监理工程师考试《投资控制》章节习题:第二章.doc
《监理工程师考试《投资控制》章节习题:第二章.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《监理工程师考试《投资控制》章节习题:第二章.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2013年监理工程师考试投资控制章节习题:第二章案 例【背景材料】某工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同规定如下:1.开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款;2.业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三个月底全部扣完;3.预付款在最后两个月扣除,每月扣50%;4.工程进度款按月结算,不考虑调价;5.业主供料价款在发生当月的工程款中扣回;6.若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还给施工单位;7.经业主签认的
2、施工进度计划和实际完成产值如表1所示。表1施工进度计划和实际完成产值表该工程施工进入第四个月时,由于业主资金出现困难,合同被迫终止。为此,施工单位提出以下费用赔偿要求:(1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料,计50万元;(2)因设备撤回基地发生的费用10万元;(3)人员遣返费用8万元。【问题】1.该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?【答疑编号911050301】【参考答案】工程预付款为:56020%=112(万元)保留金为:5605%=28(万元)【问题】2.第一个月到第三个月监理工程师各月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少万元?【答疑编号91105030
3、2】【参考答案】第一个月:签证的工程款为:70(1-10%)=63(万元)应签发的付款凭证金额为:63-8=55(万元)第二个月:本月实际完成产值不足计划产值的90%,即(90-80) 90100%=11.1%签证的工程款为:80(1-10%)-808%=65.60(万元)应签发的付款凭证金额为:65.6-12=53.60(万元)第三个月:本月扣保留金为:28-(70+80) 10%=13(万元)签证的工程款为:120-13=107(万元)应签发的付款凭证金额为:107-15=92(万元)【问题】3.合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元?【答疑编号911050303】【参考答案】合同
4、终止时,业主已支付给施工单位的各类工程款为:112+55+53.6+92=312.60(万元)【问题】4.合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理?业主应补偿多少万元?【答疑编号911050304】【参考答案】(1)已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。(2)施工设备迁移费补偿10万元的要求不合理。应补偿:(560-70-80-120)56010=5.18(万元)(3)施工人员遣返费补偿8万元的要求不合理。应补偿:(560-70-80-120)5608=4.14(万元)合计:50+5.18+4.14=59.32(万元)【问题】5.合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款?【答疑编
5、号911050305】【参考答案】合同终止后,业主共应向施工单位支付工程款:70+80+120+59.32-8-12-15=294.32(万元)案 例【背景材料】某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程,经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工,并签订了施工承包合同。合同价为1600万元,工期为130天。合同规定:业主与承包方“提前或延误工期一天,按合同价的万分之二进行奖罚”,“石材及主要设备由业主提供,其他材料由承包方采购”。施工方与石材厂商签订了石材购销合同;业主经与设计方商定,对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。施工进行到第20天时,因业主原因工程变
6、更停工9天;施工进行到第36天时,因业主方挑选确定石材,使部分工程停工累计达16天(均位于关键线路上),施工方10天内提出了索赔意向通知;施工进行到第52天时,业主方挑选确定的石材送达现场,进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求,监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换,因此延误工期5天。石材厂商要求承包方支付退货运费,承包方拒绝。工程结算时,承包方因此向业主方要求索赔。施工进行到第73天时,该地遭受罕见暴风雨袭击,施工无法进行,延误工期2天,施工方5天内提出了索赔意向通知;施工进行到第137天时,施工方因人员调配原因,延误工期3天。最后,工程在152天后竣工
7、。工程结算时,施工方向业主方提出了索赔报告并附索赔有关的材料和证据,各项索赔要求如下:1.工期索赔(1)因设计变更造成工程停工,索赔工期9天;(2)因业主方挑选确定石材造成工程停工,索赔工期16天;(3)因石材退换造成工程停工,索赔工期5天;(4)因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工,索赔工期2天。(5)因施工方人同调配造成工程停工,索赔工期3天。2.经济索赔3516000.02%=11.2(万元)3.工期奖励1316000.02%=4.16(万元)【问题】1.哪些索赔要求能够成立?哪些不能成立?为什么?【答疑编号911050306】【参考答案】能够成立的索赔有:因设计变更造成工程停工的索赔;因业
8、主方挑选确定石材造成工程停工的索赔;因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工的索赔。不能够成立的索赔有:因石材退换造成工程停工的索赔(应由施工方向石材厂商按合同索赔);因施工方人员调配造成工程停工的索赔。【问题】2.上述工期延误索赔中,哪些应由业主方承担?哪些应由施工方承担?【答疑编号911050307】【参考答案】应由业主方承担的有:因设计变更造成工程停工,按合同补偿,工期顺延;因业主方挑选确定石材造成工程停工,按合同补偿,工期顺延;因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工,承担工程损失,工期顺延。应由施工方承担的有:因遭受罕见暴风雨袭击造成的施工损失;因施工方人员调配造成的停工,自行承担施工损失,工期不予
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投资控制 监理 工程师 考试 投资 控制 章节 习题 第二
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。