建设工程量清单计价规范(2013版).doc
《建设工程量清单计价规范(2013版).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程量清单计价规范(2013版).doc(67页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2013工程量清单计价规范1 总 则1。0。1 为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法等法律法规,制定本规范。1。0.2 本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。1.0.3 建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。1。0。4 招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专专业资格的工程造价人员承担。1。0。5 承担工程造价文件的编制与核对的工程
2、造价人员及其所在单位,应对工程造价文件的质量负责。1.0。6 建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。1.0。7 建设工程发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 2 术 语2.0。1 工程量清单载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。2.0。2 招标工程量清单招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括其说明和表格。2。0。3 已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格,经算术性错误修正(如有
3、)且承包人已确认的工程量清单,包括其说明和表格。2。0。4 分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分,是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程;分项工程是分部工程的组成部分,是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。2。0。5 措施项目为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。2。0。6 项目编码分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识.2。0。7 项目特征构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。2。0。8 综合单价完成一个规定清单项目所需的人工
4、费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。2.0。9 风险费用隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用.2。0。10 工程成本承包人为实施合同工程并达到质量标准,在确保安全施工的前提下,必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。2。0.1l 单价合同发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。2。0.12 总价合同发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工
5、合同.2.0。13 成本加酬金合同承包双方约定以施工工程成本再加合同约定酬金进行合同价款计算、调计算、调整和确认的建设工程施工合同.2。0.14 工程造价信息工程造价管理机构根据调查和测算发布的建设工程人工、材料、工程设备、施工机械台班的价格信息,以及各类工程的造价指数、指标。2.0.15 工程造价指数反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。包括按单位或单项工程划分的造价指数,按工程造价构成要素划分的人工、材料、机械等价格指数。2。0.16 工程变更合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间
6、的改变;设计图纸的修改;施工条件的改变;招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。2。0。17 工程量偏差承包人按照合同工程的图纸(含经发包人批准由承包人提供的图纸)实施,按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差。2。0。18 暂列金额 招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项.用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。2。0。19 暂估价
7、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。2.0。20 计日工在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式.2。0.21 总承包服务费总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包,对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。2。0。22 安全文明施工费在合同履行过程中,承包人按照国家法律、法规、标准等规定,为保证安全施工、文明施工,保护现场内外环境和搭拆临时设施等所采用的措施而发生的费用。2。0。23 索赔在工程合同履行过程中,合
8、同当事人一方因非己方的原因而遭受损失,按合同约定或法律法规规定承担责任,从而向对方提出补偿的要求。2。0。24 现场签证发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明.2。0.25 提前竣工(赶工)费承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施,使合同工程工期缩短,由此产生的应由发包人支付的费用。2。0。26 误期赔偿费承包人未按照合同工程的计划进度复施工,导致实际工期超过合同工期(包括经发包人批准的延长工期),承包人应向发包人赔偿损失的费用.2。0。27 不可抗力发承包双方在工程合同签订时不能预见的,对其发生的后果不能避免,并且不能克
9、服的自然灾害和社会性突发事件.2.0。28 工程设备指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。2.0。29 缺陷责任期指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限.2.0。30 质量保证金发承包双方在工程合同中约定,从应付合同价款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。2。0。31 费用承包人为履行合同所发生或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。2。0。32 利润承包人完成合同工程获得的盈利。2。0。33 企业定额施工企业根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平而编制的人工、材料
10、和施工机械台班等消耗标准。2。0。34 规费根据国家法律、法规规定,由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的,应计入建篷筑安装工程造价的费用。2.0。35 税金国家税法规定的应计人建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加.2。0.36 发包人具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人,本规范有时又称招标人。2。0.37 承包人被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人,本规范有时又称投标人.2。0。38 工程造价咨询人取得工程造价咨询资质等级证书,接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事
11、人以及取得该当事人资格的合法继承人。2。0.39 造价工程师取得造价工程师注册证书,在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员.2。0.40 造价员取得全国建设工程造价员资格证书,在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。2。0.41 单价项目工程量清单中以单价计价的项目,即根据合同工程图纸(含设计变更)和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量,与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目.2。0。42 总价项目工程量清单中以总价计价的项目,即此类项目在相关工程现行国家计量规范中无工程量计算规则,以总价(或计算基础乘费率)计算的项目。2。0。43 工程计量发承包双方
12、根据合同约定,对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。2.0.44 工程结算发承包双方根据合同约定,对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认。包括期中结算、终止结算、竣工结算。2.0.45 招标控制价招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法,以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。2。0。46 投标价投标人投标时响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。2。0.47 签约合同价(合同价款)发承包双方在工程合同中约定的工程造价,即包括了分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金
13、的合同总金额。2.0.48 预付款在开工前,发包人按照合同约定,预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需的材料、工程设备,以及组织施工机械和人员进场等的款项。2.0。49 进度款在合同工程施工过程中,发包人按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项,也是合同价款期中结算支付.2.0.50 合同价款调整在合同价款调整因素出现后,发承包双方根据合同约定,对合同价款进行变动的提出、计算和确认.2.0.51 竣工结算价发承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定,按照合同约定确定的,包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整,是承包按合同约定完成了全部承包工作后,发包人应付给承包人
14、的合同总金额。2。0。52 工程造价鉴定工程造价咨询人接受人民法院、仲裁机关委托,对施工合同纠纷案件中的工程造价争议,运用专门知识进行鉴别、判断和评定,并提供鉴定意见的活动。也称为工程造价司法鉴定. 3 一般规定3.1 计价方式3。1.1 使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价。3。1。2 非国有资金投资的建设工程,宜采用工程量清单计你。3。1。3 不采用工程量清单计价的建设工程,应执行本规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定.3.1.4 工程量清单应采用综合单价计价。3。1.5 措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用.3
15、.1。6 规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。3。2发包人提供材料和工程设备3。2.1 发包人提供的材料和工程设备(以下简称甲供材料)应在招标文件中按照本规范附录L。1的规定填写发包人提供材料和工程设备一览表,写明甲供材料的名称、规格、数量、单价、交货方式、交货地点等.承包人投标时,甲供材料单价应计人相应项目的综合单价中,签约后,发包人应按合同约定扣除甲供材料款,不予支付。3。2.2 承包人应根据合同工程进度计划的安排,向发包人提交甲供材料交货的日期计划。发包人应按计划提供.3。2。3 发包人提供的甲供材料如规格、数量或质量不符合合同要求,或由于发包人原
16、因发生交货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并应向承包人支付合理利润。3.2.4 发承包双方对甲供材料的数量发生争议不能达成一致的,应按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算。3。2.5 若发包人要求承包人采购已在招标文件中确定为甲供材料的,材料价格应由发承包双方根据市场调查确定,并应另行签订补充协议。3.3 承包人提供材料和工程设备3.3.1 除合同约定的发包人提供的甲供材料外,合同工程所需的材料和工程设备应由承包人提供,承包人提供的材料和工程设备均应由承包人负责采购、运输和保管。3。3。2 承包人应按合同约定将采购材料和工程设备
17、的供货人及品种、规格、数量和供货时间等提交发包人确认,并负责提供材料和工程设备的质量证明文件,满足合同约定的质量标准.3.3。3 对承包人提供的材料和工程设备经检测不符合合同约定的质量标准,发包人应立即要求承包人更换,由此增加的费用和(或)工期延误应由承包人承担.对发包人要求检测承包人已具有合格证明的材料、工程设备,但经检测证明词该项材料、工程设备符合合同约定的质量标准,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润.3。4 计价风险3.4。1 建设工程发承包,必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围,不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围
18、。3。4。2 由于下列因素出现,影响合同价款调整的,应由发包人承担:国家法律、法规、规章和政策发生变化;省级或行业建设主管部门发布的人工费调整,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外;由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整.因承包人原因导致工期延误的,应按本规范第9.2。2条、第9.8。3条的规定执行。3。4.3 由于市场物价波动影响合同价款的,应由发承包双方合理分摊,按本规范附录。2或L。3填写承包人提供主要材料和工程设备一览表作为合同附件;当合同中没有约定,发承包双方发生争议时,应按本规范第9。8. 19.8.3条的规定调整合同价款。3.4.4 由于承包人使用机械设备、
19、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的,应由承包人全部承担。3.4。5 当不可抗力发生,影响合同价款时,应按本规范第9。10节的规定执行。 4 工程量清单编制4。1 一般规定4.1。1 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。4。1。2 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性应由招标人负责.4.1。3 招标工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工量、索赔等的依据之一.4。1。4 招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制,应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费
20、和税金项目清单组成。4.1.5 编制招标工程量清单应依据:1 本规范和相关工程的国家计量规范;2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法;3 建设工程设计文件及相关资料;4 与建设工程有关的标准、规范、技术资料;5 拟定的招标文件;6 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案;7 其他相关资料.4.2 分部分项工程项目4。2.l 分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。4。2。2 分部分项工程项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、顶特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。4。3 措施项目4。3。1 措施项目清单
21、必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。4。3。2 措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。4。4 其他项目4。4。1 其他项目清单应按照下列内容列项:1 暂列金额;2 暂估价,包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价;3 计日工;4 总承包服务费。4.4.2 暂列金额应根据工程特点按有关计价规定估算.4。4。3 暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算,列出明细表;专业工程暂估价应分不同专业,按有关计价规定估算,列出明细表。4。4。4 计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量。4。4.5 总承包服务费应列出服务项目及其内容等。4。4。6 出现本规范
22、第4。4。l条未列的项目,应根据工程实际情况补充。4。5 规 费4.5。1 规费项目清单应按照下列内容列项:1 社会保险费:包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费;2 住房公积金;3 工程排污费。4。5。2 出现本规范第4.5.1条未列的项目,应根据省级政府或省级有关部门的规定列项。4.6 税 金4.6.1 税金项目清单应包括下列内容:1 营业税;2 城市维护建设税;3 教育费附加;4 地方教育附加。4.6。2 出现本规范第4.6。1条未列的项目,应根据税务部门的规定列项。 5 招标控制价5.1 一般规定5.1。1 国有资金投资的建设工程招标,招标人必须编制招标控制价.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程量 清单 计价 规范 2013
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。