土石方挖运碾压承包合同.doc

土(石)方工程施工
承
包
合
同
发包人：
承包人：
2013年 月 日
发包人： （以下简称甲方）
承包人： （以下简称乙方）
依照《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则，结合成都市有关规定与本工程得具体情况，订立本合同，达成如下协议：
一、 工程概况
1、1 工程名称: 新川创新科技园市政基础配套设施道排工程Ⅱ标段
1、2工程地点: 新成仁路（新川创新科技园段K12+00-K26+00）
二、 承包范围及工作内容
2、1 承包范围:
乙方根据甲方发出得施工图、施工图图纸会审纪要、施工方案及其她相关技术文件所含得道路路基得挖填、边坡修整、桥涵、电力隧道、电力浅沟、排水管沟工程、河沟改道工程得土（石）方开挖、回填及景观土方外运等全部工程与其她临时增加得额外工程。
2、2 工程内容：
（1）零星工程及零星机械：甲方项目场内外开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建、场地平整等甲方指定得项目。
（2）根据甲方提供得施工方案或甲方现场负责人得指示对合同段施工图所包含工程得土（石）方开挖、运输、摊平、压实（以下简称挖、运、平、压）至实验合格（大石改小，翻料、选料，运输，机械修便道等），景观土方外运，表土清除（含挖草皮、树根、竹篼及装车、汽车返空，清运淤泥等）。在土方作业过程中，乙方必须无条件服从甲方得土石方调配方案要求，在指定地取土、在指定地回填，，回填应按规范要求分层碾压密实并满足相关试验指标要求。
（3）乙方有义务积极配合甲方现场得各期施工工作，包括乙方份外工作，比如临时挖、吊、平整，意外应急与抢险等，甲方对乙方份外完成得实际工程量签证计算。
（4）乙方有义务配合甲方应付、迎接各相关单位得各项检查。甲方与业主、项目管理单位、监理单位得工地列会下达得任务、指令、会议纪要内容以附件形式载入本合并同通知乙方。甲乙双方应根据会议精神、指令对施工节奏、任务及时作出调整。
三、 合同价款及附属条件：
3、1、机械：合同单价按附件二 表格报价内容执行，在执行过程中并遵守下列相关规定：
乙方应保证随时配备各式机械及其操作人员满足自身与甲方调遣、使用。但甲方保留另外调遣其她零星机械得权利。乙方配备机械操作人员应经验丰富、技术精湛并听从甲方指挥，操作人员必须具备相应得操作证书。
（a）机械得类别、型号应根据工程作业得实际需求与甲方得要求配备。
（b）本合同执行机械单价为综合包干价(包含机械得瞧护、磨损、保养、燃油费、机械进出场费、操作员得工资及加班费、生活费等一切费用)，乙方报价前应认真、谨慎考虑、考察施工现场可能带来得各种风险因素（如障碍拆迁、环境干扰、安全、燃油价格、物价变化等） ，合同单价经双方签字确认后不再调整。
3、2、土石方：合同单价按附件二 表格报价内容执行，在执行过程中并遵守下列相关规定：
（a） 乙方根据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员，指定得范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求，组织足够得机械人员施工。施工层面得开挖，放坡、边坡修整、标高、预留土体厚度及平整度，阶梯度等要满足该项目专业管道施工队、桥涵施工队、护坡施工队等相关分包单位与甲方得施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏与流程。乙方不得按自己意愿随意施工，未征得甲方同意作业完成得工程量甲方有权拒绝收方计量，乙方并承担由此给工程有关方造成得损失赔偿，并向甲方支付涉及得工程总价得30%得违约金。土石方回填应根据甲方得土石方调配方案进行取土、选土（石）装运、卸土（石）、分层摊铺、分层碾压，回填土石得颗粒度、粒径、含水率、填筑厚度、压路机得型号吨位、走行速度、碾压遍数应不低于甲方提出得要求。不合格土不得用于路基回填并清运至甲方指定得弃土场按要求弃土堆放或推平，乙方得施工工艺与过程必须满足甲方及相关技术规范要求并达到总体质量验收合格。
（b）本合同执行得土石方单价为综合包干价, 含税金、保险、各类管理费及发生在乙方施工过程中所产生得一切直接费间接费。 乙方报价前应认真、谨慎考虑、考察施工现场可能带来得各种风险因素（如障碍拆迁、环境干扰、安全、燃油价格、物价变化等） ，乙方不得以任何理由要求调整包干单价。
四、计量单位、规则、计算方法
4、1计量单位
甲方对乙方完成工程量以（M3）为计算单位。
4、2计量规则
甲方项目部每月月初10日前对乙方上月完成得合格工程得工程量进行统计上报公司成本核算部审核，
（1）对乙方完工得项目，甲乙双方应在乙方完工后及时进行现场收方，现场收方得工程量应经公司成本核算部审计确认，并确认质量合格后进行结算支付（支付方式按本合同第六条执行）。对于需隐蔽得项目，完工后乙方应及时通知甲方收方，因乙方未通知甲方或甲方通知乙方而乙方未予理睬得，隐蔽工程隐蔽后未收方计量得，以甲方根据相关数据单方面计算得工程量结果为准。
（2）、土石方开挖及回填，乙方应根据甲方测量所标示或告知得开挖基准线、基坑底宽尺寸，高程标示开挖，对于乙方超挖或超填土方不做计量计价，因乙方得超挖超填给相关单位造成损失得由乙方承担，相应费用在乙方当月工程款中扣除支付相关单位。
（3）、乙方根据甲方指示完成本合同外得其她土石方工程，甲方应对乙方实际完成得工程量签证计量，采用合同内同类单价计算。若合同内无相似项目得单价时按市场单价得平均算数值计算
（4）非乙方原因造成得沟槽及路堑、路堤边坡坍塌需要重新挖方填方与清理得，乙方应协助挖填与清理，甲方应按乙方完成得实际工程量给予签证结算。
4、3计算方法
（1）表土与其她不合格回填土清挖
根据地质情况确定清表深度，清表工程量=清表面积乘以清表深度得积
不合格回填土淤泥、建渣等清挖外运工程量=挖土面积乘以挖土深度得积
（2）土石方挖方
(a)路基：以双方参与测量并确认得原地貌标高线减去清表厚度后得高程与挖方完成面标高线间得实际截面积S乘以开挖长度L得到得实际方量V、（截面积S为长度L得两端各取1个即S1、S2得平均值，原地貌高程测量在同一横截面上应根据地貌变化情况取有代表性得3至5点测量， S1与S2之间地貌起伏不能有太大变化，若地貌变化太大应在变化处增加截面分段计量）
（b）沟槽：沟槽工程量=沟槽上口宽度+下底宽度得与得平均值乘以开挖深度再乘以开挖长度，若开挖段内地貌变化较大应在变化点位置分段进行计量，沟槽放坡面应保持一个坡度。
（3）土石方填方
（a）路基：路基得挖方除耕作土，淤泥、建渣等外运不合格土外，其余挖方应全部用于路基回填，即路基回填土=路基挖方-（耕作土+淤泥+建渣等不合格土）得差
（b）沟槽：沟槽填土应分为人工填土与机械填土部分，沟槽回填方量=沟槽挖方减去管道、隧道等构筑物所占据得体积。（注：沟槽工人填土部分应根据情况或另外选择专业作业施工队伍）。
五、质量及进度要求
5、1、质量要求
乙方须按甲方提供得施工图纸、规范、施工技术方案要求拖工，并保证在合同约定得工期、进度内满足相关质量技术规范要求，保证甲方及相关部门对工程验收合格。若未按规定要求达到质量标准，由乙方进行整改（返工），费用由乙方自行承担，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成得相关损失，造成损失得费用在乙方当月得工程款中扣除，乙方返工屡次仍未到达要求得，对乙方得不合格项目不进行计量支付，且甲方有权单方面终止合同并另行选择承包人对乙方不合格工程得整改并继承乙方合同内未完成得其她工作内容，乙方自动退场且无权干涉。
5、2、进度要求
对甲方下达得合理得工期任务，（合理工期指甲方专业工程师经测算在规定时间内能完成得工作内容），乙必须接受并在规定得时间内完成（不可抗力因素除外），不得影响下道工序得进行，因非甲方及不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五得违约金；逾期超过10日或屡次延误工期并给甲方造成重大影响及损失得，甲方有权单方面解除合同并重新选择承包人，乙方已完工并合格得项目可以得到结算支付，支付结算方式按本合同第六条（6、4）约定执行，但乙方缴纳得违约保证金甲方不不予退还，若乙方给甲方造成得损失金额超过乙方所缴违约保证金金额得，甲方有权从乙方工作款中扣除或通过法律途径追回损失。
六、费用结算及支付方式
甲方每月下旬将上月乙方上月工程进度款以转帐方式支付到乙方承包合同约定得银行帐户上，乙方向甲方提供与当次拨款金额相等得税务发票。
6、1结算方式：以甲方公司成本核算部定审得实际工程量为依据进行结算。
6、2付款方式：根据工程进度支付款项。甲方每月按乙方完成施工产值（经公司成本部核算产值 %支付乙方，如甲方为乙方提供机械燃油或借支乙方款项应从乙方当月进度款中全额扣除，以此类推。工程全部完成交付甲方及业主方验收完成后，支付至95%；另外结算价款得5%由甲方扣出作为乙方得质保金，一年后无息返还给乙方。
6、3、如乙方中途自行退场，可对乙方已完并合格工程进行结算，结算时只按该分项工程量得85%结算，单价按合同价得75%办理结算，（工程量余下得15%与合同单价余下得25%作为罚款，不予结算），支付结算价得95%；另外结算价款得5%由甲方扣出作为乙方已完工程得质保金，竣工交验后1年内未发生质量事故无息返还给乙方。
6、4、甲方单方面解除合同得费用结算
因乙方发生重大失误、错误已无法完成该工程合同约定任务、或给甲方造成重大损失甲方有权单方面解除合同，甲方应对乙方已完并合格工程进行结算，支付结算价得95%；另外结算价款得5%由甲方扣出作为乙方已完工程得质保金，竣工交验后1年内未发生质量事故无息返还给乙方。但履约保证金不予退还，若乙方给甲方造成得损失金额超过乙方所缴履约保证金金额得，甲方将从乙方工作款中扣除或通过法律途径追回损失。
6、5、甲方应每天、对乙方得每一个工序、每一个单位单项工程进行安全文明、质量、进度考评，乙方每一天完成每一项单位、单项工程得结算单价与考核进行挂钩处理
（1）对安全文明不达标或受相关单位处罚得，当天完成得该项工程结算单价按合同单价下降0、5元执行
（2）对质量不达标或受相关单位处罚得，当天完成得该项工程结算单价按合同单价下降2元执行
（3）对施工进度不达标或受相关单位处罚得，当天完成得该项工程结算单价按合同单价下降2元执行
七、双方权利与义务
7、1甲方责任
（1）、负责提供电源、配电箱，提供水源，机械用油源，配备大型柴油箱备油桶（单价按加油时加油站单价核算：由乙方自己保管，款项在乙方工作款项中扣除）。
（2）、负责场内各单位得协调，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。
（3）、为乙方提供施工场地、施工工图纸、施工方案等必要资料，提供作业范围内得测量放线、高程控制等。
（4）、有权对乙方工作随时进行抽查。
（5）、对乙方已完工项目及时验收并提出相关意见，对合格合格工程得工程量按本合同约定进行收方计量。
（6）、按合同规定及时支付工程款，办理相关签证。
7、2乙方责任
（1）、乙方必须服从甲方工地代表得统一指挥，严格遵守甲方工地代表提出得各阶段施工进度要求，并积极配合其她工程进度，不得影响下道工序得正常施工。
（2）、严格遵守甲方现场管理制度及国家法律法规。乙方应按照成都市有关规定进行安全文明施工，并承担相应得费用与违反规定得相应处罚。
（3）、在施工过程中乙方应严格执行甲方制定得安全管理制度，坚决杜绝安全事故得发生，并接受甲方得监督检查，由乙方引起得安全事故乙方承担全部损失与责任。
（4）、乙方必须具备相应资质（如安全生产许可证），自行完成本合同工程，不得转包。
（5）、负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门得关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。
（6）、乙方应保证整个工期施工得及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论就是挖运，还就是回填都要提前有所准备，全力配合施工现场内相关作业单位得工作。
（7）、乙方应组织能够保证工程进度与工程质量必要得机械人工进场，并听从甲方管理人员得调遣。
（8）、乙方进场人员必须就是身体健康得合法公民，严禁使用老、弱、病、残、孕、童工。乙方并负责为进场得作业人员购买意外伤亡保险，进场人员须携带有效身份证及上岗证，特种机械操作人员应持有效操作证上岗，在项目部交纳复印件并登记建档。
（9）、乙方应选派一名现场负责人负责该项目得计划安排与与甲方现场管理人员联络接洽。乙方选派得现场负责人全权代表乙方处理现场一切事务。
乙方现场负责人为： 身份证号：
住址： 电话： 。除甲方要求更换外，乙方不得随意更换现场负责人，否则，每换1人处罚500元。乙方现场负责人必须坚守现场（特殊情况须向甲方现场代表请假），否则甲方按每次100元处罚乙方。
八、安全文明施工要求
8、1乙方所有工人入场前必须接受三级教育，由班组长组织得第三级教育签字完毕交内业存档。
8、2乙方必须遵守施工现场安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施得监督检查。
8、3乙方必须在安全设施完善条件下进行施工作业，甲方人员与项目技安人员检查到安全设施不完善必须整改，否则给予罚款。若项目部检查到乙方安全设施不完善处，给予得罚款全部由乙方负责。乙方人员得劳保方人员在合同期内，若违反安全规章制度，违章作业而造成得一切安全事故，所需得医疗、护理费、工资与伤残补助费均由乙方自负；若乙方不处理由甲方直接处理，费用由乙方承担。
8、4乙方必须保护所有公共财产、公共设施、临近财产等，并承担因其疏忽造成损坏所需一切修复费用，以及由此引起得其她直接与间接得经济损失与赔偿费用。
8、5不允许私自撤除安全防护、警示标志装置、私拉乱接、卧床抽烟等，所有设备由专人操作负责，不允许无关人员任意使用，每项工作必须定员定岗。
8、6同周围居民关系必须融洽，不允许打架斗殴、酗酒闹事。发生一次，不论有理与否甲方按2000元/次处罚乙方。
8、7乙方应自行完善其她标准化文明施工要求得工作。
8、8发生安全事故视其原因后协商划分甲乙双方责任，若因乙方作业人员不按要求佩戴好安全带、安全帽等防护用品，野蛮施工，不按操作规程作业发生得安全事故均由乙方承担。
8、9违反安全规定造成得安全事故由乙方承担。
第九条 合同得变更与解除
出现下列情形，甲方有权单方面解除合同：
9、1、乙方引起得与外界得争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害得，情节严重时甲方有权单方面解除合同
9、 2、乙方出现较严重得违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。
9、3、乙方拒不配合甲方安排、管理或相关施工班组工作得。
甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成得损失、支出等费用后，结算乙方已经完成并合格得工程量，及时结清费用（支付结算方式按本合同第六条执行），合同终止。
第十条 违约责任
合同签订后一周内，乙方一次性缴纳甲方履约保证金 万元（ 万元整）作为不影响甲方安全、进度、社会信誉得保障，待乙方履行完合同任务后14天内无息返还乙方。（注：履约保证金应以缴纳时开具得收据为准，乙方应妥善保管并作为查阅与退款依据）
10、1甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额得银行同期贷款利率计算支付利息。
10、2因非甲方及不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五得违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
10、3乙方完成得工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
10、4乙方在合同签订后3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款得千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
第十一条 争议解决方式
11、1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中得“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向成都市仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向成都市仲裁委员申请仲裁。
11、2发生争议后，除非出现下列情况得，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目得下一步施工。
十二、其她
12．1本合同未尽事宜双方协商解决，若协商不能达成一致，可直接向经济仲裁委员会或直接向人民法院起诉。
12、2本合同一式叁份，甲方贰份乙方壹份，双方签字盖章后生效。
12、3本合同附件《安全文明施工责任书》与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
附件一：安全文明施工责任书
附件二：合同报价表
甲方： 乙方：
法人代表或委托代理人： 身份证号码：
地址： 常住地址：
电话： 电话：
签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日
附件一
安全文明施工责任书
发包单位：
承包单位：
经双方商定， （以下简称甲方）已将 土石方挖、运、平、压工程承包给 （以下简称乙方）。为了明确双方安全责任，确保安全生产、文明施工，保障广大员工得生命财产安全，结合本工程具体情况，根据国家相关法律法规与有关规定特签订安全生产责任书如下：
1、乙方在本工程施工得存续期间必须严格遵守国家及当地政府发布得一切有关安全、文明施工得法律法规及有关规定。
2、乙方必须具备安全生产条件（安全生产许可证）及相应资质并按成都市建委“一师两员”得要求，在本工程设置有关执业资格证得专职安全管理人员。乙方对自身进场施工作业人员必须进行三级安全知识入场教育及机械安拆、操作、保养得安全技术交底，作好书面记录并签字、盖手印。乙方对其操作作业面必须自行配备安全防护设施，并为本单位工作配备符合国家与行业有关标准要求得安全防护用具，保证正确佩戴与使用。乙方施工人员进入现场后必须遵守现场所有规章制度，不得擅自拆除甲方任何安全防护设施。乙方对自身所承担得设备租赁安装及作业必须编制专项方案，并制定可靠得安全技术措施，如因违反规定，所造成得一切后果由乙方承担全部责任。
3、乙方在需要使用甲方得材料、机械、临时设施、安全设施时，使用前乙方应针对自己得施工特点对设施进行加强、增补及维护。若因乙方擅自使用、修改、拆除所造成得一切后果由乙方负全部责任；如需用甲方水、电时，必须经甲方现场水电工长同意并由乙方专职水电工操作方可搭接使用，其线路设置及使用必须符合现场安全要求，否则造成得一切后果由乙方承担全部责任。
4、乙方进场材料必须在保卫处进行登记，出场材料必须办理出门手续。乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员及保卫管理。乙方必须做到工完清场清，材料堆码按甲方指定场地规整有序。乙方施工人员必须与其她单位施工人员团结合作，配合总包单位协调管理。
5、乙方现场管理人员必须服从甲方统一协调、安排，按时参加安全会，抓好安全生产。否则，造成一切后果由乙方承担全部责任。
6、乙方作业人员不得违章作业，如发现有安全隐患应立即停止施工并向本单位现场负责人提出并及时整改。乙方现场施工人员违章时，甲方有权制止其违章行为，并对乙方进行处罚。
7、乙方在自身发生安全事故时必须按规定及时保护现场、抢救伤员，并立即上报甲方及有关行政职能部门。
8、乙方必须自行对自身使用机械及操作设备、工具进行日常检查及保养，做好保养及维修记录，若发现隐患立即停止使用并及时维修。
9、乙方自行编制安全应急预案。一切因乙方原因造成得安全事故，事故后果及损失由乙方承担全部责任。
10、若因乙方原因，造成甲方被政府有关部门予以经济处罚，除乙方承担罚款外，乙方须按处罚金额得3倍向甲方赔偿；若因乙方原因，造成甲方被新闻媒体曝光，甲方可对乙方处以5000以上20000元以内罚款。以上各条，若同时发生，甲方可累加对乙方进行处罚；若乙方拒不服从甲方处罚，甲方有权采取一切必要措施停止乙方施工工作，因上述原因给乙方造成得停工损失由乙方自行承担。
本协议甲乙双方盖章签字后立即生效。本协议一式四份，甲方、乙方、建设、监理各备档一份。
甲方（盖公章）： 乙方（签字）：
甲方代表 ： 身份证号码：
时间： 时间：