建设工程项目内部承包合同书.doc

合同编号2017-001
某某筑工程有限责任公司
项
目
内
部
承
包
合
同
书
二〇一七年三月二十三日
建设工程项目内部承包合同书
发包人: （以下简称甲方）
法定代表人：
承包人：(以下简称乙方）
项目负责人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规，甲方的有关规章制度、管理办法以及甲方与业主所签订的本工程《建设工程施工合同》,结合工程实际，本着安全第一、质量为本、合同为纲、诚实守信的原则,为按期向建设单位提交符合《建设工程施工合同》约定的建筑产品,就本工程内部承包事宜，达成如下合同条款，以共同遵照执行.
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点：
3、工程规模：
4、合同总价：（大写）（小写）￥:元。
5、工程承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中承包范围内约定的全部工程内容。
二、承包方式及经营原则
承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期及文明施工。
经营原则:甲、乙双方实行独立核算、自主经营、自负盈亏，债权、债务自行负责。甲、乙双方严格遵守国家的法律、法规,认真履行合同义务及有关规定，各自承担应负的法律责任和经济责任。
三、工程质量
乙方应严格按照工程设计和国家现行施工及验收规范精心施工、严格管理，对工程施工质量负终身责任。本工程经验收后应达到合格标准。经验收达不到合格标准的，乙方自行承担返工损失.工程在交工验收以后出现的质量责任问题，仍然由乙方负责保修,甲方不承担费用。
四、工程工期：
1、计划开、竣工日期（实际以批准的开工报告计算工期)：
开工日期：；竣工日期：。
2、工期（日历天）:天，中途停工或延期按与业主所签《建设工程施工合同》中的条款执行,工期责任由乙方承担。
五、甲方权利和义务
1、与业主签订《建设工程施工合同》并根据工程的实际情况签订必要的补充合同。承担或协助乙方编制施工图预结算及审核批准工作，其费用由乙方承担。
2、按要求提供给乙方承建工程所需要的证件、复印件等手续资料，协助乙方做好与建设单位及其它单位的联络协调工作.
3、协调解决和处理乙方的工程质量、施工安全事故，费用由乙方承担.
4、监督、检查乙方的财务收支情况,特别是民工工资方面的支付情况，按规定收取乙方的工程管理费及其他费用。
5、组织联系有关岗位、工种的学习培训工作，发生费用由乙方承担。
6、检查、指导、监督乙方施工合同及施工组织设计的执行情况，包括文明施工、安全生产、工程质量、工期、信誉和财务开支等,对发现的问题有权要求乙方整改、返工直至停工。
7、如发现乙方没有能力或不认真履行与业主所签《建设工程施工合同》和本《承包合同》、管理不善、质量低劣、工期延误、安全事故频发经责令整改无果，甲方有权中止本承包合同，另行委派其他项目部施工，由此发生的一切责任和经济损失由乙方承担.
六、乙方权利和义务
1、严格履行甲方与业主所签《建设工程施工合同》和本《承包合同》所约定的义务，认真编制施工组织设计,报公司技术部门及有关部门批准后实施。
2、根据招标文件及与业主签订的《建设工程施工合同》的约定，乙方向业主支付履约保证金、民工工资保证金、安全生产保证金等项保证金,保证金按与业主签订的《建设工程施工合同》约定的时间如数返回乙方。
3、服从当地相关行业主管部门的管理，办理工程所需的各种证件和手续，缴纳相关费用。
4、接受甲方职能部门对工程质量、施工安全的监督、检查及整改工作，服从甲方对工程质量事故及施工安全责任事故的处理。
5、加强项目部财务管理，建立健全财务帐目，按规定及时足额支付民工工资，按时报送各种财务统计报表。乙方每月25日向公司上报本月完成工程量及下月进度计划.
6、在与甲方签订内部承包合同时，在甲方办公室办理“项目部公章"备案手续,由甲方统一保管，乙方劳务用工、材料采购合同加盖“项目部公章"，需到甲方办公室登记并经乙方签字后给予办理。
7、管理人员必须按规定持证上岗，无证人员应及时安排培训学习获取上岗证书。实行合同用工制度及持证上岗制度，所有用工必须查验本人的合法身份证明.甲方派驻工地的工作人员工资及二金（养老、医保）由乙方负担，由乙方每月交甲方统一发放。
8、严格按照施工图纸、规范、工期要求组织施工，任何一方造成的损失和处罚，由责任方承担，乙方承担质量终身责任.
9、严格按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、现行建筑安全规范规程以及甲方关规定进行施工，接受甲方职能部门对施工安全的监督和检查.
10、坚持文明施工,创建文明工地.施工场地的文明施工必须遵守省、市、公司文明施工的相关规定.项目部必须按公司统一规定设置围墙、大门,并贴公司标志，标牌。
11、行业规定需参加保险的各工种人员必需按规定办理保险，以减小经营风险，费用自理,保险凭据交甲方存验。
12、凡施工过程中发生的安全质量事故、人身伤亡以及其它一切意外事故等，均由乙方负责,承担经济责任和法律责任，并及时上报甲方。
13、按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整的竣工资料,竣工验收报告和其他有关资料一式四份.
14、工程竣工验收交付使用后，在法定或合同保修期内，乙方应严格执行保修规定,履行保修义务。对保修期内出现的质量问题，乙方须及时到现场处理、整改，直至符合要求，乙方承担保修费用.在甲方发出保修指令24小时内乙方未达到现场安排保修，甲方有权安排他人进行维修消除缺陷，维修费由乙方承担。保修期满，建设单位退还的保修费用，甲方扣除维修费用后将剩余款项付给乙方。
15、 乙方自行开票后的完税证必须上交甲方,以便有关部门核查和甲方统计计量。
16、业主所付工程款不得用于其他开支。乙方不得将其承包的工程转包或违法分包，否则甲方有权终止本合同，由此引起的一切后果由乙方负责。
七、财务管理
1、为保证工程款专款专用，业主所付工程款必须全部转入甲方帐户，再由甲方帐户汇入为乙方设立的帐户。
2、应上交国家的相关税费可由甲方从工程款中代扣上缴，也可由乙方自行上缴，上缴后完税证必须交回甲方。
3、本工程施工中的各项成本费用(包括人工工资、材料费、机械费等）由乙方自行支付，且须保留成本票据，作为核算工程所得税的依据，乙方领取工程款时向甲方提供工程成本费用票据.
八、管理费缴纳标准
1、管理费收取标准为工程审定结算总价的0.00%（百分之）。
2、施工过程中，若被省、市、区（县）有关部门通报批评（包括会议、文件、新闻等媒体）的工程，公司加收工程审定结算总价0。00％管理费。
3、施工工程中,若因该工程的原因，致使公司被有关部门停止招投标资格,公司加收工程审定结算总价0。00％管理费。
九、管理费缴纳方式
施工工程中，管理费按业主所付工程进度款乘以管理费率扣除，工程完工后按工程结算总造价乘以管理费率结清管理费。
十、违约责任
1、工程质量如达不到合格工程，甲方处罚乙方该工程总造价的10％，并由乙方负责赔偿由此所造成的一切直接和间接的经济损失，且同时承担相应的法律责任，甲方不承担经济责任和法律责任。
2、乙方在承包期内的施工现场，有符合行业部门和甲方要求的各种安全规章制度和标识、标牌及设施，有完整科学的施工组织设计，至工程结束时止，发生工程一般安全事故的，甲方处罚乙方每次1-2万元，发生工程重大安全事故的，甲方处罚乙方每次2—10万元,发生工程特大安全事故的，甲方处罚乙方每次10—20万元。只要发生了工程安全责任事故，不论是发生一般安全事故还是重、特大安全事故,都由乙方承担事故的一切经济损失和法律责任。
3、农民工工资支付必需依据劳务用工合同实行实名制工资表,对违反合同约定或以业主方工程款划拨不到位为理由拖欠农民工资及工程款酿成不良后果的，一经查实，除了由甲方财务直接代为从乙方尚有款中进行支付乙方不得有异议外,甲方还将惩罚乙方欠款纠纷总额20％的罚款，所酿成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担.
4、整个工程实施中,凡因乙方自身原因牵连甲方受到相关部门批评、通报、处罚或酿成农民工及涉及工程关系人员、事实债权人、受损人向甲方投诉,去甲方闹事或到相关部门投诉闹事,以及用不当方式在不恰当场合闹事造成社会影响，乙方除了应承担支付相关部门的处罚款外，甲方还将给予乙方每发生一起上述事态中的一项罚款1万元的处罚，对乙方作为被告受到诉讼被判败诉的，乙方除了承担败诉赔偿外,甲方另将对乙方处以败诉赔偿额200％的罚款.受到甲方职能管理部门开具处罚单处罚的按处罚单金额兑处.
5、工程实施中，因乙方私刻工程项目印章的,不论是否酿成后果，一经查实,甲方除对其追究相关联的经济责任、法律责任外，处以1-5万元的罚款，同时可取消乙方的承包权。
6、上述各项罚款,根据甲方的规定在现场缴纳或从划拨工程款以及未结付给乙方本工程的质保金及乙方尚有的凡是能扣除罚款的科目中进行扣除.
十一、本承包合同双方签章后生效，双方应认真履行，若发生争议或出现违约行为,双方协商无果，达成仲裁协议,提请铜川市仲裁委仲裁.
十二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力.本工程竣工验收法定保修期结束后合同自然失效。
发包人:（公章） 承包人:（公章）
法定代表人：（签章） 项目负责人：（签字）
委托代理人:（签字) 身份证号码：
联系电话：联系电话：
签订时间：年月日 签订时间：年月日
第 6 页 共 8 页