广州市建设工程施工合同.doc

广州市建设工程施工合同

11
2020年5月29日
文档仅供参考

广州市建设工程施工合同

合同编号:

合同名称:

甲 方:

乙 方:

工程名称:

工程地点:

签约地点:

签订日期:
广州市建设工程施工合同

甲 方:
乙 方:
根据<中华人民共和国合同法>和<中华人民共和国建筑法>及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,签订本合同,共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容:详见设计施工图及相关技术文件。
第二条 工程承包要求
1、承包范围:按甲方提供的该工程施工图纸规定桥梁工程内容的支架搭设、钢筋制安、模板安装与拆除、砼浇注及养护等。
2、承包方式:
乙方以综合单价包干,单包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工的形式承包施工。
3、乙方不得再分包工程,否则作违约处理,甲方有权终止合同,因此而产生的一切损失由乙方承担。
第三条 工程造价
1、工程总造价:暂定为人民币 万元。
2、工程单价:砼浇注综合单价20元/m3,模板安装、拆除综合单价(按与砼接触的模板展开面积)32元/m2,钢筋制安综合单价395元/t,上述项目外杂工30元/工日。
3、上述综合单价包含内容:包含了所有劳务费,钢筋工程的扎丝费,模板工程的铁钉、铁丝费,混凝土工程的养护费,安全文明施工配合费,合同明示或暗示的一切风险、责任和业务费用。在本合同执行期间,上述综合单价不因劳务、材料、设备或其它影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。
4、工程量计算方法:
(1)模板工程结算工程量:以现场实际发生的工程构造物,并按与砼接触的模板展开面积计算。
(2)钢筋工程结算工程量:以现场实际发生的工程构造物,并按图纸标识的钢筋大样尺寸以吨计算。
(3)混凝土工程结算工程量:以现场实际发生的工程构造物,并按图纸标识的结构物净尺寸以立方米计算。
(4)支架工程结算工程量:以现场实际搭设的支顶架净尺寸以立方米计算。
(5)伸缩缝工程结算工程量:以桥梁设计图中的伸缩缝设计长度以米计算。
第四条 工期要求
1、总工期为 天(日历天),开工日期: 年 月 日,完工日期: 年 月日。
2、在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定完工日期。
3、在履约过程中,乙方已经很清楚市政工程的特点:根据业主、代业主或监理的要求,为了某一政治任务而赶工,乙方应无条件配合甲方的赶工计划,按甲方要求的人员进行赶工,由此发生的赶工费用由乙方承担。
4、合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风、停水、停电等影响施工的时间。
5、如因乙方的原因,发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任,不能借此顺延工期。
第五条 工程质量要求
1、必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求;
2、必须无条件满足甲方对质量的要求。
3、工程质量标准按国家现行施工技术规范、施工验收规范、施工安全规范,以及按图纸、合同的要求,做到一次优良。
4、质量保修按建设部有关规定执行,保修期为壹年。保修期自竣工验收签字之日起计。
第六条 安全文明施工要求
1、乙方必须无条件执行甲方、监理方、业主方等有关部门的安全文明施工要求;
2、乙方施工范围内的安全文明施工人工费用由乙方自行承担;
3、乙方必须对自己施工范围内的一切安全事故负完全责任,甲方视乙方为有经验的施工队伍,完全有能力预防自己施工范围内的安全事件发生;
4、乙方负责自己施工人员的人身安全保险费用。如乙方未为工人办理意外保险,由此发生的一切损失由乙方负责。
第七条 材料设备供应
1、工程所需的所有材料(除铁丝、铁钉、扎丝外)、设备由甲方负责。
2、属甲方或建设方提供的材料(设备),乙方必须无条件承担管理责任,如有产品损坏或失窃(含配件)一切由乙方负责。
第八条 工程款支付和结算
1、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:
2、工程价款支付方式:
(1)、进度款支付周期为10个日历天,按乙方完成工作量的70％拨付;剩余30%待完工验收后1个月内支付完毕。
(2)、本工程结算必须在工程项目完工,经验收合格后进行,而且必须按此合同要求进行,一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。
3、本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行,而且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效。
第九条 工程验收
1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、工程完工后 3 天内,由乙方通知甲方验收,由甲方组织现场监理与业主人员进行验收。工程内容及质量符合设计及规范要求的,双方签字盖章确认,同时乙方将全部有效图纸及其它资料移交给甲方。如工程内容尚未完成或质量不合格的,由乙方在双方商定的期限内补建或返修后再进行验收,直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为完工日期,由此发生的费用由乙方承担。
3、工程施工过程中,施工原始资料乙方应第一时间交由甲方整理。
第十条 双方责任
1、甲方责任:
(1)、向乙方提供施工图纸一份,及有关资料一份,并向乙方进行技术交底。
(2)、负责施工现场的表土清除及场地平整,为乙方进场、施工、退场创造便利条件。
(3)、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的 二 天内会同设计方进行处理。
(4)、甲方委派 为现场代表,监督检查工程质量、进度、安全、文明施工等落实情况,组织工程实施期间的质量验收及其它事宜,组织工程完工验收。
2、乙方责任:
(1)、对自己施工范围的工程质量负全部责任,甲方视乙方为有经验的承包商,该责任与她人的指挥失误无关。
(2)、按施工安全规范做好施工安全管理,指定安全、防火负责人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责一切经济损失,并报告甲方及有关部门。
(3)、委派 为现场管理代表,负责与甲方进行工作联系。须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全和施工现场文明生产管理等问题。
(4)、在开工前需向甲方提交有效的现场管理机构名单(其中,应包括安全、防火、治安、计划生育、施工现场文明生产管理等责任人名单)。确保施工人员持证上岗,在进场施工后二天内,将特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证复印件交给甲方。
(5)、乙方在甲方指定的地点解决施工人员吃住问题,其餐费自理。
(6)、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。
(7)、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
(8)、乙方应切实做好现场文明生产管理、安全防火、卫生、计划生育及内部治安综合治理工作,执行甲方相关的管理制度。严格按施工组织设计落实平面布置,搭设临时设施,物料堆放整齐有序,道路畅通,以及民工进场前需办理临时户口暂住证及有关手续。由于乙方的责任而违反规定的罚款均由乙方承担。
(9)、对完工验收后保修期内,由于乙方的原因而造成的施工质量问题负责免费返修。
(10)、工程完工后负责人员、机械、材料等退场,并在退场前进行场地清理(包括建筑物周围2米内的余泥及其它堆积物,临时的生产和生活设施拆除),并将现场杂物及废弃物清理干净。
(11)、若业主不能及时拨付工程进度款,乙方必须备有一定的储备金,不得以资金不到位为理由任意停工或拖延工期,否则造成的一切损失由乙方负责。
(12)、有关政府规定及上级有关规定的税、费及办证费用由乙方负担。
(13)、施工期间,乙方人员的一切劳保、福利和安全事故责任(由乙方造成的)均由乙方负责。
(14)、乙方负责自己施工人员的医疗费用、临时户口、暂住证、计划生育证等费用。
(15)、负责自己施工范围内的一切劳务纠纷。
(16)、负责自己施工对周边环境影响所造成的协调费用。
(17)、对于不可抗力(台风、地震、洪水等)的因素造成乙方的经济损失由乙方负责,甲方积极向业主方进行申请补偿,如业主方给予补偿,甲方按乙方损失所占整个工程损失的比例给予乙方补偿,但甲方不承担乙方的损失。
第十一条 违约责任
1、若因乙方原因造成工期滞后,未能达到甲方规定的工期需要,乙方应承担相应的违约处罚金五万元人民币,而且甲方有权终止该合同,乙方在收到退场书面通知后五天内无条件退场,承担一切责任;
2、若因乙方原因造成质量事故,未能达到规范要求及设计质量标准,乙方应承担相应的经济损失;
3、若因乙方原因造成安全事故,未能达到规范要求及相关安全行业标准,乙方应承担相应的经济损失;
4、若因乙方未按甲方要求实施安全文明施工,乙方应承担相应的违约责任及经济损失;
5、若因乙方未按时支付农民工工费而引起农民工阻工、上访、起诉或到甲方项目经理部聚集而影响甲方办公,乙方应承担相应的违约责任及经济损失;甲方有权力将乙方剩余的工程款优先支付给工人,乙方必须承担一切费用及损失。
第十二条 其它约定条款
1、如果乙方能按照甲方的工期要求完成该项目,则甲方奖励乙方 万元人民币赶工费。
2、合同未尽事宜由双方协商解决。
第十三条 争议解决方式
本合同发生纠纷协商或调解不成时,由有关的经济仲裁委员会裁定。
第十四条 合同生效条件
本合同正本两份,双方各执壹份,副本肆份,双方各执两份。经双方签字盖章后生效,到工程结算完毕并付清工程款后自然失效。

甲 方
乙 方
单位名称
(章)
单位名称
(章)
签约代表

签约代表

证件号码

证件号码

地 址

地 址

电 话

电 话

日 期

日 期