施工阶段进度控制的工作方法、专业重点及建议.docx
《施工阶段进度控制的工作方法、专业重点及建议.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工阶段进度控制的工作方法、专业重点及建议.docx(13页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、施工阶段进度控制的工作方法、专业重点及建议1、施工阶段进度控制的工作方法(1) 编制监理工程师计划;(2) 审核承包商报送的施工实施进度计划;(3) 对工程进展及进度实施过程进行控制;(4) 按合同文件规定受理承包商申报的工程延期索赔申请;(5) 向建设单位提供关于施工进度和工期优化建议及分析报告;(6) 依据建设工程监理合同规定,向建设单位编报工程进度信息.1。1、监理工程师计划的编制 在工程开工前,监理机构依据建设工程施工合同文件所确定的合同工期目标、工程阶段目标、承包商应具备的施工水平与能力、施工布置、施工方案、施工资源配置、设计文件、现场施工条件以及建设单位条件提供计划等各项条件和要求
2、,完成该项目的计划编制,并以实现合同工期的有效控制为目标,随工程施工进展不断予以优化、调整和完善. 工程施工过程中,监理机构结合施工进度和实际施工条件,进上步完成分阶段、分年、分项工程进度计划,关键路线项目施工网络计划,施工设备和材料供应计划,设计供图与资金支付计划的编制.监理工程师计划报经建设单位审定后,作为审查承包商施工总进度计划、制定建设单位资源供应计划以及对合同工程项目施工进度实施控制的基础文件,也是监理机构对单项工程和年、季、月施工进度事实控制,以及审议合同工期延期索赔的主要依据.1。2、工程进度控制方法进度控制采用关键路线、网络分析、阶段目标、工序指标、形象进展、反馈调整等控制方法
3、。工程进度监理控制流程如图20.5所示。1。3、工程施工进度计划的审批施工进度计划的审批程序施工进度计划是监理机构批准单项工程开工的重要依据.监理构对承包商报送的施工总进度计划或重要工程施工进度计划的审批程序包括:(1) 通过对施工进度计划的审阅,提出预审意见;(2) 必要时召集施工进度计划审议会议,约请建设单位、设计各方听取承包商的汇报,并针对存在的问题进行讨论、研究和澄清;(3) 针对存在的缺陷与问题,与承包商进行讨论和协商,并提出调整与修改意见(4) 批准承包商的施工进度计划. 1。4、施工进度计划审查的主要内容 施工进度计划审查在监理机构完成的监理工程师计划的基础上进行,审查的主要内容
4、包括:(1) 施工布置、施工组织、施工方案与施工技术措施对工程质量,合同工期与合同支付目标控制的影响;(2) 施工进度计划对实现合同工期和阶段性工期目标的响应性符合性;(3) 重要工程项目施工的均衡进展及各施工环节逻辑关系的合理性;(4) 关键线路安排的合理性;(5) 施工资源,包括技术工人组合、施工设备、施工供料与供应条件等投入的保障及其合理性;(6) 对建设单位提供条件,包括设计供图、施工场地移交、主材供应、机电设备交货、资金支付等要求的保障及其合理性;(7) 其它应审查的内容。1.5、施工进度计划的批准(1) 建设单位的批准 当施工进度计划涉及到对合同工期控制目标的调整或合同商务条件的变
5、化,或可能导致建设单位支付能力不足等情况时,监理机构在做出批准前均事先取得建设单位的批准。(2) 监理机构的批准 监理机构在俣同规定的时限内,以合同规定的程序与方式,对承包商报送的施工进度计划提出明确的审批意见。这些意见可能包括:批准执行、按批示意见修改后执行、按批示意见修改后再报送等意见.对于必须包皮的进度计划文件,若承包商在合同规定的期限内未收到监理机构的审批意见,可视为已报经审阅。1.6、督促施工单位按合同合理安排进度 施工过程中,监理机构注意督促承包商依据建设工程施工合同文件规定的合同总期目标、阶段性工期控制目标和报经批准的施工进度计划,合理安排施工进度,确保施工资源投入,做好施工组织
6、与准备,做到按章作业、均衡施工、文明施工、尽量避免出现突击抢工、赶工局面。1.7、督促承包商以工程质量促施工进度 施工中,监理机构将督促承包商建立工程进度管理机构,设立进度管理工程师,做好生产调度、施工进度安排与调整等各项目工作,切实做到以安全施工促工程进展,以工程质量促施工进度,确保合同工期实现。1。8、施工进展的检查与协调(1) 施工过程中,项目监理机构注意督促承包商根据报经批准的进度计划,对每周、每日的施工形象和进展做出安排,并实行检查、控制和监督.与此同时,承包商还应结合实际工程的进展,按月向监理机构报送当月实施施工进度和下月施工进度计划;(2) 工程施工过程中,监理工程师应密切注意施
7、工进度,控制关键路线项目和重要事件的进展,根据实际情况及时调整施工进度和施工计划,适时提出调整进度计划的建议和分析报告,供建设单位决策。1.9、工程进度计划调整(1) 由于各种原因,致使施工进度计划在执行过程中必须进行实质性悠时,承包商应提出修改的详细说明,并按建设工程施工合同规定的期限事先提出修改的施工进度计划报送监理机构审批;(2) 在工程施工过程中,监理机构可以根据需要,直接向承包商做出修改指示,要求承包商修改、调整施工进度计划并报监理工程师批准,不断推进工程施工按合同工期目标进行;(3) 在确保满足设计运行的条件下,监理机构可以结合施工条件或建设单位使用需求的变化,及时提出或批准对部份
8、工程设计和施工工序进行变更,促进工程进展和合同工期目标的实出现.1.10、加速赶工指令 若由于承包商原因,施工进度发生拖延,以至于工程进展可能影响到合同工期目标的按期实现,监理机构可以发出要求承包商加速赶工的指令,督促承包商执行并做出调整安排,促进工程的快速进展,以确保合同工期目标控制的要求。1.11、施工网络计划的控制: 在施工组织设计的审核过程中,施工网络计划是审核的重点。根据项目的特点应制定总的施工网络计划,然后根据总的网络计划制定各单项工程的施工网络计划,因为下级目标受上级目标的制约,下级目标保证上级目标,最终保证施工进度总目标的实现. 制定一个科学、合理的工程建设进度计划是监理工程师
9、实现进度控制的首要前提出,因此在审核网络进度计划时除审核总进度计划是否满足合同要求外,更要注意各个节点是否科学合理、施工工艺是否能满足要求.1.12、合同工期管理承包商的工期延误责任的确认 属于下列任何一种情况所造成的工期延误,监理机构认定由承包商承担合同责任:(1) 因承包商管理不利或施工源投入不合格所导致的工期延误;(2) 由于承包商失误或违规、违约引起的,或因此而被监理机构指令的暂时停工;(3) 由于现场非异常恶劣气候条件引起的施工暂停;(4) 为工程的合理施工和安全保证所必须的,或因此而被监理机构指令停工;(5) 承包商未得到监理机构批准的擅自停工;(6) 建设工程施工合同文件中另有规
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 阶段 进度 控制 工作 方法 专业 重点 建议
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。