2023年监理工程师之合同管理考点突破.docx

2023年监理工程师之合同管理考点突破
1、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是( )。
A.5月1日
B.5月14日
C.6月1日
D.6月10日
正确答案：C
2、刘某一天摄入的蛋白质为50.6 g，脂肪为65.0 g，碳水化合物为220.3 g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（　　）。
A.12.1%、35.1%、52.8%
B.13.1%、42.1%、45.8%
C.15.3%、35.1%、49.7%
D.12.1%、42.1%、45.8%
正确答案：A
3、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（ ）
A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.意外伤害保险费是强制性保险
C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
正确答案：B
4、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案：C
5、指定分包商条款的具体表现不包括（）。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任
B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容
C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理
正确答案：A
6、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（　）。
A.运输费用
B.交货期
C.付款条件
D.估算寿命期残值
正确答案：D
7、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（　）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案：B
8、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（ ）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计人员构成、业绩、从业经历
C.项目解读、设计构思
D.投标人信用情况和业绩
正确答案：A
9、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
正确答案：A
10、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（　　）。
A.动物内脏
B.黄绿色蔬菜
C.奶类、豆类及其制品
D.红肉
E.贝类
正确答案：A
11、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
正确答案：A
12、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（ ）。
A.签订合同之日
B.约定交付定金之日
C.实际交付定金之日
D.终止合同之日
正确答案：C
13、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？( )
A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm
B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm
C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm
D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%
正确答案：D
14、社区营养干预措施的基本原则是（　　）。
A.考虑营养问题的重要程度
B.考虑对解决营养问题的作用大小
C.考虑实施干预的难易程度等
D.以上均是
正确答案：D
15、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（ ）
A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.意外伤害保险费是强制性保险
C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
正确答案：B
16、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（　　）。
A.合同法律关系可以没有客体
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实只包括行为
D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭
正确答案：D
17、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()
A.监理合同注明的开始至完成的时间
B.监理合同约定的监理工作的日历天数
C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间
D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间
正确答案：C
18、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.分包商
正确答案：D
19、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延
正确答案：A
20、尿液保存时加入（　　）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。
A.浓盐酸
B.甲苯
C.氯仿
D.碳酸钠
正确答案：C
21、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是（　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》
正确答案：A
22、下列关于称重记账法的说法正确的是（　　）。
A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查
B.称重记账法必须进行进餐人数的登记
C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量
D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记
E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录
正确答案：B
23、由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（　　）。
A.合同条款
B.合同内容
C.合同附件
D.合同协议
正确答案：C
24、关于投标保证有效期的说法，正确的是()
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期
正确答案：B
25、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。
A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任
B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任
C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿
D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任
正确答案：C
26、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案：C
27、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（ ）。
A.有利于提高经济效益
B.有利于自身资质的不断完善
C.有利于提高自身的利益和供货质量
D.有利于吸引多家投标人参加竞争
正确答案：D
28、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日
正确答案：A
29、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
正确答案：B
30、采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（　）。
A.自开工日期起至当月的月底止
B.自材料设备进场起至当月的月底止
C.自合同签订之日起至当月的月底止
D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止
正确答案：A
31、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（　）。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.发包人和承包人共同
正确答案：A
32、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿
正确答案：A
33、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
正确答案：B
34、业主对分包合同的管理主要表现为（　　）。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
正确答案：B
35、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认
正确答案：B
36、关于投标限价的说法，正确的是（　）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法
正确答案：D
37、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（ ）。
A.与承包单位承担连带赔偿责任
B.与承包单位承担按份赔偿责任
C.承包单位独自承担赔偿责任
D.监理单位独自承担赔偿责任
正确答案：A
38、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
A.按工程实际损失计算赔偿
B.扣除合同约定的全部监理酬金
C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D.应当双倍返还定金
正确答案：C
39、合同总结报告的重点内容是（ ）。
A.合同履行情况总结
B.相关经验和教训总结
C.合同订立情况评价总结
D.合同管理工作评价总结
正确答案：B
40、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（　　）价。
A.FO
B.CIF
C.FCA
D.CIP
正确答案：A
41、监理人既属于（　　）一方的人员，但又不同于（　　）的雇员。
A.发包人；承包人
B.政府；发包人
C.发包人；发包人
D.政府；承包人
正确答案：C
42、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任
正确答案：A
43、在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（　）。
A.保险单列明的建筑期保险终止日
B.工程所有人对全部工程验收合格之日
C.工程所有人实际占用全部工程之日
D.工程所有人使用全部工程之日
正确答案：A
44、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案：A
45、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内
正确答案：C
46、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（）
A.20%
B.30%
C.50%
D.60%
正确答案：D
47、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价
C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价
正确答案：C
48、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（ ）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
正确答案：B
49、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人
正确答案：D
50、（2019年真题）保证法律关系应当参加的主体至少有（　）。
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
正确答案：B
51、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（　　）。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理
正确答案：D
52、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。
A.罢工
B.法院判决
C.行政行为
D.仲裁机构裁决
正确答案：A
53、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（ ）作为支付的依据。
A.实际完成的工作量
B.固定单价
C.可调单价
D.可调总价
正确答案：A
54、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议
D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量
正确答案：C
55、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（　）。
A.定金或预付款应专用与本工程的设计
B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定
C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21 天内支付
D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还
正确答案：C
56、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（ ）。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息
B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定
C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明
D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金
正确答案：D
57、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案：B
58、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（　）。
A.10%
B.0.08%
C.60%
D.0.8%
正确答案：A
59、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3 天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（ ）。
A.迟交合同设备价格×0.5%×3
B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7
C.迟交合同设备价格×0.5%
D.合同价格×0.5%
正确答案：C
60、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A.冰雹导致临时建筑坍塌
B.雷电引起火灾
C.盘点时发现的短缺
D.暴雨引起的沉降
正确答案：C
61、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（　）。
A.承包人编制的合同项目的进度计划
B.监理人编制的合同项目的进度计划
C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划
D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划
正确答案：C
62、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()
A.施工合同的发包人
B.施工会同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
正确答案：A
63、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（　　）时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约
正确答案：A
64、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则
正确答案：A
65、按照《合同法》的规定，（　）属于代理合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
正确答案：C
66、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（ ）。
A.施工企业一般办理团体意外伤害险
B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5 人
正确答案：C
67、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人
正确答案：D
68、价格指数应首先采用（　　）提供的价格指数。
A.合同签订地有关行政管理部门
B.工程项目所在地工程咨询造价机构
C.合同签订地工程咨询造价机构
D.工程项目所在地有关行政管理部门
正确答案：D
69、组织资格审查的第一步是（　）。
A.编制资格预审文件
B.发售资格预审文件
C.发布资格预审公告
D.组建资格审查委员会
正确答案：A
70、某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于 3 月 20 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案：C
71、与邀请招标相比，公开招标的特点是()
A.竞争程度低
B.评标工作量小
C.招标时间长
D.费用低
正确答案：C
72、（　　）缺乏可以影响性成熟。
A.铁
B.维生素
C.维生素
D.锌
正确答案：D
73、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
正确答案：A
74、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？( )
A.60mm厚条板不得单独用作隔墙
B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚
C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m
D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施
正确答案：C
75、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
正确答案：B
76、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去
正确答案：A
77、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。
A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
正确答案：C
78、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内
正确答案：D
79、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有
正确答案：B
80、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（ ）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷
正确答案：A
81、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（　　）万元。
A.40
B.60
C.100
D.200
正确答案：A
82、联合体资质等级的确定（ ）
A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定
B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定
正确答案：C
83、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？( )
A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm
B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm
C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上
D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm
正确答案：C
84、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（　）。
A.28日
B.56日
C.60日
D.90日
正确答案：D
85、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（　　）。
A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示
正确答案：A
86、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（　　）。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①
正确答案：C
87、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（ ）。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款支付
D.材料设备所有权转移
正确答案：B
88、对于抢险救灾的工程，一般采用（　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同
正确答案：D
89、下列描述中不属于资格评审的是（）。
A.资质要求
B.业绩要求
C.质量要求
D.信誉要求
正确答案：C
90、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（ ）。
A.投标人在开标时递交投标保证金
B.联合体投标的，应当由联合体共同递交
C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还
D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80 万
正确答案：C
91、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()
A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”
B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定
C.工程师应对合同争议做出决定
D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理
正确答案：A
92、骨软化病常见症状不包括（　　）。
A.骨压痛
B.骨痛
C.肌无力
D.“O”形腿
正确答案：D
93、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.联合体投标的，是否具备联合体协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格
正确答案：A
94、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（　　）。
A.提供施工场地
B.组织设计交底
C.约定开工时间
D.提出开工申请
正确答案：D
95、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查
正确答案：A
96、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（　　）
A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人
B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人
C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货
正确答案：C
97、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。
A.监理人是施工合同的当事人
B.监理人不属于发包人一方人员
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
正确答案：D
98、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案：D
99、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
正确答案：D
100、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同
正确答案：B
101、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()
A.承包人负责拆除，供货商承担费用
B.承包人负责拆除，发包人承担费用
C.供货商负责拆除，发包人承担费用
D.供货商负责拆除，并承担费用
正确答案：B
102、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日
正确答案：B
103、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。
A.是终局的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局的，对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
正确答案：D
104、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（　　）。
A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项
正确答案：D
105、根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
正确答案：B
106、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任
正确答案：B
107、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
正确答案：B
108、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。
A.承包人
B.发包人
C.业主
D.责任人
正确答案：A
109、 验收合格后，移交后的单位工程由( )负责照管。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人
正确答案：A
110、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（ ）。
A.指定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.法定代理
正确答案：C
111、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人
正确答案：C
112、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
正确答案：B
113、根据 FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行
正确答案：B
114、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（ ）。
A.有利于投标人全面了解招标项目情况
B.有利于减少可能的争议
C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘
正确答案：D
115、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决
正确答案：C
116、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案：B
117、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
A.各自承担自己的损失
B.分别赔偿对方的损失
C.供应方赔偿购买方1万元损失
D.供应方赔偿购买方2万元损失
正确答案：C
118、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（　）。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的
正确答案：C
119、工程施工合同文本具有（　　）的特点。
A.条款用词简单.适用范围广
B.条款用词简单.使用灵活
C.条款用词简洁.使用灵活
D.条款用词简洁.适用范围广
正确答案：C
120、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（ ）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案：C
121、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（　）。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D
122、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（ ）。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润
正确答案：D
123、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（　　）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收