墙绘合同协议书.doc

墙绘合同协议书甲方：乙方：电话：电话：地址：地址：甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行墙体绘画服务有关事宜达成一致，签订本合同。合同主要服务内容如下：一、工程概况1、绘制地点:2、绘制面积：平方米（以实际绘制平方米为准)3、绘制日期:年月日4、绘制周期：天数5、服务费用:每平方米单价以元计合计总金额为：元(以实际绘制面积计算总金额为准）二、质量及安全要求 1、使用颜料为丙烯颜料，采购颜料、人工、施工质量全由乙方全权负责。 2、在绘制墙体一年内如颜料出现脱落或起裂现象，由乙方负责免费修补。 3、由于墙体自身质量问题引起的脱落或起裂等情况乙方均不负责. 4、绘制图案为双方协商以认可的图案为准。绘制中,甲方如有特殊绘制项目或特殊质量要求,双方确认增加的费用，应另签订补充合同。样板图案和实际施工人工手绘图案合理差距。三、1、本工程材料由乙方购买，乙方有义务及责任凭其丰富经验挑选质量保证，价格合理的工程材料。2、在进行高空作业时,甲方有义务负责乙方绘画人员的人身安全。因下列原因造成工期延期,经甲方确认，工期相应顺延:(1)经双方同意的工程量变化或设计变更;（2）不可抗力;（3）甲方同意工期顺延的其它情况。（4）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签订工期变更协议。(5）因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方未按期支付工程价款，合同工期相应顺延.（6）因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延.四、工程质量及验收工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致,签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 1. 甲乙双方应共同进行中间工程验收。(如因原墙面处理引起的受潮，起泡，人为损坏壁画责任问题均与乙方无关).3. 面积计算方式：画面的最长处乘以最宽处来计算。 4。 保修期1年（人为破坏和墙面自身问题除外）。三、本定单文件(共一页）一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。四、违约责任及争议解决 1、乙方如违反本合同有关规定，甲方有权停止向其支付相关应付款。 2、甲方如违反本合同有关规定，乙方有权暂停提供有关服务,同时客户已交付的一切费将不获返还。 3、本合同的订立，执行和解释及争议的解决均适用于中华人民共和国法律。 4、如各方就本合同内容或其执行发生任何争议，可友好协商，协商不成，任何一方可将争议或纠纷提交被告所在地的人民法院裁决.五、付款方式合同签定后，甲方在乙方施工前4天支付3000元人民币作为首款。余款将在乙方绘制完成后甲方认可确定后两个工作日内一次性支付。甲方：乙方：授权代表人：授权代表人:日期:日期：