土石方工程施工合同2.doc

土石方工程施工合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方： （以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称： 重庆第二十四中学校改扩建工程
1。2 工程地点： 重庆蔡家
1。3 工程范围：一期二阶段宿舍楼用地红线内平基 土石方工程，本合同土石方工程量按立方米计算，验槽合格后，以甲方、乙方、双方实际测量所得工程量为准。
第二条 工作内容
2。1工程平场的土石方开挖、开凿、外运。
2。2零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目。
2.3 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。
第三条 合同工期
3。1 经双方协商确定,工程期为 20 日，暂定自2014年_7 月 6_日起至2014 年_7 月 26_日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。
3。2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延.
第四条 工程质量
4。1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织（设计)方案，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内,必须组织足够的机械、人员进场，展开施工.
4.2 施工层面的标高,开挖、预留土体平整度,阶梯度等要满足《施工验收规范》、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的50%的违约金。
第五条 工程价格及支付方式
5.1工程平基土石方挖运综合单价(开挖和外运)为18 元/立方（实方)。
5.2 上述综合单价为包干价，包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,除通过该单价计算的价格外，甲方无需再向乙方支付任何费用.
5.3 上述综合单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
5。4 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、双方验收合格后，双方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量,进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。
5.5 支付方式：基槽验收合格后10个工作日内付至完成工程总价的50％；待建设方完成回购后付清余款.
5。6工程款的支付前,须验收合格,否则,甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
第六条 双方的权利和义务
6.1.甲方责任
6。1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的,工期可以顺延。
6.1。2 甲方代表和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正,办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续,解决现场具体问题。
6。1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收.
6。1.4 按合同规定及时支付工程款.
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水排水、护坡施工等工程施工相关单位的工作.
6。2.2乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生,如发生事故由乙方承担一切责任,并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
6.2。3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。
6。2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在排土场、回填土场（包括种植土）方面。
6。2。5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用.
6。2。6 承包人必须，自行完成本合同工程，不得转包。
6。2。7 承包人应按照重庆市有关规定进行安全施工,并承担相应的费用.
第七条 合同的变更和解除
7.1 出现下列情形，甲方有权单方面解除合同:
7.1。1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜,有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。
7.1。2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。
7。1.3 乙方拒不配合总包单位和降水排水、护坡施工等施工工程单位的相关工作。
甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量,及时结清费用。
第八条 违约责任
8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期，甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息.
8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日,甲方有权单方面解除合同。
8。3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任.
8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
8。5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
第九条 争议解决方式
9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜,参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向重庆仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向重庆仲裁委员申请仲裁。
9。2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程:①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生,并有利于项目的下一步施工。
第十条 其他
10.1 本合同一式二份，甲乙上方各执一份。
10.2 本合同自双方盖章后生效。
甲方： （盖章) 乙方： （盖章）
签字代表: 签字代表：
住所： 住所:
电话： 电话：
盖章日期：2014年 月 日
4