黄河水利工程维修养护合同(试行)-3.docx
《黄河水利工程维修养护合同(试行)-3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黄河水利工程维修养护合同(试行)-3.docx(29页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、黄河水利工程维修养护合同(试行) 合同编号:_ 发包人:_承包人:_维修养护工程名称:_依据中华人民共和国合同法,_(以下简称发包人)与_(以下简称承包人)就_工程维修养护工作的有关事项,经双方协商一致,订立本合同,合同总金额为人民币(大写)_元。一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为1合同(包括补充合同和协议)2中标通知书3招标文件4专用合同条款5通用合同条款6技术条款7组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作,
2、并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。副本_份,其中:发包人_份,承包人_份。发包人(公章):_承包人(公章):_法定代表人(签章):_法定代表人(签章):_委托代理人:_委托代理人:_电话:_电话:_传真:_传真:_地址:_地址:_邮政编码:_邮政编码:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_附件通用合同条款1词语涵义及合同文件第1条词语涵义除专用合同条款另有约定外,
3、合同中用词用语具有本条所赋予的涵义11发包人:指专用合同条款中写明的当事人。12承包人:指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。13发包人代表:指发包人履行本合同的全权负责人。14承包人代表:指承包人履行本合同的全权负责人。15合同:指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作,明确相互权利、义务关系的协议。16投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。17中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。18工程维修养护:指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修,维持、恢复或局部改善原有工程面貌。19合同价格:指合同中
4、写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。共10页,当前第1页12345678910110费用:指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。111承包期:指承包工程维修养护工作的历时。112天:指日历天。113书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电报、电传、传真和电子邮件。114不可抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,除专用合同另有约定外,解释合同文件
5、的优先顺序如下21合同(包括补充合同或协议)。22中标通知书23招标文件24专用合同条款。25通用合同条款。26技术条款。27组成合同的其它文件。第3条合同使用的语言文字和适用法律31本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。32本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。33施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法;没有相应规定时,承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺,经发包人批准后执行。第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准,并应送达双方
6、约定的地点,办理签收手续。2双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任51按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。52按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。53按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。54按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。55按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。56按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。第6条承包人主要义务和责任61在签订合同后及时进入维修养护现场,完成维修养护准备工作,并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示
7、,严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。62按发包人要求编制维修养护方案和实施计划,并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施,保证按国家有关规定文明施工。63遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定,防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。64自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等,并承担一切费用。65负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护,造成损坏承担一切费用。66在维修养护工作完成后,及时拆除临时设施,清除维修养护
8、工作区和生活区及其施工废弃物。共10页,当前第2页1234567891067按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。68按专用条款的约定,提供有关维修养护资料和文件。第7条发包人代表发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施,并将被指派人的姓名通知承包人,承包人应执行其指示。第8条承包人代表承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名,发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。3工作进度第9条实施计划承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示,编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见,逾期不批复,可
9、视为该实施计划已经批准。第10条延误开工发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件,可以延长工期的,承包人有权提出延长工期的要求,由此增加的费用和工期延误由发包人承担;不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。第11条暂停工作发包人认为有必要时,可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示,承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作,承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。当维修养护工作具备复工条件时,承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。第12条单项维修工作工期延误发生以下
10、情况造成工期延误时,由发包人承担责任121增加合同中任何单项项目的工作内容。122增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。123改变合同中任何一项工作的标准或性质。124合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。125不可抗力:承包人在以上情况发生后2天内,就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告,经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复,承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误,由承包人承担责任,并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。第13条单项维修养护工作工期提前某项工作如需要提前完工,双方协商一致后签订提前完工协议,完工
11、日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划,发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容:131提前的时间。132承包人采取的赶工措施。133发包人为赶工提供的条件。134赶工费用和奖金。4质量与检验第14条质量管理承包人应建立和健全质量保证体系,并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告,报送发包人审批。第15条检查和返工承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示,对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺,进行全过程的质量检查,详细作好记录,填制工程质量评定
12、表,定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验,并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工,承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用,由发包人承担责任。共10页,当前第3页12345678910以上检查检验合格后,再发现由承包人原因引起的质量问题,仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养护费用由承包人承担,除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。第16条质量要求质量应达到水利行业的质量检验评定标准,水利行业没有具体标准的
13、项目应达到技术条款的质量要求。因承包人原因达不到约定的质量标准和要求,能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的,发包人可要求承包人返工,承包人应按发包人要求的时间返工,直到符合约定的质量标准和要求,由承包人承担返工费用;能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求,承包人应按发包人要求的时间返工,并承担违约责任;不能返工的由承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定的质量标准和要求,由发包人承担返工的费用。双方对维修养护质量有争议,可提请专用条款约定的部门裁定,发生的一切费用由责任方承担。5合同价款与支付第17条合同价格调整合同价格在合同书签订后,任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作
14、调整。171发包人确认的变更。172专用合同条款约定的其他增减和调整。承包人在上述情况发生后,将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核,批准后通知承包人。第18条月维修养护付款申请报告的核实确认承包人按专用合同条款约定的时间,向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款,若月维修养护付款申请报告需要修改,承包人应按发包人的指示进行修改,重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。第19条维修养护款支付发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人
15、在收到承包人通知后仍不能按要求支付,承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度,直至停止工作,发包人承担违约责任。若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。第20条维修养护款结算维修养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。6变更第21条变更211变更的范围和内容:(1)取消合同中任何一项工作。(2)改变合同中任何一项工作的标准和性质。(3)改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经
16、批准的施工顺序。212变更的程序和指示:(1)承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行,若不同意变更,应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人,则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。(2)没有发包人的指示,承包人不得擅自进行变更。第22条确定变更价款和工期共10页,当前第4页12345678910做出第21条规定的变更后,如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动,影响了其原定维修养护费用时,应在双方协商的时间内,由承包人提出变更报价书,承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定;除此之外,不予调整合同价款。因承包人违约必须作出的变更,因而增加的费用和工
17、期延误,责任由承包人承担。7验收第23条验收合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时,可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。231阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后,承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告(附验收资料),发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。232合同期满验收合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告(附验收资料)。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁发给承包人。8争议、违约和索
18、赔第24条争议的解决发包人和承包人出现争议时,要求调解、仲裁或诉讼的,可按专用合同条款的约定,采用以下的方式解决:241提请行业经济合同争议调解机构调解,对调解结果不能接受,或由于一方原因使调解结果无法执行,任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。242签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。发生争议后,任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作,双方都应继续履行合同。第25条违约发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,承包人应及时向发包人提出书面通知,要求发包人
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 黄河 水利工程 维修 养护 合同 试行
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。