园林绿化工程合同模板.docx

园林工程施工协议

规项目名称: 琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区
建设单位（甲方）: 海南和顺投资有限企业
施工单位（乙方）: 东莞市海源市政园林有限企业
工程地点: 海南省琼海市

建设单位: 海南和顺投资有限企业 （以下简称甲方）
施工单位: 东莞市海源市政园林有限企业（以下简称乙方）

依据《中国协议法》和海南省建设厅颁布相关园林建设工程施工相关要求, 结合本工程具体情况, 经双方友好协商, 特签订以下协议条款, 以致于共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区;
1.2 工程地点: 海南省琼海市金海北路 ;
1.3工程范围和内容:
1.3.1景观绿化工程内容详见琼海和顺小区IFC海南国际度假村住宅样板区景观扩施工图全部施工内容以及包含入口处岗亭、 道闸和展示区范围内监控、 小区广播等施工内容。
1.3.2景观绿化工程范围: 园路铺装、 给排水、 样板区水景、 花台、 廊架、 木凳、 园灯、 停车场、 围墙（包含图纸之外地块南侧围墙及挡土墙和样板房南侧、 西侧围墙及挡土墙砌筑施工）、 售楼部水景、 回填土、 绿化种植、 岗亭、 道闸、 小区广播、 展示区监控及展示区北侧围墙外预留排水口并铺设排水管道至指定排水井等园林工程项目。
第二条 承包方法
2．1承包方法: 本工程采取包工、 包料固定总价、 固定工程量承包方法。
2．2施工图范围外工程内容, 工程量按琼海市信息价及《海南省市政园林工程综合定额》进行计价。
2．3施工图中没有施工项目需要做签证, 并由甲方署名后生效。
第三条 工期和质量
3．1本工程总工期: 12月1日至1月31日 。
3．2如碰到下列情况, 工期按实对应顺延。
3．2．1因甲方要求修改设计图纸而影响施工进度或增大工程量者。
3．2．2因自然灾难(如台风、 特大暴风雨等, 如业主方需要有权机关证实文件, 则乙方负责提供之)造成停工一天以上者。
3．2．3因甲方无故迟付工程款, 每迟付一天, 工期顺延一天, 以此累加。
3．3养护期为24个月, 养护费已含在本协议价中。
3．4乙方应严格按规范和施工图要求施工, 全部变更均需甲乙双方协商并书面确定, 确保景观效果, 全部变更均作为结算依据; 工程质量应达成国家或行业质量检验评定标准, 工程质量等级要求达成合格。
第四条 协议价款、 结算标准和工程款支付
4.1按《海南省市政园林工程综合定额》及《海南省市政综合定额》进行计价; 主材单价按《海南工程造价信息》公布施工期琼海市（如琼海市无价格则按海口市价格）材料信息计取; 如信息价中没有材料则按双方市场询价, 经双方认可后确定。工程款在工程完工后按乙方实际完成施工工程量结算。
4.2 协议价款、 结算标准:
4.2.1 协议固定价款（含税）: 展示区园林绿化工程包干价545万元整（大写人民币: 伍佰肆拾五万元整）。
4．2．2工程预付款
甲方向乙方预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比: 施工协议签署后,进场开始施工按协议价款30％拨付预付款; 形象进度达成大乔木种植完成、 挡土墙及围墙砌筑完成、 园路结构完成、 样板房周围水景结构完成再支付协议价 20 %; 工程全部整体完工后再支付协议价 20 %; 完工结算完成资料移交三个月内支付至协议价95%, 剩下5%作为本工程质量确保金, 质量确保金自完工验收之日起2年后无任何质量问题, 支付乙方;
4．2．3工程量确定
承包人向工程师提交已完工程量汇报时间: 每个月20号前提交当月已完工程量汇报及下月工程进度计划。
第五条 完工验收与完工结算
5．1 乙方全部施工完工之日起15日内, 搜集相关资料整理成完整验收档案并书面向甲方申请验收, 验收档案包含以下资料:
5.1．1 工程完工结算书及电子文档。
5．1．2 全套完工图。
5．1．3 工程设计变更(申请)单及对应设计变更图纸全套资料。
5.1．4 施工现场变更签证。
5.2甲方收到乙方申请验收汇报后, 汇同乙方、 设计及相关部门实施综合验收工作, 完工验收合格后三日内乙方移交完工资料, 项目办理退场手续。
5.3完工验收合格后, 乙方按国家要求在5日内以书面形式根据国家标准文件格式向甲方提出结算汇报, 汇报一式贰份, 办理完工结算。甲方收到结算汇报5个工作日内提出核定意见。经甲乙双方确定后, 办理结算手续。
5.4工程完工后, 因甲方无正当理由或有意刁难或其她非乙方原因造成本工程不能进行综合验收, 乙方应提交申请符合国家标准格式向甲方实际控制人汇报验收汇报, 甲方实际控制人在收到汇报5个工作日内组织监理、 乙方、 设计进行验收工作, 验收合格之日起因甲方原因7天内仍不能进行综合验收, 视为本工程完工, 乙方移交完工资料, 项目办理退场手续并向甲方提出结算。
第六条 双方责任
6．1甲方职责
甲方应按要求时间要求, 完成以下工作:
6．1．1开工前提供施工场地给乙方。
6．1．2提供和约500平方米临时空地堆放施工材料。
6．1．3立刻审批乙方工程完成量统计表和工程施工进度款申请。
6．1．4指定施工检验人员, 检验人员负责把好质量关, 处理与工程相关事宜, 提供水电接头, 确保立刻供水供电, 水电费用由乙方负担。
6．1．5依据工程施工过程中实际发生, 立刻办理签证, 图纸变更, 预结算审核手续。
6．1．6在施工方书面提出完工验收申请后, 组织工程完工验收, 并按协议要求期限办理验收手续及工程结算。
6．1．7协调处理各施工单位工程进度和相互关系, 在满足工程总进度计划, 兼顾各方面利益前提下; 对施工单位在工程组织和进度安排进行总协调管理。
6．2乙方职责:
6.2．1严格根据本协议要求, 按时、 保质完成工程, 并确保立刻汇报工程进度及申报已完成工程量, 遵守工程施工相关要求, 确保文明、 安全施工。
6．2．2遵守国家和地方政府及相关部门对施工现场场地环境保护、 交通、 环境卫生管理要求。
6．2．3根据国家相关定实施保护生态环境具体要求。
6．2．4乙方负责在工程施工、 完工及保养整个过程中乙方施工现场全部人员安全, 发生一切安全事故由乙方负担与甲方无关。
6．2．5严格根据国家最新技术规范、 规程进行安全施工、 文明施工, 做好自检工作, 接收设计和甲方检验, 采取主动有效技术方法, 确保工程质量, 杜绝如树木坍毁、 花草坏死、 漏水等类似现象发生。
6．2．6指定施工现场技术员, 负责施工技术工作, 并做好原始统计, 苗木及其它关键材料验收统计、 施工技术资料, 作为完工验收资料附件移交甲方。
6．2．7为确保苗木在施工过程中景观效果, 乙方需依据图纸做局部现场调整, 但提供苗木种类数量、 规格应符合设计要求并取得甲方同意。
6．2．8工程完工后要立刻清理现场。
第七条 材料、 设备和苗木
7．1乙方承诺采取设计图纸所列材料、 设备和苗木完成本协议项下施工任务, 工程所需材料、 设备和苗木除甲供材料外由乙方负责采购至施工现场。
7．2乙方对材料、 设备和苗木质量负责。
7．3乙方采购材料、 设备和苗木与设计或标准要求不符时, 乙方应立刻运出施工场地, 重新采购符合要求产品, 并负担由此发生费用, 由此延误工期不予顺延。 -
7．4 甲方对乙方采购并使用材料、 设备和苗木立刻给予验收。
7．5 乙方需要使用代用材料时, 应经甲方书面认可后才能使用。
第八条 工程质量
8．1工程质量必需符合国家及行业标准。本工程绿化部分按国家最新《城市园林绿化工程施工及验收规范》进行检验验收, 园建工程按最新《建设工程施工质量验收统一标准》及其它对应要求标准验收。
8．2工程含有隐蔽条件和达成本协议中间验收部位, 乙方应进行自检, 并在隐蔽或中间验收前二十四小时以书面形式通知甲方验收。通知包含隐蔽或中间验收内容、 验收时间和地点, 乙方准备验收统计, 验收合格, 甲方在验收统计签字后, 乙方可进行隐蔽和继续施工。
8．3为确保施工质量, 施工难点以及轻易发生质量通病地方, 乙方应先报施工方案, 经甲方确定后方可实施, 各项方法产生费用已包含在本协议价中。
8．4当甲方要求对已经隐蔽工程重新验收时, 乙方应按要求进行剥离或开孔, 并在检验后重新覆盖或修复。检验合格, 甲方负担由此发生全部费用, 并对应顺延工期。检验不合格, 乙方负担发生全部费用, 工期不予顺延。
8．5绿化工程施工严格根据绿化种植总平面图中苗木表所列规格及设计图实施, 不得私自改变苗木品种、 规格及质量。
8．6花卉生长繁荣, 植枝整齐, 同种花高度基础一致, 群体效果很好。花卉植枝成活率达成100％以上。花丛式花坛花栽植株行距适中, 整齐一致, 不缺枝。宿根花卉生长强壮, 叶色彩正常, 性状基础稳定, 无显著退化现象。
8．7在施工过程中或质保期内, 若出现下列问题之一应无条件无偿进行返工, 给予更换已死亡和病虫害苗木, 并达成工程设计质量要求: ’
(1)因乔木发生偏倒而造成损失。
(2)苗木死亡。
(3)病虫害预防方法不得力。
(4)乙方施工部位因土壤沉降处理不妥和排水处理不好等技术方法不到位, 造成苗木死亡或景观破坏。
8．8大树立刻支撑, 支柱与树干相接部分应垫上防护物, 以免磨伤树皮。
8．9苗木管理期间, 必需常常清理多种废弃物。
第九条 保修和苗木养护
9.1质量保修
9．1．1乙方质量保修项目范围与本工程承包范围一致, 保修内容及保修期限详见质量保修书。
9．1．2保修费用由乙方负担。
9．2苗木养护
9．2．1苗木无偿养护期限自完工验收之日起24个月。
9.2.2 绿化种植工程在养护期内应达成二级养护标准。
9.2.3 养护期内, 绿化苗木种植工地现场发生养护工作所需水电费用由甲方负担。
第十条 违约责任及处理
10.1 双方发生协议争议, 应本着友好协商标准, 尽可能协商处理。协商不成, 双方可向协议签署地有管辖权人民法院提起诉讼。
10.2违约:
10．2．1 在施工期间, 因为甲方原因造成工程无法继续施工乙方被迫停工时, 工期顺延, 因乙方原因造成工期延误每延误一天乙方赔付甲方10000元人民币。
10．2．2当发生下列情况之一时, 施工单位应负担违约责任:
（1）乙方不得挪用本项目工程进度款。不按时发放工资而造成农民工上访、 或者围堵、 冲击甲方办公场所或施工现场, 每发生一次罚款10000元人民币。
(2）乙方派驻现场管理人员必需服从甲方项目部管理, 组织劳力按时完成项目施工。
10．2．3一方违约后, 另一方要求违约方继续推行协议时, 违约方负担上述违约责任后仍应继续。
第十一条 其她
11.1 施工图纸作为本协议附件
11．2本项目全部款项必需汇至甲乙双方企业书面指定账户。
11．3若遭遇有权机关认可不可抗力之情形, 甲乙双方另行协商处理。
11．4本协议未尽事宜, 可由双方另行约定补充协议, 补充协议与本协议具相同法律效力。但补充协议不得就本协议已经明确事项重新进行约定。
11.5本协议经甲乙双方法人或委托代理人签字, 甲乙双方企业盖章后立刻生效, 含有法律效力, 双方必需严格遵守, 直至双方义务推行完后自行失效。
11.6本协议一式陆份, 甲、 乙双方各执叁份。

建设单位（盖章）: 施工单位（盖章）:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
开户名称: 户 名:
帐号: 帐号:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
传真: 传真:
年 月 日 年 月 日