一级造价师之建设工程造价管理考试知识点汇总.docx

一级造价师之建设工程造价管理考试知识点汇总
1、下列选项中，属于合作体承包模式的是（ ）。
A.对建设单位而言，风险较大
B.建设单位的组织协调工作量大
C.有利于建设单位控制工程造价
D.合作体成员之间的信任度较强
正确答案：A
2、（2018年考题）根据《标准施工招标文件》,施工合同文件包括下列内容:①已标价工程量清单；②技术标准和要求:③中标通知书,仅就上述三项内容而言,合同文件的优先解释顺序是（）。
A.①→②→③
B.④→①→②
C.②→①→③
D.③→②→①
正确答案：D
3、下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是（ ）。
A.评价项目风险因素
B.进行项目可行性研究
C.评价项目的融资结构
D.选择项目融资方式
正确答案：D
4、以下各项中，属于价值工程分析阶段工作步骤的是（ ）。
A.制定工作计划
B.方案创造
C.功能评价
D.方案评价
正确答案：C
5、施工项目成本分析的基本方法是（ ）。
A.双倍余额法
B.平均年限法
C.比较法
D.指数平滑法
正确答案：C
6、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（ ）。
A.建设单位可以将建设工程肢解发包
B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C.建设单位可以任意压缩合同工期
D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案
正确答案：B
7、某企业发行普通股正常市价为48元，预计股票年股利率为5%，股利年增长率为14%，筹资费用率为股票市价的10%，企业所得税率为33%，则发行普通股的资金成本为（ ）。
A.12.62%
B.17.57%
C.19.56%
D.20.72%
正确答案：C
8、（2019年真题）专项施工方案由（ ）专业技术部门组织审核。
A.建设单位
B.监理单位
C.监督机构
D.施工单位技术部门
正确答案：D
9、专项施工方案由（ ）组织审核。
A.建设单位项目负责人
B.总承包单位技术代表人
C.施工项目负责人
D.项目技术负责人
正确答案：D
10、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第 12 号），下列关于评标委员会的说法争取的是（ ）。
A.评标委员会由建设主管部门负责组建
B.评标委员会由招标单位负责组建
C.评标委员会成员名单一般应于投标截止日前确定
D.评标委员会成员名单应在投标有效期前保密
正确答案：B
11、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息模型(BIM）技术，在包含进度 数据的建筑模型上加载费用数据而形成（ ）模型。
A.6D
B.5D
C.4
D.3D
正确答案：B
12、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是（ ）。
A.组织生产准备工作和培训有关人员
B.提出项目开工报告
C.负责控制建设投资、工期和质量
D.组织单项工程竣工验收
正确答案：B
13、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（　）。
A.n-1
B.n
C.n+1
D.无法确定
正确答案：A
14、为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是（）。
A.将顺序进行的工作改为平行作业
B.重新划分施工段组织流水施工
C.采取措施压缩关键工作持续时间
D.将顺序进行的工作改为搭接作业
正确答案：C
15、下列关于工期优化的基本方法的说明，正确的是（　）。
A.工期优化的基本方法是改变网络中工作之间的逻辑关系
B.工期优化主要是通过压缩持续时间最长的工作的持续时间来减小总工期
C.工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作
D.工期优化过程中，如有多条关键线路，只压缩其中一条即可
正确答案：C
16、关于评标的说明中正确的是（　）。
A.评标委员会由7人以上单数组成
B.对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定
C.评标委员会必须评选出最佳投标人
D.评标委员会可以自行确定中标人
正确答案：B
17、小规模纳税人增值税征收率为（ ），财政部和国家税务总局另有规定的除外。
A.3%
B.6%
C.10%
D.17%
正确答案：A
18、下列工程项目经济评价，用于项目财务分析（ ）。
A.社会折现率
B.经济净现值
C.净收益
D.市场利率
正确答案：D
19、（2019年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。
A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”
B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标
C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排
D.所有分包不通过招标的方式展开竞争
正确答案：A
20、（2020年真题）下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（ ）。
A.适当降低早结算项目的报价
B.适当提高晚结算项目的报价
C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价
D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单
正确答案：C
21、如果公司注册资本的额度要求低于项目资本金额度的要求，股东按项目资本金额度要求投入企业的资金超过注册资本的部分，通常以（ ）的形式记账。
A.资本公积
B.普通股
C.银行借款
D.流动资金
正确答案：A
22、（2019年真题）可作为建筑工程一切险保险项目的是（ ）。
A.施工用设备
B.公共运输车辆
C.技术资料
D.有价证券
正确答案：A
23、（2015年真题）关于 CM 承包模式的说法，正确的是（ ）。
A.CM合同采用成本加酬金的计价方式
B.分包合同由CM单位与分包单位签订
C.总包与分包之间的差价归CM单位
D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价
正确答案：A
24、在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（　）。
A.流水节拍
B.施工段
C.流水强度
D.施工过程
正确答案：B
25、由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本的方式是(　　)。
A.PPP方式
B.ABS方式
C.TOT方式
D.PFI方式
正确答案：D
26、与传统的贷款融资方式不同，项目融资的担保来源主要是（ ）。
A.项目资产和预期收益
B.项目投资者的资信水平
C.项目第三方担保
D.长期供货协议
正确答案：A
27、在施工合同示范文本中，争议的解决采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（　）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案：B
28、工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和（　　）
A.严密性
B.包容性
C.可行性
D.有效性
正确答案：D
29、修正概算是在（　）测算完成的。
A.可行性研究阶段
B.初步设计阶段
C.技术设计阶段
D.合同实施阶段
正确答案：C
30、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（ ）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％
正确答案：B
31、某公司2015 年3 月份新增一项固定资产，4 月份安装调试完成，5 月份投入使用，11 月份停止使用。该项固定资产应从当年（ ）月份停止计提折旧。
A.5
B.6
C.11
D.12
正确答案：D
32、（2021年真题）在单位工程施工组织设计文件中，施工流水段划分一般属于（ ）部分的内容。
A.工程概况
B.施工进度计划
C.施工部署
D.主要施工方案
正确答案：C
33、计算企业所得税应纳税额时，可以列为免税收入的是（ ）。
A.接收捐赠收入
B.国债利息收入
C.租金收入
D.存款利息收入
正确答案：B
34、根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（ ）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案：A
35、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（　　）。
A.功能分析
B.功能评价
C.成本分析
D.价值分析
正确答案：A
36、已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6％，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。
A.25.00％
B.35.71％
C.36.56％
D.40.36％
正确答案：B
37、某建设项目建设期２年，运营期１０年，建设投资（不含建设期利息）为６０００万元．其中，第１年自有资金投入４０００万元，第２年自有资金投入２０００万元，贷款年利率为１０％，流动资金５００万元，全部为自有资金，运营期各年净收益均为１１００万元，则该项目投资收益率为（ ）。
A.16.42%
B.16.92%
C.17.23%
D.18.33%
正确答案：B
38、根据《招标投标法》及其实施条例的相关规定，行政监督部门应当自收到投诉之日起（　）个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起（　）个工作日内作出书面处理决定。
A.5；20
B.3；30
C.5；30
D.3；20
正确答案：B
39、某施工企业计划3年后启动一研发项目，预计需要资金570万元，若年基准收益率为8%，则在今年年末一次存人银行资金（ ）万元，才能在3年后满足该项目的资金需求。
A.190.00
B.500.50
C.488.68
D.452.48
正确答案：C
40、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（　）。
A.可以拒绝赔偿
B.不得提出异议
C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少
D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少
正确答案：C
41、在正常使用条件下，有防水要求的卫生间的建设工程最低保修期限为（）年。
A.1
B.3
C.5
D.8
正确答案：C
42、价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（　　）。
A.产品的结构分析
B.产品的材料分析
C.产品的性能分析
D.产品的功能分析
正确答案：D
43、价值工程活动中的必要功能包括（ ）。
A.辅助功能
B.多余功能
C.重复功能
D.过剩功能
正确答案：A
44、当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为（）。
A.3％
B.6％
C.9％
D.17％
正确答案：C
45、（2016年真题）用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（ ）的比值。
A.固定资产投资总额
B.建筑安装工程投资总额
C.项目全部投资现值
D.建筑安装工程全部投资现值
正确答案：C
46、下面关于工程施工合同法律解释正确的是（ ）。
A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持
B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算
C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准
D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持
正确答案：D
47、项目资本金是指（　）。
A.项目建设单位的注册资金
B.项目总投资中的固定资产投资部分
C.项目总投资中由投资者认缴的出资额
D.项目开工时已经到位的资金
正确答案：C
48、（2018年考题）为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要（）。
A.同时施工、同时验收、同时投入运行。
B.同时审批、同时设计、同时施工
C.同时设计、同时施工、同时投入运行
D.同时施工、同时移交、同时使用
正确答案：C
49、土地增值税实行的税率是（ ）。
A.差别比例税率
B.三级超率累进税率
C.固定比例税率
D.四级超率累进税率
正确答案：D
50、某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（　）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
正确答案：C
51、控制建设工程造价最有效的手段是（ ）。
A.设计与施工结合
B.定性与定量结合
C.策划与实施结合
D.技术与经济结合
正确答案：D
52、下列有关工作的总时差和自由时差的叙述中，正确的是（ ）。
A.当某工作的总时差为零时，其自由时差必然为零
B.当利用某项工作总时差时，则有可能使该工作后续工作总时差增大
C.在网络计划中，自由时差最小的工作为关键工作
D.对于同一项工作而言，自由时差有可能超过总时差
正确答案：A
53、下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是（ ）。
A.资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大
B.偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低
C.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高
D.资产负债率中的负债，只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产
正确答案：C
54、施工项目经理部成本核算账务体系应以（ ）为对象建立。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案：B
55、在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（　）。
A.企业长期资金的加权平均资金成本
B.市场投资组合条件下股东的预期收益率
C.不同销售水平下适用的资本结构
D.债务资金比率的变化所带来的风险
正确答案：C
56、某施工机械设备原价为 100 万元，预计净残值为 5 万元，预计使用年限 10 年，采用双倍余额递减法计算折旧时的年折旧率是（ ）。
A.9.6%
B.10%
C.20%
D.30%
正确答案：C
57、（2020年真题）建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（）
A.流水强度和施工过程
B.流水节拍和施工段
C.工作面和施工过程
D.流水步距和施工段
正确答案：A
58、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点（　）。
A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B.能够直接说明项目在整个运营期间各年的经营成果
C.能够明确反映项目单位投资的使用效率
D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选
正确答案：A
59、工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有（）。
A.企业跨行政区域承接业务
B.企业名称发生变更
C.企业新增注册造价工程师
D.企业专职专业人员发生变更
正确答案：B
60、（2019年真题）控制建设工程造价最有效的手段是（ ）。
A.设计与施工结合
B.定性与定量结合
C.策划与实施结合
D.技术与经济结合
正确答案：D
61、（2019年考题）对于实行项目管理法人责任制的项目，项目董事会的责任是（）。
A.组织编制初步设计文件
B.控制工程投资，工期和质量
C.组织工程设计招标
D.筹措建设资金
正确答案：D
62、下列关于工程造价的基本内容说法正确的是（ ）。
A.材料运杂费属于工程单价的计算依据
B.工程结算文件一般由建设单位编制
C.因工程误差而引起的工程造价增减值属于动态投资
D.生产性建设项目总投资只包括固定资产投资
正确答案：A
63、（2018年真题）对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。
A.审核项目概算文件
B.组织工程招标工作
C.编制项目财务决算
D.拟定生产经营计划
正确答案：A
64、（2017年考题）根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（ ）个月内，向发证机关报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案：A
65、某项固定资产原值为50000 元，预计使用年限为6 年。预计净残值为2000 元，采用年数总和法进行折旧时，第3 年的折旧额为（ ）元。
A.6257
B.6000
C.9143
D.9520
正确答案：C
66、（2014年考题）工程网络计划中，关键线路是指（）
A.双代号网络计划中无虚箭线
B.单代号网络计划中由关键工作组成
C.双代号时标网络计划中无波形线
D.双代号网络计划中由关键节点组成
正确答案：C
67、根据《合同法》的相关规定，下列说法中不正确的是（ ）。
A.判断合同是否成立的依据是合同是否产生法律约束力
B.要约邀请不是合同成立的必经过程
C.承诺生效的地点为合同成立的地点
D.判断合同是否成立的依据是承诺是否生效
正确答案：A
68、（2017年真题）美国建筑师学会（AIA）合同条件体系分为 A、B、C、D、E、F 系列，用于财务管理表格的是（ ）。
A.C系列
B.D系列
C.F系列
D.G系列
正确答案：C
69、甲施工单位于 2019 年 3 月 20 日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于 2019 年 4 月 20 日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于 2019 年12 月 1 日发生争议，丙于 2019 年 12 月 10 日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于 12月 30 日判定该合同无效。则此合同自（ ）无效。
A.2019年3月20日
B.2019年4月20日
C.2019年12月30日
D.2019年12月10日
正确答案：B
70、（2014年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量称为（ ）。
A.流水节拍
B.流水步距
C.流水节凑
D.流水能力
正确答案：D
71、下列关于项目资本金的管理的说法正确的是（ ）。
A.投资项目的资本金一次认缴，并根据批准的建设进度按比例逐年到位
B.投资项目的资本金根据批准的建设进度按比例认缴，并逐年到位
C.投资项目资本金只能用于项目建设，不得挪作它用，但可以抽回
D.资本金不落实的投资项目，贷款银行认定后才允许开工建设
正确答案：A
72、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（ ）。
A.财务杠杆作用下滑
B.负债融资成本降低
C.负债融资难度提升
D.市场风险承受力增强
正确答案：C
73、在下列合同中，()合同是可撤销的合同。
A.造成对方人身伤害而免责的
B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的
C.在订立时显失公平的
D.违反法律强制规定的
正确答案：C
74、（2016年考题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（ ）个采暖期、供冷期。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案：B
75、某企业从银行借入一笔 1 年期的短期借款，年利率为 12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，不正确的有（ ）。
A.年有效利率为12%
B.月有效利率为1%
C.月名义利率为1%
D.季度有效利率大于3%
正确答案：A
76、（2015年真题）投资方案资产负债率是指投资方案各期末（ ）的比率。
A.长期负债与长期资产
B.长期负债与固定资产总额
C.负债总额与资产总额
D.固定资产总额与负债总额
正确答案：C
77、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（ ）。
A.招标人不得修改已发出的招标文件
B.投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明
C.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以视为有效投标文件,招标人应当接受
D.开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行
正确答案：D
78、与BOT相比，TOT方式的特点说法不正确的是（　）。
A.TOT是通过已建成项目为新项目进行融资，而BOT是为筹建中的项目进行融资
B.TOT避开了风险，只涉及转让经营权，不存在产权、股权问题
C.从东道国政府的角度看，TOT不能缓解中央和地方财政的支出压力
D.TOT方式既可回避建设中超支、停建或建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益
正确答案：C
79、根据《标准设计施工总承包招标文件》，（　　）承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单。
A.缺陷责任期终止证书签发前
B.缺陷责任期终止证书签发后
C.工程接收证书颁发前
D.工程接收证书颁发后
正确答案：B
80、针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要研究对象。
A.成本和数量占比均高
B.成本占比高而数量占比小
C.成本和数量占比均低
D.成本占比小而数量占比高
正确答案：B
81、（2018年考题）根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（ ）日内向行政监督部门投诉。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案：A
82、（2020年真题）根据《政府采购法》实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（ ）确定。
A.省级以上人民政府
B.国务院相关主管部门
C.省级政府采购主管部门
D.国务院采购主管部门
正确答案：A
83、根据《造价工程师注册管理办法》的规定，造价工程师初始注册和续期注册的有效期限（　）。
A.分别为4年和2年
B.分别为4年和1年
C.均为2年
D.均为4年
正确答案：D
84、工程网络计划费用优化中，基本思路是应找出（ ）的关键工作作为压缩持续时间的对象。
A.直接费用率最小
B.持续时间最长
C.直接费用率最大
D.资源强度最大
正确答案：A
85、在进行项目融资时，TOT方式的过程是（）。
A.建设→移交→运营
B.建设→运营→移交
C.移交→运营→移交
D.建设→拥有→运营
正确答案：C
86、价值工程应用对象的功能评价值是指（）。
A.可靠地实现用户要求功能的最低成本
B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比
C.可靠地实现用户要求功能的最高成本
D.价值工程应用对象的功能重要性系数
正确答案：A
87、用增量投资内部收益率（△IRR） 法比选计算期相同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（ ）。
A.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案
B.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案
C.△IRR大于基准收益率时，选择内部收益率小的方案
D.△IRR大于基准收益率时，选择内部收益率大的方案
正确答案：B
88、关于偿债能力指标的说法，正确的是（ ）。
A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高　　
B.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越低
C.偿债备付率越高，表明可以用于还本付息的资金保障越低
D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强
正确答案：A
89、提存是合同终止的情形之一，债务人将标的提存后，债权人领取提存物的权利期限为（　）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
正确答案：C
90、为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（　　）的方法。
A.基准收益率
B.投资收益率
C.投资报酬率
D.内部收益率
正确答案：A
91、下列关于总分包模式的叙述不正确的是（ ）。
A.建设单位与总承包单位签订合同
B.建设单位同时与各专业分包单位存在合同关系
C.可发挥总承包单位多层次协调的积极性
D.获得高额利润的潜力比较大
正确答案：B
92、工程网络计划费用优化是通过()寻求工程总成本最低时的工期安排。
A.调整组合直接费用率最小的关键工作的逻辑关系
B.缩短组合直接费用率最大的关键工作的持续时间
C.缩短组合直接费用率最小的关键工作的持续时间
D.调整组合直接费用率最大的关键工作的逻辑关系
正确答案：C
93、价值工程的核心是对产品进行（）分析。
A.成本
B.价值
C.功能
D.寿命
正确答案：C
94、关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出
B.投标报价应在第一阶段提出
C.编制招标文件应在第一阶段进行
D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
正确答案：B
95、（2015年真题）固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（ ）。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
正确答案：A
96、（2021年真题）在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（ ）指标。
A.抗风险能力
B.财务生存能力
C.盈利能力
D.偿债能力
正确答案：D
97、（2017年考题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。
A.融资成本较高
B.股东拥有公司控制权
C.股息不固定
D.股利可在税前扣除
正确答案：A
98、（2016年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（ ）。
A.计算机机房工程
B.轻钢结构工程
C.土方开挖工程
D.外墙防水工程
正确答案：C
99、（2019年真题）下列项目融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（ ）方式。
A.BOT　
B.PPP　
C.ABS　
D.TOT
正确答案：C
100、已知某工作总时差为 7 天，最迟完成时间为第 15 天，最早开始时间为第 5 天，则该工作 的持续时间为（ ）。
A.8天
B.7天
C.4天
D.3天
正确答案：D
101、根据我国《建筑法》规定，下列表述中正确的是（　）。
A.在建工程因故中止施工之日起3 个月内向施工许可证颁发机关报告
B.建筑工程发包分为招标发包和邀请发包两类
C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位工程负责
D.鼓励施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
正确答案：D
102、下列选项中属于施工方案的工程概况内容的是（ ）。
A.设计简介
B.工程施工目标
C.施工流水段
D.工程施工重点
正确答案：A
103、甲施工单位于 2019 年 3 月 20 日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于 2019 年 4 月 20 日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于 2019 年12 月 1 日发生争议，丙于 2019 年 12 月 10 日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于 12月 30 日判定该合同无效。则此合同自（ ）无效。
A.2019年3月20日
B.2019年4月20日
C.2019年12月30日
D.2019年12月10日
正确答案：B
104、对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出：①生产经营耗费②偿还借款利息③缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金，正确程序是（　　）。
A.①②③④
B.①③②④
C.③①②④
D.①③④②
正确答案：B
105、下列关于内部收益率的说法中，正确的是（ ）。
A.内部收益率能够反映投资过程的收益率
B.内部收益率是初始投资在整个计算期内的盈利率
C.内部收益率计算简单且不受外部指标影响
D.任何项目的内部收益率都是唯一的
正确答案：A
106、投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（　）。
A.工程量大而其他投标人都可以做的工程
B.一般房屋建筑工程
C.非急需工程；支付条件好的工程
D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标
正确答案：D
107、根据《合同法》规定，下列关于承诺的说法，正确的是()。
A.承诺期限自要约发出时开始计算
B.承诺通知一经发出不得撤回
C.承诺可对要约的内容做出实质性变更
D.承诺的内容应当与要约的内容一致
正确答案：D
108、（2016年考题）合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）
A.承诺通知到达要约人
B.受要约人依法撤销承诺
C.要约人在承诺期限内未作出承诺
D.受要约人对要约合同做出实质性质变更
正确答案：D
109、根据《外商投资产业指导目录》，必须由中方控股的项目是（ ）。
A.综合影剧院项目
B.铁路干线路网
C.超大型公共建设项目
D.农业深加工项目
正确答案：B
110、按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于(　　)。
A.意外风险和不可预见因素索赔
B.工程加速索赔
C.工程延误索赔
D.合同被迫终止的索赔
正确答案：B
111、（2019年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为( )天。
A.10
B.12
C.16
D.18
正确答案：D
112、（2015年考题）某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。
A.90
B.96
C.98
D.104
正确答案：D
113、考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形有（）。
A.金额相等，发生在相同时点
B.金额不等，发生在不同时点
C.金额不等，但分别发生在期初和期末
D.金额相等，发生在不同时点
正确答案：D
114、根据《标准勘察招标文件（2017 年版）》规定，下列合同文件中，解释效力最高的是指（ ）。
A.专用合同条款
B.发包人要求
C.勘察纲要
D.投标函及投标函附录
正确答案：D
115、某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（ ）
A.11月11日
B.11月16日
C.11月21日
D.12月1日
正确答案：C
116、工程网络计划工期优化的目的是使（　　）。
A.计划工期满足合同工期
B.计算工期满足计划工期
C.要求工期满足合同工期
D.计算工期满足要求工期
正确答案：D
117、下列控制措施中，不属于工程项目目标主动控制措施的是（ ）。
A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素
B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素
C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况
D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施
正确答案：D
118、在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统的开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是（ ）。
A.计划评审技术
B.价值分析法
C.赢得值分析法
D.因素分析法
正确答案：A
119、某房地产开发企业与设计企业订立一份工程设计合同，约定设计费用为100万元，房地产开发企业支付定金10万元，同时，约定任何一方不履行合同应支付违约金15万元。合同到期时，设计企业无法交付设计成果，该房地产开发企业为最大限度保护自己的利益，有权请求（）。
A.设计企业双倍返还定金20万元
B.设计企业支付违约金15万元
C.设计企业双倍返还定金20万元，同时要求支付违约金15万元
D.设计企业支付违约金15万元，同时要求返还支付的定金10万元
正确答案：D
120、根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。
A.违约责任以合同成立为前提
B.违约责任与侵权责任和缔约过失责任相同
C.违约责任以违反合同义务为要件
D.违约责任必须以支付违约金的方式承担
正确答案：C
121、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（ ）方式筹措资本金。
A.银行贷款
B.国外借款
C.发行可转换债券
D.融资租赁
正确答案：C
122、下列不属于互斥方案动态分析方法的是( )。
A.净现值法
B.净年值法
C.增量投资内部收益率法
D.增量投资回收期法
正确答案：D
123、限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑（　）。
A.投资方案全寿命期费用
B.建设周期对投资效益的影响
C.投资方案投产后的使用费
D.资金的时间价值
正确答案：D
124、建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（　　）。
A.流水步距
B.流水节拍
C.流水强度
D.流水节奏
正确答案：B
125、关于Partnering模式的说法，正确的是（　）。
A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议
B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式
C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与
D.Partnering协议不是法律意义上的合同
正确答案：D
126、在工程项目成本管理中，由进度偏差引起的累计成本偏差可以用（　）的差值度量。
A.已完工程计划成本与拟完工程计划成本
B.已完工程计划成本与已完工程实际成本
C.已完工程实际成本与拟完工程计划成本
D.已完工程实际成本与已完工程计划成本
正确答案：A
127、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（　）。
A.生产厂家
B.市场价格
C.规格、型号
D.保修期限
正确答案：C
128、下列关于 PPP 的说法正确的是（ ）。
A.广义上的PPP泛指公共部门与私营部门为提供公共产品或服务而建立的长期合作关系
B.广义上的PPP泛指政府在项目公司中占股份来加强对项目的控制
C.PPP模式适用于风险小、价格稳定的基础设施项目
D.财政部门（或政府和社会资本合作中心）组织编制PPP项目实施方案
正确答案：A
129、在英国建设工程标准合同体系中，（ ）体系是主要合同体系之一。
A.ACA
B.JCT
C.AIA
D.ICE
正确答案：B
130、工程项目多方案比选均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。下列属于技术方案比选的现代方法的是（ ）。
A.总费用现值比较法
B.经验判断法
C.方案评分法
D.目标规划法
正确答案：D
131、对于以提供公共产品服务于社会为目标的非经营项目，其项目的财务收益是（　）。
A.政府补贴
B.营业收入
C.经营收费
D.可供分配利润
正确答案：A
132、估算工业项目外购原材料和燃料动力费时，相应的采购价格应按()计算。
A.出厂价格
B.入库价格
C.评估价格
D.影子价格
正确答案：B
133、为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（　　）。
A.明确造价控制人员及其任务
B.严格审查初步设计
C.严