一级建造师项目管理模拟题一及答案.doc
《一级建造师项目管理模拟题一及答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师项目管理模拟题一及答案.doc(28页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
一级建造师项目管理模拟题一及答案 建设工程项目管理模拟题一 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.建设工程项目的全寿命周期包括( )。 A 决策阶段、实施阶段和使用阶段 B 设计阶段、招标阶段和施工阶段 C 设计阶段、施工阶段和使用阶段 D 可行性研究阶段、设计阶段和施工阶段 2.反映一个组织系统中各工作部门或各管理人员之间的指令关系的是( )。 A 组织结构模式 B 组织分工 C 管理职能分工 D 工作流程 3.下列各项中属于职能组织结构的特点的是( )。 A 适用于大的系统 B 在大系统中指令路径过长 C 职能部门可以给非直接的下属部门下达指令 D 每个部门只有唯一的指令来源 4.建设工程项目实施阶段组织策划的主要工作内容包括( )。 A 实施期组织总体方案 B 项目编码体系分析 C 建立编码体系 D 确定项目质量目标 5.施工总承包模式和施工总承包管理模式相比,其相同之处是( )。 A 工作开展程序相同 B 合同结构相同 C 分包单位的选择和认可相同 D 对分包单位的管理和服务 6.下列各项中属于施工过程中的投资的计划值和实际值的比较的是( )。 A 工程概算和投资规划的比较 B 工程预算和投资规划的比较 C 工程概算和预算的比较 D 合同价与工程概算的比较 7.项目结构图是一个重要的组织工具,其反应的是( )。 A 项目的参与单位 B 项目中的合同结构 C 项目所有的工作任务 D 项目工作的工作流程 8.某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误,项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题,该措施属于项目目标控制的( )。 A 组织措施 B 管理措施 C 经济措施 D 技术措施 9.工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成,并必须经( )批准。 A 专业监理工程师 B 总监理工程师 C 监理单位技术负责人 D 业主代表 10.下列该项目中监理人员的行为的说明,正确的是( )。 A 工程监理人员发现工程施工不符合施工技术标准,必须要报告建设单位后才能要求施工企业改正 B工程监理人员发现工程施工不符合施工技术标准,必须要报告业主代表后才能要求施工企业改正 C 工程监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准,有权要求设计单位立即改正 D工程监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准,应当报告建设单位要求设计单位改正 11. 下列关于施工企业项目经理工作性质的说明,正确的是( )。 A 项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 B 过渡期满后,项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任 C 建造师就是一个工作岗位的名称 D 项目经理是一种专业人士的名称 12.建设工程项目施工成本控制涉及的时间范围是( )。 A 从设计准备开始至项目竣工验收时止 B 从设计阶段开始至项目动用时止 C 从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止 D 从项目开工时开始至项目竣工结算完成为止 13.项目管理的最基本的方法论是( )。 A 目标控制 B 计划值和实际值的定期比较和纠偏 C 项目目标的动态控制 D 项目策划和项目控制 14.施工成本管理的最根本、最重要的基础工作是( )。 A 明确成本管理的指导思想 B 建立企业内部施工定额 C 科学设计施工成本核算账册 D 建立成本管理责任体系 15.选派项目经理阶段的预算成本计划,属于( )。 A 竞争性成本计划 B 指导性成本计划 C 实施性成本计划 D 控制性成本计划 16.按照我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更,应提前( )天以书面形式向承包人发出变更通知。 A 7 B 14 C 28 D 56 17.按照FIDIC施工合同条件的规定,如果某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( ),应该采用新的费率或价格。 A 5% B 10% C 15% D 20% 18.按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单漏项引起的新的工程量清单项目,其相应的综合单价( )作为结算的依据。 A 承包人提出,发包人确认 B 承包人提出,工程师确认 C 工程师提出,承包人确认 D 工程师提出,发包人确认 19.根据我国《建设工程结算暂行办法》的规定,工程预付款的预付时间不迟于约定的开工日期前( )天。 A 7 B 14 C 28 D 56 20. 某项目合同双方约定采用调值公式法进行动态结算,调值要素分为ABC三类,其占合同价的比重分别为0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%,15%、25%,合同金额100万元,则该工程实际结算款额为( )万元 A 119.75 B 128.75 C 114.25 D 127.25 21.按照我国现行规定,暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在( )中调整。 A.综合单价 B.总承包服务费 C.暂列金额 D.专业工程暂估价 22.确定工程预付款起扣点的依据是( )。 A 未完施工工程所需主要材料和构件的费用,等于工程预付款的数额 B 已完施工工程所需主要材料和构件的费用,等于工程预付款的数额 C未完施工工程所需主要材料和构件的费用,等于工程结算价款的数额 D已完施工工程所需主要材料和构件的费用,等于工程结算价款的数额 23.某工程已完工作预算费用为3000,已完工作实际费用为2000,计划工作预算费用为5000,则该工程的进度偏差为( )。 A -2000 B 2000 C 3000 D -3000 24.下列关于施工成本分析的依据的说明中,正确的是( )。 A 会计核算的范围比业务核算大 B 会计核算不仅能对已发生的义务进行核算,还能对未发生的业务进行核算 C 会计核算的计量尺度比统计核算宽 D 会计核算主要是价值核算 25.进行年度成本分析,可以更有效地管理项目成本,年度成本分析的重点是( )。 A 分析上一年度的三材节约率 B 分析上一年度的成本管理薄弱环节 C 规划下一年度的成本管理措施 D 预测下一年度的成本降低水平 26.下列关于项目进度计划系统的说明,正确的是( )。 A 项目进度计划系统应该在项目决策阶段完成 B 项目进度计划系统应该在开工之前完成 C 项目进度计划系统应该在施工图招标前完成 D 项目进度计划系统是随着项目的进展逐步形成的 27.建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进度计划系统的结构分析,②项目的工作编码,③编制各层进度计划,它们的正确次序是( )。 A ①②③ B ②①③ C ②③① D ③②① 28.下列关于时标网络的说明中,正确的是( ) A 时标网络中没有虚箭线的线路是关键线路 B 时标网络中的波形线表示工作的总时差 C 时标网络中虚工作没有自由时差 D 时标网络中的实箭线表示的工作肯定消耗时间,但不一定消耗资源 29.某双代号网络计划如下图所示,其关键线路有(C)条。 A 1 B 2 C 3 D 4 A 5 1 3 2 4 5 6 9 8 7 B 4 C 3 G 4 E 4 D 4 I 4 K 2 J 2 3 L H 4 30.网络调整的一个重要因素是工作的时差,下列关于时差的论述,正确的是( ) A 关键工作的总时差为0 B 自由时差可以大于总时差 C 关键工作的总时差最小 D 自由时差和总时差只是表述不同,实质相同 31.关于双代号网络图的绘图规则,下列说明中,错误的是( )。 A 双代号网络图中,不允许出现循环回路 B 双代号网路图中,只能有一个起点 C 双代号网络图中,可以使用虚箭线表示工作之间的逻辑关系 D 双代号网路图中,箭线不能交叉 32.下列关于关键工作的说明中,正确的有( )。 A 总时差为0的工作是关键工作 B 双代号网络图中,两端节点为关键节点的工作是关键工作 C 持续时间最长的工作是关键工作 D 关键工作的时差可以为负值 33.某工作的总时差为3天,自由时差为2天,施工过程中只有该工作延误了2天,则下列说法中正确的是( )。 A 总工期不延长,该工作的紧后工作延误1天 B 总工期延误1天,该工作的紧后工作延误1天 C 总工期不延长,该工作的紧后工作不延误 D 总工期延误1天,该工作的紧后工作不延误 34.下列措施中,属于进度控制的管理措施的是( ) A 调整进度控制任务分工表 B 进行进度控制会议的组织设计 C 选择承发包模式 D 改进施工方法 35.质量管理的PDCA循环中,A是指( )。 A 制定质量目标 B 检查计划执行的结果 C 进行行动方案的交底 D 纠偏和预防改进 36.下列关于质量控制系统的说明中,正确的是( )。 A 项目的质量控制系统和建筑企业的质量管理体系目的相同 B 建设工程项目质量控制系统主要服务于施工企业 C 工程项目质量控制系统是一次性的质量控制系统 D 工程项目的质量控制系统的有效性需要进行第三方认证 37.下列各项中,属于事后质量控制的是( )。 A对不合格产品进行处理 B 作业者对作业质量的检查 C 监理工程师对钢筋绑扎过程的监督 D编制施工组织设计 38.工程项目质量控制系统的建立过程包括下列工作:①确立系统质量控制网络、②制定系统质量控制制度、③分析系统质量控制界面、④编制系统质量控制计划,其正确的次序是( ). A ①②③④ B ③①②④ C ③②①④ D ①③②④ 39.分包商在施工过程中出现了质量问题,下列说法中正确的是( )。 A 分包单位应向总包和业主单位承担质量责任 B 总包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任 C 分包单位承担质量责任,总包单位没有责任 D 分包单位和总包单位平均分摊质量责任 40.某项目采用工程项目总承包的发包模式,则该项目质量目标的决策者是( )。 A 建设单位 B 工程项目总承包单位 C 政府质量监督部门 D 监理单位 41.建设工程项目结构主要部分的分部工程验收时,其质量验收证明应在( )天内报监督机构备案。 A 1 B 2 C 3 D 4 42.质量手册是企业质量管理系统的( )文件。 A 指导性 B 纲领性 C 控制性 D 支持性 43.当获得质量认证的企业的质量管理体系存在严重不符合规定的情况,认证机构将做出( )的决定。 A 认证注销 B 认证暂停 C 认证撤销 D 重新换证 44.直方图中质量特性数据的分部居中且与质量标准的上下限有较大的距离,说明( )。 A 质量能力优秀 B 质量不合格 C 质量能力处于临界状态 D 质量能力偏大,不经济 45.政府质量监督部门在施工期间的质量监督,对于问题严重的单位可以( )。 A 撤销该企业资质 B 注销该企业资质 C 发出临时收缴资质通知书 D 对该企业进行资质降级处理 46.对于分包工程的安全生产责任的说明,正确的是( )。 A由总包商和分包商承担连带责任 B 由总包商负主要责任 C 由建设单位负主要责任 D 由分包商负主要责任 47.最基本的安全管理制度,所有安全生产管理制度的核心是( )。 A 安全生产责任制 B 安全检查制度 C 安全监察制度 D 伤亡事故统计报告处理制度 48.危险源辨识过程中,要分辨第一类危险源和第二类危险源,下列属于第二类危险源的是( )。 A 氧气瓶 B 高温物体 C 噪声 D 电缆绝缘层 49.在风险评价的过程中,如果风险发生的可能性很大,而风险带来的后果是中度损失,那么该风险属于( ) A 不容许风险 B 重大风险 C 中度风险 D 可容许风险 50.在制定工程施工安全技术措施时,需要编制专项施工安全技术措施的是( )。 A 一般工程 B 特殊工程 C 季节性施工 D 事故或各种自然灾害 51.根据我国相关规定,下列各项中属于重大伤亡事故的是( )。 A 一次事故中死亡2人的事故 B 一次事故中死亡3人的事故 C 一次事故中死亡10人的事故 D 一次事故中死亡50人的事故 52.根据我国相关规定,挖掘机在夜间施工的噪声限值是( )DB。 A 55 B 60 C 65 D 70 53.下列各种情形中,经批准可以采用邀请招标的是( )。 A 项目技术复杂的 B公开招标的费用与项目价值相比不值得的 C 虽然涉及国家安全,但适宜招标的 D 投资额特别大的 54.根据我国相关规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )日前发出。 A 5 B 15 C 20 D 30 55.按照我国现行规定,乙级招标代理机构只能承接投资额( )以下的工程招标代理业务。 A 1000万 B 2000万 C 3000万 D 5000万 56.招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书,其实质是( )。 A 要约 B 要约邀请 C 承诺 D 合同邀请 57.合同文件中包括①标准和规范②图纸③工程量清单,合同通用条款中规定其优先顺序应该是( )。 A ①②③ B ①③② C ③①② D③②① 58.当工程按发包人要求修改后通过验收,其实际竣工日期为( )。 A 协议书中约定的竣工日期 B 承包人送交竣工验收报告的日期 C 承包人修改后提请发包人验收的日期 D 承包人受到全部工程价款的日期 59.下列关于重新检验的说明,正确的是( )。 A 当工程师没有参与验收,如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人有权拒绝 B 重新检验不合格,承包人承担发生的全部费用,但工期给予顺延 C 重新检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延 D 重新检验合格,发包人承担发生的全部费用,但工期不予顺延 60.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由( )负责试车。 A 发包人 B 承包人 C 工程师 D 政府有关机构 61.发包人供应的材料设备使用前,由( )负责检验或试验。 A发包人 B 承包人 C 工程师 D 政府有关机构 62.下列关于发包人和分包人关系的说明,正确的是( )。 A 分包人可以直接致函发包人或工程师 B 分包人可以直接接收工程师的指令 C 分包人有权直接和发包人发生工作联系 D 分包人和发包人发生直接的工作联系,将被视为违约 63.根据建设工程施工合同示范文本的规定,一周内非承包人原因停水、停电累计超过( )小时,可以对合同价款进行调整。 A 6 B 8 C 10 D 16 64.支付担保的额度一般为工程合同总额的( )。 A 20%~25% B 15%~25% C 20%~35% D 15%~20% 65.按照我国现行规定,下列各情况中需要劳务分包人支付保险费的是( )。 A. 承包人提供给劳务分包人使用的施工机械 B. 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 C. 承包人租赁给劳务分包人施工用的施工机械 D 劳务分包人在施工场地内的自有施工机械设备 66.按照我国现行规定,下列各项中属于监理人的权利的是(C )。 A 选择工程总承包人的认可权 B 工程设计标准的认可权 C 工程实际竣工日期的签认权 D 有权要求设计单位修改设计错误 67.承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符,遇到了流沙,致使工期拖延了1个月,后又因合同中的疏漏,按工程师的解释导致成本增加1万元,则对该分项工程正确的处理是( ) A. 发包人不予补偿 B. 发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C. 发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D. 发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 68.FIDIC 合同条件中,合同计价方式只采用单价合同的是( )。 A 永久设备和设计建造合同条件 B EPC交钥匙合同条件 C 施工合同条件 D 简明合同条件 69.为了实现有序和科学的信息管理,项目参与各方都应编制( )以规范信息管理工作。 A 信息管理制度 B 信息管理手册 C 项目管理实施规划 D 项目管理规划大纲 70.项目管理信息系统的主要作用是( )。 A 用于企业的人财物的管理 B 用于项目的目标控制 C 为项目参与各方提供一个信息处理的平台 D 实现工程管理信息化 二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)。 71.供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行,但它也涉及( )。 A 设计准备阶段 B 设计阶段 C 动用前准备阶段 D 保修期 E运营阶段 72.下列项目参与方中,其项目管理任务中有投资控制或造价控制的是( )。 A 业主方 B 政府质量监督部门 C 工程总承包方 D 供货方 E 分包方 73.矩阵组织结构的特点包括( )。 A 适合于大系统 B 有横向纵向两个指令来源 C 国际上常用 D 职能部门可以对其非直接的下属下达工作指令 E 每个部门只有唯一的下属 74.关于施工组织总设计的编制程序,下列说法中正确的是( )。 A 计算工程量后的下一步工作是拟订施工方案 B 先确定资源计划,然后编制施工总进度计划 C 拟订施工方案和编制施工总进度计划可以互相交叉 D 编制资源需求计划后应编制施工准备工作计划 E 编制施工准备工作计划的下一步工作是施工总平面图设计 75.根据我国相关规定,下列各项中属于项目经理的权限的是( )。 A 确定物资供应单位 B 选择工程分包商 C 决定项目范围内资金的投入和使用 D 制定内部计酬办法 E 主持项目经理部工作 76.下列各项中属于成本管理的组织措施的是( )。 A 落实施工成本管理的人员 B 对施工成本管理的目标进行风险分析并制定防范性对策 C 选用合适的合同结构 D 编制施工成本控制工作计划,确定成本控制的工作流程 E 选用先进的施工机械 77.下列关于施工图预算和施工预算的说明,正确的是( )。 A 施工预算的编制以预算定额为主要依据 B 施工图预算的编制以施工定额为主要依据 C 施工预算与建设单位没有直接关系 D 施工图预算与施工单位没有直接关系 E 施工图预算是投标报价的主要依据 78.根据《建设工程施工合同示范文本》的规定,下列关于工程变更的说明正确的是( )。 A. 承包人对发包人的变更通知没有拒绝的权利 B. 施工中承包人可以为了便于施工而要求对原工程设计进行变更 C. 承包人应在工程变更确认后7天内提出变更涉及的追加合同价款的报告 D. 工程师不同意承包人提出的变更价款,由发包人裁定 E. 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款 79.施工成本分析的基本方法包括( )。 A 比较法 B 表格法 C 横道图法 D 连环置换法 E 比率法 80.由不同功能的计划构成的进度计划系统包括( )。 A 总进度规划 B 项目子系统进度规划 C 控制性进度计划 D 指导性进度计划 E 设计进度计划 81.建设工程项目总进度目标论证过程中项目结构分析和编制总进度计划这两项工作之间应包括的工作有( )。 A 调查研究和收集资料 B 进度计划系统的结构分析 C 项目的工作编码 D 编制各层进度计划 E 各层进度计划的调整 82.项目总进度纲要主要用于论证总进度目标实现的可能性,其内容包括( )。 A 项目实施的总体部署 B 里程碑事件的计划进度目标 C 总进度目标实现的条件 D 施工总进度规划 E 单项工程和单位工程进度计划 83.下列关于网络图的关键线路的说明,正确的有( )。 A 双代号时标网络图中持续时间最长的线路是关键线路 B 单代号网络图中所有工作的时间间隔之和最大的线路是关键线路 C 双代号时标网络图中没有波形线的线路是关键线路 D 网络图的关键路线可能不止一条 E 关键路线在项目进行过程中不能改变 84.施工质量验收中需要对观感进行验收的有( )。 A 检验批 B 分项工程 C 分部工程 D 单位工程 E 单项工程 85.工程项目质量政府监督,第一次监督检查的内容包括( )。 A 检查施工方的质保体系 B 审查施工组织设计 C 审查建设单位的招标过程是否规范 D 检查各参与方的营业执照 E 审查监理规划 86.关于因果分析图法,下列说法中正确的是( )。 A 一张图可分析多个质量问题 B 通常采用QC小组活动的方式进行 C 分析时要排出所有可能的原因 D 能够观察分析生产过程是否处理正常 E 不能确定质量问题的最主要原因 87.下列各项中属于职业伤害事故的物体打击的是( )。 A 落物造成的人身伤害 B 车辆倾覆造成的人身伤害 C 锤击造成的人身伤害 D 爆炸引起的物体打击 E 砸伤引起的人身伤害 88.风险控制策划的原则应包括( )。 A 用安全品取代危险品 B 应考虑保护每个工作人员的措施 C 将技术管理与程序控制结合起来 D 尽可能使用个人防护用品 E 应由有效的应急方案 89.废水处理可分为化学法、物理方法、物理化学的方法和生物法,下列方法中属于物理法的是( )。 A 筛滤 B 沉淀 C 气浮 D 吸附 E 反渗透法 90.环境管理体系中一级要素规划所对应的二级要素中的核心要素包括( )。 A 环境方针 B 环境因素 C 法律法规 D 目标、指标和方案 E 文件 91.根据我国相关规定,建设工程施工招标应该具备的条件包括( )。 A 招标人已经依法成立 B 初步设计应当履行审批手续的,已经批准 C 招标方式应当履行核准手续的,已经核准 D 施工图设计已经全部完成 E 相应的资金必须全部到位 92.下列关于招标信息的说明,正确的有( )。 A 招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B 招标人对资格预审文件的收费应该合理,应该以微利为原则 C 招标文件售出后,在扣除一定的费用后,可以退还 D 招标人售出招标文件后不得擅自终止招标 E 招标人对于招标文件所附的设计文件可以收取押金 93.竣工工程质量验收的依据包括( )。 A 工程施工承包合同 B 施工组织设计 C 项目管理实施规划 D 工程施工质量验收规范 E 工程施工质量验收统一标准 94.根据《建设工程施工合同示范文本》的规定,下列各项中属于发包人的义务的是( )。 A 办理爆破作业等的申请批准手续 B处理施工现场古树名木的保护工作 C 按规定办理与环境保护和安全生产有关的手续 D 办理施工许可证 E 组织图纸会审和设计交底 95.支付担保通常采用的担保形式包括( )。 A 银行保函 B 履约保证金 C 担保公司担保 D 银行汇票 E 现金支票 96. 下列各项中属于合同跟踪对象的是( )。 A 分包人的工作 B 业主的工作 C 监理工程师的工作 D 承包的任务 E 政府质量监督机构的工作 97.下列各项中,属于施工质量的事中控制的是( )。 A. 对主要材料进行见证取样送检 B. 施工组织设计文件的编制和审查 C. 施工分包单位资质审查 D. 隐蔽工程验收 E. 已完施工成品保护 98.工程项目费用索赔的计算方法包括( )。 A. 实际费用法 B. 总费用法 C. 修正的总费用法 D. 动态结算法 E. 调值公式法 99.关于国际工程纠纷的争端裁决委员会方式,下列说明正确的是( )。 A 争端裁决委员会解决纠纷的周期较短 B 争端裁决委员会的裁决具有强制性 C 争端裁决委员会的费用较低 D争端裁决委员会必须是3人以上单数专家组成 E 争端裁决委员的费用业主和承包商各自承担一半 100.项目管理信息系统的合同管理功能应包括( )。 A 合同基本数据查询 B 合同执行情况的查询 C 合同通用条件的编写 D 合同结构的选择 E 合同文本的查询 答案: 一、单项选择题 1、A 2、A 3、C 4、C 5、D 6、D 7、C 8、A 9、B 10、D 11、A 12、C 13、C 14、D 15、B 16、B 17、B 18、A 19、A 20、 C 21、A 22、A 23、A 24、D 25、C 26、D 27、A 28、D 29、C 30、C 31、D 32、D 33、C 34、C 35、D 36、C 37、A 38、A 39、B 40、A 41、C 42、B 43、C 44、D 45、C 46、A 47、A 48、D 49、B 50、B 51、B 52、A 53、B 54、B 55、C 56、C 57、A 58、C 59、C 60、B 61、B 62、D 63、B 64、A 65、D 66、C 67、B 68、C 69、B 70、B 二、多项选择题 71、ABCD 72、AC 73、AB 74、DE 75、DE 76、AD 77、CE 78、AE 79、ADE 80、 CD 81、BCD 82、ABC 83、ACD 84、CD 85、ABDE 86、ABC 87、ACE 88、ABCE 89、ABC 90、BCD 91、ABC 92、DE 93、ADE 94、ADE 95、ABC 96、ABCD 97、AD 98、ABC 99、ACE 100、 ABE- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一级 建造 项目 管理 模拟 答案
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文