图承包人自行解决(其中院标由发包人负责提供)。承包人负责绘制竣工图贰套，所需图纸届时由发包人提供。此外承包人如需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制所需费用由承包人承担。
4、设计变更
4.1在施工过程中，如需变更设计，应经发包人和原设计单位同意。
4.2设计变更后，因此而发生的工程量的增减，凭发包人签证单按约定的合同价款计费。
4.3设计变更的部分，如已施工完毕或正在施工，并必须以返工的，发包人应按合同支付承包人已施工部分的工程价款及返工费用，
并相应顺延工期。如设计部分尚未施工，且对整个工程无重大影响，工期不可顺延。
4.4因承包人原因，致使不得不进行设计变更，则相应发生的变更费用由承包人承担，由此导致发包人的直接损失也由承包人承担，且不予顺延工期。
二、双方一般权利和义务
1、发包人的权利和义务：
1.1在开工前（合同签定后7天内），接通水源、电源，承包人负责接管（线）并装表计量，发包人按实际水价、电价收取水、电费。
1.2签定合同后7天内，向承包人提供设计文件、图纸资料等有关的施工必须的技术资料。办理所需有关证件、施工许可证等，按一般规定办理，相关费用按规定各自交纳。
1.3 组织承包人与总设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底，时间另行约定。承包人设计的施工图，由承包人的设计单位按发包人要求的时间参加图纸会审。
1.4指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。
1.5发包人必须提供符合施工条件的地平，设计标高。施工现场临时道路由承包人负责，城乡公共道路由发包人负责。施工场地承包范围内的临时设施搭设和施工场地利用要服从发包方统一安排。
1.6将水准点、座标控制点以书面形式交给承包人，并现场交验。

1.7按合同规定及时付款。月底发包人收到承包人支付工程进度款通知后7天内复核，按复核合格的工程量后支付工程进度款。
1.8协助承包方做好工地的治安保卫工作。
2、承包人的权利和义务：
2.1负责办理应由承包人办理的各项手续。
2.2参加发包人组织设计图纸会审，承包人设计的施工图，由承包人的设计单位按发包人要求的时间参加图纸会审。承包人的设计单位要做详细的技术交底， 依据设计文件及其相关资料和规范，检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处、把施工图中错漏、不合理、不符合规范和国家建设文件规定之处解决在施工前。承包人的设计单位应协助业主、总设计单位和施工单位针对图纸存在的问题，确定具体的处理及措施或设计优化。然后填写好会审意见、经总设计单位和发包方共同确认签字盖章后，与图纸一起使用分发各单位，，作为承包人设计施工图文件的补充。
2.3根据合同要求，按国家行业最新规范建设工程施工质量验收统一标GB50300-2001 及钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 《建筑钢结构焊接规范》（JCJ81-91）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
2.4 编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。
2.5施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承
包人无权变更设计。
2.6向发包人提出开工申请书、施工进度计划表、土建施工方案、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供施工作业计划、施工统计报表。
2.7工程竣工后向发包人提供贰套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。
2.8 承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。
2.9服从发包人对施工现场各单位与各标段的工作协调。
3、工程分包与部分工程另行发包
按招标文件要求，本工程不准分包。若承包人施工项目中的进度、质量达不到发包人要求，严重影响发包人项目进度计划和设备安装质量，发包人可对本标段没有施工的分部分项工程另行发包，承包人无权干涉，并应与配合，服从发包方统一协调与安排。
4、双方驻工地代表
4.1发包人驻工地代表： xxx 。
4.2承包人驻工地代表： xxx 。
三、施工组织设计和工期
1、进度计划：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到施工图后7天内，修订进度计划时间为发包方发出进度计划调整通知后3天内。工程师确认的时间：收到后的五日内批复。
2、具体进度要求：

（1）1月10日开始成品库基础螺栓预埋，1月16日前完成基础螺栓预埋，1月18日前基础浇捣完毕，1月25日前具备成品库梁、柱吊装条件，3月10日前成品库完工；
（2）1月16日开始主车间A、B轴基础螺栓预埋，1月22日前完成基础螺栓预埋，1月24日前基础浇捣完毕，1月31日前具备主车间A、B轴梁、柱吊装条件，3月15日前主车间A、B轴（除设备安装要求预留部分外）完工；
（3）3月31日前完成合同范围工程（除设备安装要求需要预留部分外）。
（4）2月16日前屋面施工材料全部运抵现场。
3、工期展延
1) 如因人力不可抗拒的自然灾害或尚未具备开工条件，发包人将通知承包人延期开工，工期顺延。
2) 本工程期间如有下列情况而影响工程，确非承包人过失或疏忽引起的，承包人应于获悉事故发生后立即报告发包人驻工地代表，并于十日内申请按实展延工期，由发包人驻地代表核定。
A、人力不可抗拒事故；
B、发包人要求全部或局部停工；
C、因设计变更而明显影响工期者；
D、发包人应办事项未于期限内及时办妥（设备、材料未按计划提供超过10天），或其他由发包人造成的原因。
E、发包人未按合同约定及时付款，工期顺延。
3) 因承包人原因造成施工延迟的，不予顺延。
4、工期奖罚

若因承包人原因造成工期滞后，每延迟一天发包人按1000元罚款，最高不超过结算总额的5%。
四、质量与验收
1．承包人的质量义务
1.1.按发包人提供的技术图纸中的技术要求和国家有关的技术标准要求验收质量等级合格。
1.2.按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，施工单位必须建立健全质量保证体系，明确各级质量责任制，坚持施工单位自检、互检、交接检制度。
1.3.项目经理部的技术负责人一定要钢结构专业工程师，在项目经理领导下常驻施工现场、负责施工现场的专业技术工作，提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案，提供报表和资料。钢结构专业工程师对钢结构施工质量进行技术交底、过程监督、检查。对施工安全进行督促，对将发生质量事故、人身安全等问题，应有预控措施，并向现场施工作业人员发出整改令，直至改正。计量检测督促检查现场和施工班组配套各种必须的检测仪器和工具以保证边安装边检测，应随班或跟踪检查。检查后填制记录表，持表通知建设单位2天内到场验收，经检验符合设计要求和质量标准签字后方可进行下一道工序施工。
1.4.由于钢结构工程专业性较强，对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要求较高。在这种情况下施工企业资质和管理水平相当重要。因
此， 施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度要报发包方审查是否满足工程设计技术指标要求，通过审查满足工程设计技术指标要求后才能进施工现场。
1.4.1检查数量：全数检查(现场人员和工厂加工人员)。
1.4.2检查方法：相关专业人员要持岗上证、把参加安装人数名单上报发包方，附上岗证和焊工证复印件才能进场施工。
1.5．发包方要考察施工企业异地加工厂生产能力是否满足工程质量、进度要求，承包方必须在自己加工厂进行钢零件和钢部件加工。
1.5.1．钢零件和钢部件加工分项工程需提供的技术文件：
①施工资质证明及相关专业人员上岗证书。
②施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度。
③施工方案、技术交底等指导工厂加工的技术文件。
④钢结构加工制作所用的原材料（钢材、焊接材料的涂装材料、
高强度大六角螺栓、扭剪型高强度螺栓）品种、规格、性能应该符号现行国家产品标准和设计要求。要有原材料、成品质量合格证明文件及性能检测报告；根据广东省建委有关建筑文件要求，要对钢结构材料进行抽样、见证、送检，试验合格报告后方可使用。
⑤组焊梁、栓所用的钢板厚度、型钢规格尺寸及制作允许偏差应符合产品标准值。
⑥有关安全及功能的检验报告。

1.6．焊接材料：

1)检查：焊接材料的质量合格证、中文标志及检验报告等重要部位焊接材料进行抽样复验。
2)观察焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷；焊剂不应受潮结块，按要求抽查1%且不少于10 包。
3﹚焊条、焊丝、焊剂等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊丝、焊接产品说明书及焊接工艺文件进行烘熔存放（烘熔记录）。
1.7．连接用紧固标准件的控制钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强大六角头螺栓连接副和扭剪型高强螺栓连接副出厂时应分别随箱有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
1.8．金属压型板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量应符合设计和规范要求。
1.9．涂装材料：钢结构防腐涂料和防火涂料(经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定)的型号、颜色及有效期应与其证明文件相符。开启后，不应存在结皮结块、凝胶等现象。
1.10．焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

1.11．钢结构安装检验批应在进场验收和焊接连接、紧固件连接、制作等分项工程验收合格的基础上进行验收。
1.12.．安装偏差的检测，应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。
1.12.1．安装时，必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载，施工荷载总和等严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。
1.12.2．在形成空间刚度单元后，应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料的二次浇灌。
1.12.3．钢构件应符合设计要求和《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的规定。构件在运输、堆放、吊装等过程所造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补并达到规范要求值。
1.12.4．设计要求顶紧的节点，其接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。（用0.3mm和0.8mm厚塞尺按节点数量的10%抽查，且不少于3个）。
1.12.5．钢结构中主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲、钢屋架桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应规定值。
1.13．钢结构防腐及涂装
（1）钢结构涂装前钢材表面应用喷砂或抛丸除锈，应符合设计要求和国家现行有关标准规定。处理好的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、毛刺等。

（2）涂装遍数、涂层材料、厚度（含防火涂料涂装）均应符合设计要求，且涂层干漆膜总厚度不应小于：室外150μm，室内125μm；允许偏差为-25μm。其防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90的规定。涂层厚度80%以上应符合有关耐火极限设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%，并做到不误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层，空鼓明显凹陷，粉化松散和浮装等外观缺陷。
1.14．对以下几种情况必须请发包方人员进行现场取样，送样复验。
(1)无国家进出口质量检验部门的复验商验报告的国外进口钢材；
(2)对混批、混炉号的钢材；
(3)钢板厚度t≥40mm且承受沿板厚方向拉力时；
(4)钢结构中的受力拉杆、梁用钢板；
(5)对质量证明有疑义的钢材；
(6)质量有疑的钢材（质量证明文件疑义、证明文件不全、质量证明书中的项目少于设计要求的材料）。
(7)高强度大六角螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力是影响高强度螺栓连接质量的最主要的因素。生产厂家出厂前要进行检验，并出具检验报告随产品一并装箱。施工单位在使用前应请发包方人员进行见证取样复验，其复验项目为：
a螺栓实物最小荷载检验；

b扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检验；
c高强度螺栓连接副施工扭矩检验；
d高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检验；
e 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验；
2.工程验收，验收人员认为有必要一部分工程要做检验时，承包人不得推诿，并应于事后负责修复。其修复费用，若检验结果发现承包人工程质量或供材料不符合本合同规范时，由承包人自行承担，否则由发包人承担。
3、保质期（自竣工验收合格之日起计算）。
3.1基础、主体工程为设计文件规定合同使用年限。
3.2屋面防水，有防水要求卫生间、房间、外墙面防漏为5年。
3.3排水管道工程为2年。
3.4装饰工程为2年。
3.5保修费用（质量保修金）为合同价款3％。
在保质期内，由承包人负责解决一切施工质量问题。
4、本工程要求按图施工，如有变更，需经发包人确认并办理签证手续。
五、安全施工的责任由承包人承担
1、安全防护：承包人应建立健全安全防护和文明施工制度，清除事故隐患，对合同工程的安全施工负责。承包人违反《建筑工程安全生产管理条例》有关规定或承包人原因造成安全事故由承包人承担相应法律责任和费用，工期不予顺延。

2、文明施工：竣工验收前一星期内、清理现场，运走全部施工机械。剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程清洁整齐。否则发包人可自行或指派第三方处理，费用在决算款中扣除。
六、合同价款的确定与支付：
1、合同价款：
本合同价款捌佰玖拾伍万陆仟柒佰元 元（￥： 元）。其中工程安装费　　　　　　　　元（￥： 25万 元）。除承包范围以内含一切项目总价包死外，新增项目综合单价=06年广东建筑综合定额中子目名称基价（人工费*1.1+材料费+机械费+三类管理费*50%）+措施费（3.16%*0.9）+税金（3.348%），主材费按当地信息价计价（信息价要经发包方同意）。
投标人报价（投标总价和综合单价）包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、安全防护和文明施工费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定等费用，即一次性完税价，即合同总价和综合单价。
2、合同价款调整：
（1）工程变更，有报价清单的按清单的综合单价计算，变更工程量按实际完成合格工程量或施工图纸变更，凭变更通知单和签证单计算增减工程量。没有报价清单的项目，按如下办法确定综合单价：新增项目综合单价=06年广东建筑综合定额中子目名称基价（人工费*1.1+材料费+机械费+三类管理费*50%）+措施费（3.16%*0.9）+税金（3.348%），主材费按当地信息价计价（附合同工程项目报价清单）。

（2）工程项目报价清单内的材料变更（经总设计单位同意）、项目增减，合同价款按合同工程项目报价清单相对应报价调整。
（3）合同价款总价含工程承包范围中第1条和第2条内容里的所有项目内容。
3、付款方式
1）双方签定合同后，经发包人考核、满足了第四条质量与验收承包人的质量义务中1.2、1.3、1.4、1.5的条件，批准开工7天内预付合同价40％为第一期材料预付款；
2）承重结构材料进场、经验收合格，吊车起吊后7天内预付合同价30％进度款 ；
3）主车间、成品库承重结构安装完毕、屋面材料进场、经验收合格，开始安装后七天内预付合同价5％进度款；
4）外围墙面材料进场、经验收合格，开始安装后七天内预付合同价5％进度款；
5）全部竣工七天内预付合同价5％进度款；
6）验收合格七天内预付合同价5％进度款；
7）交付使用，办理竣工决算后7天内支付总款97%；（即付97%合同价款）；
8）余3%为保修金、保修期满后7天内退还；
4、新增项目工程量确认与交付：
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前向发包人提交当月工程进度完成情况报表及工程价款结算单，发包人应于
次月5日前按复核后工程量支付85％工程进度款。全部竣工验收合格交付使用，办理竣工决算后7天内支付余款12%；余3%为保修金、保修期满后7天内退还。
七、材料设备供应
本工程材料由承包人供应，承包人所供应的材料必须为合格产品。
八、竣工验收
合同工程具备竣工验收条件，承包人应按规定向发包人提交完整竣工资料及竣工报告，如发包人发现提交资料不符合要求，则认为合同工程尚未达竣工要求。
九、违约、索赔和争议
1、违约
1．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人按延期银行同期贷款利率支付利息，工期顺延。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人按延期银行同期贷款利率支付利息，工期顺延，并承担由此造成承包人停窝工费用。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：延期付款不超过三个月。
1．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任按
通用条款第14.2款约定执行。
本合同通用条款第15.1提到因承包人原因质量达不到合同约定的质量标准，按通用条款16.2条约定执行。
如承包人没按合同约定履行义务，违约按通用条款第35.3条执行。
2、合同争议、解除与终止
2.1合同争议，经双方协商达成一致按原合同，达不成一致提请仲裁或诉讼。
2.2双方协商一致，可解除合同。
十、其他：
1、担保
承包人履约保证金额：合同总价的4％，具体详见如下：
（1）质量未达一次性验收合格担保金额为：合同总价2％；
（2）未履行项目经理、项目经理部的技术负责人一定要钢结构专业工程师，在项目经理领导下常驻施工现场、负责施工现场的专业技术工作的承诺：担保金额为合同总价0.5％；
（3）未履行主要机械设备到场：担保金额为0.3％合同总价；
（4）未履行工期承诺：担保金额为1％合同总价；
（5）未履行文明安全施工承诺：担保金额为0.1％合同总价；
（6）未履行报送报验资料承诺：担保金额为0.1％合同总价；
（7）履约保证金额生效日期为第一期预付款支付之日起（扣除4%为履约保证金）至该项目竣工验收合格之日止。
2、合同份数：
本合同共陆份。承、发包人各执叁份，均具有同等法律效力。

3、补充条款：
本合同未尽事宜、双方另行协商，签定补充协议。
4、附件：投标清单综合单价表及主要材料品种、规格、性能、厂家、明细价格表。招标过程中招标文件的补充材料。

发包人：（公章） 承包人：（公章）
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
日期： 日期：