专用本绿化-招标文件.doc
《专用本绿化-招标文件.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专用本绿化-招标文件.doc(75页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件 专用本 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件晋江专用本(2010年版试用本)招标项目名称: 晋江市市区七条道路景观整治工程 招标编号: 晋政施招【2011】1020036 招标人: 晋江市市政园林局 (公章)招标代理机构: 北京恒乐工程管理有限公司 (公章)招标文件备案日期: 2011 年 10 月 21日第18页 说 明为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动,保障招标人和投标人的合法权益,根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、福建省招标投标条例等法律法规的规定,结合晋江市的实际情况和有
2、关规定,根据福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(2008年版)编制晋江市专用本,经批准同意在我市试行,各招标人、招标代理机构、投标人和评标专家在使用过程中有何意见或建议,请及时与晋江市建设工程造价管理站联系.联系电话:0595-82031768 晋江市规范建设与房产管理局 二一年五月一日使用说明1. 福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件(2008年版)(以下简称标准施工招标文件),适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目,包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。2. 标准施工招标文件由通用本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知(
3、如有时)组成.通用本是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的,由省建筑业协会招投标分会统一印制,由招标人和投标人自行购买和使用。专用本是在福建省标准施工招标文件之专用本的基础上结合本市具体情况编制而成,适用于我市依法必须进行招标的房屋建筑与市政基础设施工程施工招标项目,由招标人按照标准施工招标文件规定的格式和内容要求编制和发售.3. 通用本的内容,一般情况下必须全部执行,如有特殊情况,招标人需要修改补充的,应当按照专用本中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中,并不得违反法律、法规、规章及有关规定。4. 标准施工招标文件的通用
4、本和专用本以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)为对应关联关系,可相互解释、互为说明。专用本内有约定的招标文件内容,从专用本的约定;专用本无专门约定的,从通用本的约定.如某些内容前后不一致,则通用本与专用本不一致的,以专用本为准,专用本与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)不一致的,以后者内容为准,不同时间上对同一内容的多种描述,以最后发出的内容为准.标准施工招标文件中以双下划线标识的为实质性要求和条件;以空格下划线标示的,由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。5. 采用邀请招标方式招标的,本招标文件的第1章“招标公告修改为“投标邀请书”,具体内容由招标
5、人参照招标公告的内容编制。6. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程,应当采用工程量清单招标.采用工程量清单招标的项目,工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人,其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。7. 在招标项目的招投标过程中,招标人委托招标代理机构招标的,则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜,并承担相应责任.8. 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时,应优先选用本地的名优产品。第二版印刷与第一版印刷修正说明:第2节 专用合同条款:1、原1.6。1发包人向承包人
6、提供图纸数量为:3套修改为“发包人向承包人提供图纸数量为:5套;2、原2。3发包人提供施工场地和有关资料的时间:在工程施工开工日期前2天。修改为“发包人提供施工场地和有关资料的时间:在工程施工开工日期前7天”;3、原17。2。1在合同签订后,发包人收到承包人的履约保函和预付款保函后7天内,修改为“在合同签订后,发包人收到承包人的履约保证金或履约保函后7天内”;4、原24。1争议的解决方式: 向晋江市仲裁机构提请仲裁,或向项目所在地的人民法院提起诉讼。修改为“争议的解决方式: 泉州市仲裁委员会晋江分会;第5节合同价款的约定和调整5、(一)合同价款方式中人工费、材料费和机械设备费等不因政策或市场价
7、格的变化而调整修改为“材料费和机械设备费等不因政策或市场价格的变化而调整”;6、(二)、价格调整因素和调整方法1.2。3福建工程造价信息修改为“泉州工程造价管理”。目录使用说明1第1章 招标公告5第2章 投标须知及投标须知前附表8第1节 投标须知前附表9第2节 投标须知17投标须知内容见招标文件通用本17投标须知内容修改表17通用本补正数据表18第3章 评标办法和标准19第1节 评标办法和标准评标办法和标准见招标文件通用本20第2节评标办法和标准数据表评标办法和标准数据表24第4章 合同条款及格式27第1节 通用合同条款28通用合同条款内容见招标文件通用本28通用合同条款补正表29第2节 专用
8、合同条款30第3节 合同附件格式47合同附件格式内容见招标文件通用本47第5章 工程量清单48第1节 说明49工程量清单说明内容见招标文件通用本47第2节 招标项目工程量清单50招标项目工程量清单内容由招标人另册提供50第6章 招标图纸51第1节 招标图纸目录52第2节 招标图纸53招标图纸由招标人另册提供54第7章 技术标准和要求55第1节 招标项目概况和说明56(一) 工程建设地点的现场自然条件56(二) 工程建设地点的现场施工条件56(三) 招标项目说明56第2节 工程建设技术标准57(一) 工程建设标准强制性条文57(二) 招标项目使用的其他工程建设技术标准59(三) 工程设计要求的特
9、殊工程材料、施工工艺标准和要求59第3节 工程预算造价60(一) 本招标项目工程预算造价60(二) 编制依据60(三) 税金税率和工程排污费取费标准60(四) 暂列金额和总承包服务费60(五) 劳保费用及农民工工伤保险费60(六) 风险范围及风险包干系数60(七) 其他要求61第4节 施工现场管理要求62(一) 现场安全防护设施要求62(二) 水土保持与环境要求62(三) 文明施工要求62(四) 施工机具进场要求63(五) 现场管理的其他要求64第5节 合同价款的约定和调整64(一) 合同价款方式64(二) 价格调整因素和调整方法64第6节 投标报价要求66(一) 基本要求66(二) 风险费用
10、66(三) 劳保费用67(四) 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准67(五) 提交投标工程量清单计价电子文件要求67第7节招标人对工程主要材料设备的要求68(一) 技术要求68(二) 质量要求68(三) 参考品牌69第8节 招标人自行采购的材料设备70(一) 招标人自行采购材料设备的供货方式70(二) 招标人自行采购材料设备的供货时间70(三) 招标人自行采购的材料设备一览表70第9节 其他要求71第8章 投标文件格式72第1节 资格审查文件格式73第2节 商务文件格式75第3节 技术文件格式79第1章 招标公告招 标 公 告招标编号:晋政施招【2011】
11、10200361. 招标条件本招标项目 晋江市市区七条道路景观整治工程 (项目名称)已由 晋江市人民政府 (项目审批、核准或备案机关名称)以 2011151号、2011187号、2011192号 (批文名称及编号)批准建设,招标人为 晋江市市政园林局 , 建设资金来自 财政拨款 (资金来源),委托的招标代理单位为 北京恒乐工程管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行 公开(招标方式)招标。2. 项目概况和招标范围2.1. 建设地点: 该工程位于晋江市市区 ;2.2. 工程建设规模: 总投资额约1200万元 ;2.3. 招标范围和内容(划分标段的,说明各标段的划分情况): 本工程分
12、为一个合同段进行招标,招标内容为:崇德路、阳光路、和平路、塘岸街、新华街、迎宾路、泉安路 ;2.4. 工期要求:总工期: 40个日历天;其中各关键节点的工期要求为: / 2.5. 工程质量要求:符合(城市绿化工程质量验收规范)标准,并达到合格;2.6. 本项目(标段)招标有关的单位:2。6。1。咨询单位: 福建省驿涛建设技术开发有限公司 ;2。6。2。设计单位: 厦门安唐景观设计有限公司、厦门上园园林景观工程有限公司 ;2.6.3。代建单位: / ;2.6。4。监理单位: 待定 。3. 投标人资格要求及审查办法3.1. 本招标项目要求投标人具备 建设行政主管部门核发的城市园林绿化专业承包二级及
13、以上资质,具有独立法人资格的企业 .3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人应具备有效的 园林绿化专业 中级及以上技术职称;3.3. 本招标项目不接受(接受、不接受)联合体投标。招标人接受联合体投标的,自愿组成联合体的应由 / 为主办方,且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件;相同专业单位组成的联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级;3.4. 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求:/;“类似工程业绩”是指(下同):自本招标公告发布之日的前5年内(不含发布招标公告当日)完成的并经竣工验收合格的/_;3.5. 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目(标段)施
14、工的能力,具体要求详见招标文件;3.6. 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式: 资格后审 。4. 招标文件的获取凡有意参加投标者,请于2011 年 10 月 21日至2011 年 10 月 27日自行到晋江市建设工程信息网(www.jjce.gov。cn)下载招标文件.5. 评标办法 本招标项目采用的评标办法: 合理区间随机抽取中标人的办法 (合理区间随机抽取中标人的办法、经评审的最低投标价中标法).6. 投标保证金的提交6.1. 投标保证金提交的时间:于投标截止时间前汇到晋江市建设工程招标投标中心账户(开户名:晋江市建设工程招标投标中心,开户银行:中国银行晋江支行,帐号:42475
15、8379456);6.2. 投标保证金提交的方式:必须以银行转帐或电汇形式从法人单位基本帐户汇出,应注明工程招标编号;6.3. 投标保证金提交的金额: 叁拾 万元人民币(下同)。7. 投标文件的递交7.1. 投标文件递交的截止时间(投标截止时间):2011年 11 月 7日 9 时 00 分,提交地点为晋江市建设工程招标投标中心(地点:福建省晋江市世纪大道南路城市展馆);在递交投标文件的同时,投标人的法定代表人或其委托代理人随带本人身份证、(若为委托代理人还应随带授权委托书)及投标人拟派出的项目技术负责人持职称证书和身份证(均须原件)到场核验登记,否则,其投标文件不予接收。7.2. 逾期送达的
16、或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在 福建省招标与采购网、晋江市建设工程信息网(发布公告的媒介名称)上发布。9. 联系方式招标人: 晋江市市政园林局 ;地址: 晋江青阳新华街172号 ,邮编: ;电话: 13599106699 传真: ;联系人: 陈荣军 。招标代理机构: 北京恒乐工程管理有限公司 地址: 晋江市灵源街道曾林社区小区2号楼12A ,邮编: 362000;电话:059588191960 15880813398 传真:0595-88191980;联系人: 张扬 .交易中心名称:晋江市建设工程招标投标中心;地址:福建省晋江市世纪大道南路
17、城市展馆二楼。第2章 投标须知及投标须知前附表第1节 投标须知前附表投标须知前附表说明:(1)本表各项应无例外一一填写,除“不适用”外,不留空白。如某日期一时定不下来,可先填计划日期.(2) 如某栏对本项目不适用,应在相应栏中注明“不适用。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映,并保持原条款号不变。(3)投标须知前附表是投标须知的说明和补充,如两者有矛盾之处,以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容11。1本招标项目招标人和招标代理机构招标人: 晋江市市政园林局 地址: 晋江青阳新华街172号 项目负责人: 陈荣军 电话: 13599106699 招标代理机构: 北京恒乐工
18、程管理有限公司 地址: 晋江市灵源街道曾林社区小区2号楼12A 项目负责人: 张扬 电话: 15880813398、059588191960 21。2本招标项目名称、招标编号和标段划分招标项目名称: 晋江市市区七条道路景观整治工程 招标编号: 晋政施招【2011】1020036 标段划分: 一个标段 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量: 一个标段 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 :一个标段招标人允许中标的标段数量: 一个标段 31。3资金来源和落实情况资金来源: 财政拨款 出资比例: / 资金落实情况: 已落实 41.4本招标项目建设地点该工程位于晋江市市区. 51.
19、5本招标项目的工程建设规模总投资额约1200万元61.6招标范围和内容招标内容为:崇德路、阳光路、和平路、塘岸街、新华街、迎宾路、泉安路,具体详见施工图纸及工程量清单.71。7施工现场状况及周边环境具备施工条件82.1工期要求总工期 40 日历天。房屋建筑工程工期计算依据:依据全国统一建筑安装工程工期定额和福建省建筑安装工程工期定额管理规定。计算应以定额工期为基础,并在以下规定范围内调整,超出以下规定的,即为任意压缩合理工期。1、8层以下民用建筑工程,合同工期不得比定额工期低10%.2、8层以上12层以下民用建筑工程,合同工期不得比定额工期低20。3、12层以上民用建筑工程、工业及其他建筑工程
20、、专业工程,合同工期不得比定额工期低30.4、合同工期确需超出以上规定范围的,须由建设单位组织专家论证,经当地建设行政主管部门同意.92。2工程质量要求1、符合城市绿化工程施工质量验收规范并达到合格标准。2、优质工程:(1)要求达到泉州市优质工程标准,优质工程增加费为 不适用 元;(2)要求达到福建省优质工程标准,优质工程增加费为不适用元; (3)要求达到建设部优质工程标准,优质工程增加费为不适用元。具体计算方法:优质工程增加费=最高控制价Q,Q为优质工程增加费系数,取值如下:泉州市优质工程标准的,Q=2;福建省优质工程标准的,Q=4;建设部优质工程标准的,Q=7%。优质工程增加费不得计入投标
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专用 绿化 招标 文件
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。