二级建造师法规练习题.doc

二级建造师建筑法规习题
1、注册建造师王某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动而办理了变更注册,变更后他的注册证书和执业印章在( ）年内有效  
A、2 
B、3 
C、4 
D、5 
2、下列社会现象中,不属于法律关系变更的是（ ）。  
A、买卖关系中，卖方收款后将标的物交付给买方  
B、买卖关系中，买卖双方｜考试大｜改换了标的物  
C、买卖关系中,买方发生变更  
D、买卖关系中，买方根据卖方请求延缓了其交货期限  
3、某建设单位2004年4月６日申请办理施工许可证，施工许可证记载的时间是2004年６月８日，同年７月８日办证机关电话通知其来领证，７月18日建设单位领到了施工许可证。施工许可证的有效期从（　)计算。  
A、2004年4月6日　 
B、2004年6月8日  
C、2004年7月8日  
D、2004年７月18日  
4、甲市某公司在建宿舍时，需购一批水泥,故委托职工王某去乙市｜考试大｜采购。某公司为王某开具了介绍信，并授权他可按乙市的市价签订合同。王某到乙市后与光明建材公司以乙市市价签订了购买20吨水泥的合同。后来，王某发现乙市的木材价格也比较便宜，想到制作宿舍门时用得上,于是与乙市明光木材公司签订了购买20立方米红松的合同。两项货物运至甲市后，某公司认为,水泥购入价比本市还高，并且没有购买木材打算，因而拒收货物。  
某公司与王某之间为( ）  
A、合同关系  
B、委托代理关系  
C、聘用关系  
D、无关系  
5、题4中，某公司与光明建材公司之间的合同（ )  
A、有效  
B、无效  
C、效力待定  
D、未成立  
6、题4中，若王某所持介绍信中仅仅注明授权其购买建材，则购买木材的合同（ ）,产生法律后果为（　）。  
本题前后括号答案搭配为(　）  
A、有效；某公司负责  
B、有效；王某负责  
C、有效;某公司与王某为此负连带责任  
D、无效；都不负法律责任  
7、题4中，若王某所持介绍信明确注明王某有权采购水泥，那么某公司拒收木材(　）对此(　）.本题前后括号答案搭配为(　）  
A、合法；王某应自己承担合同责任　 
B、不合法；某公司应承担违约责任  
C、不合法;王某应承担违约责任　 
D、不合法；某公司与王某承担连带责任  
8、题4中，若王某接受建材公司贿赂，以乙市的市价购入劣质水泥，那么（　)  
A、合同有效，某公司应承担合同责任  
B、合同无效，王某承担法律责任  
C、合同效力待定，法律责任待定　 
D、合同无效，建材公司与王某负连带责任  
9、题4中,若木材公司曾经为王某是否有权利代理签订合同一事向某公司询问，而某公司未在合理期限内予以答复，于是木材公司与王某签了合同,对此( ）  
A、合同生效，某公司有权拒收木材  
B、合同生效，某公司无权拒收木材  
C、合同无效，某公司有权拒收木材　 
D、合同无效,某公司无权拒收木材  
10、2000年6月1日,甲寄存在乙处的物品丢失，甲于2000年10月15日和2000年12月1日分别两次向乙要求赔偿损失，没有结果，甲于2001年7月15日第三次要求乙赔偿损失时,乙称甲已经 超过了诉讼时效，问实际诉讼时效期间应当在（ )届满。 
A、 2001年5月31日  
B、 2001年10月14日 
C、 2001年11月30日  
D、2002年7月14日  
1  A   2  A  3   D  4   B  5  A   6   C   7  A   8  D  9  B  10  D
1、2002年6月1日张三向李四借款5000元，说好年底前归还，但是到期并未归还。张三2003年3月1日离家出走，2004年7月31日才回来.则李四最迟应该在（ ）前请求行使自己的债权。
A、2004年12月31日
B、 2005年1月31日
C、2005年6月1日
D、2005年3月1日
2、根据招标投标法及有关规定，下列表述正确的一项是（　）
A、公民个人投资的项目不需要招标
B、施工单项合同估算价为100万美元的项目不需要招标
C、使用国际组织资金的项目,如果规模标准没达到法定要求也可以不招标
D、所有总投资额在3000万元人民币以上的项目都需要招标
3、为了提高城市形象，完善城市功能，经有关部门批准拟拆除某写字楼。下列关于
拆除写字楼的说法正确的是( ）
A、施工单位拆除写字楼前,应得到工程所在地的建设行政主管部门批准
B、拆除写字楼前，施工单位应到工程所在地的建设行政主管部门备案
C、建设单位拆除写字楼前,应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门批准
D、在拆除写字楼前，建设单位应持有关资料报工程所在地的建设行政主管部门备案
4、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的规定，符合建设工程质量管理条例规定的是（　）
A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为50年
B、屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为5年
C、电气工程、给排水工程为２年
D、地基基础和主体工程为永久
5、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是(　）
A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督
C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督
D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督
6、下列情形中，构成承诺的是(　）
A、甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
B、甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容
C、甲向乙发出要约，明确７天内不答复则视为承诺，乙未如期答复
D、甲按某广告给乙汇款购买其建材,乙给甲邮寄了其指定的产品
7、某钢材购销合同签订于2006年2月5日，某建筑公司作为买方于2006年3月9日得知自己有撤销权，则下列关于其撤销权消灭的表述中错误的是（　)
A、2007年2月5日前未行使
B、2007年3月9日前未行使
C、该建筑公司表示不予追究此事　
D、该建筑公司积极履行了该合同
8、甲向乙借款5万元，约定１年后还款。结果１年后甲做生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元，到期半年多仍未交付，甲不好意思向丙催要。则下列说法正确的是（　）
A、乙可以以甲的名|考试大|义向丙要回6万元，其中5万元用于偿还自己的债务
B、丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担
C、乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金，其中5万元用于偿还自己的债务
D、乙可以自己名义向丙要回５万元,用于偿还自己的债务
9、甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货,乙
应于同年8月7日付款.7月底，甲发现乙财务恶化,无支付货款能力，并有确切证据证明,遂提出中止合同，但乙未允.则下列说法正确的是（　） A、甲有权不按合同约定交货,除非乙提供了相应的担保
B、甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
C、甲无权不按合同约定交货，|考试大｜但可以仅先交付部分货物
D、甲应按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任
10、甲是乙的债务人.甲于５月１日将自己的房产无偿转让给了丙，则（　）。
A、乙可以对之行使撤销权
B、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该事件发生之日起２年内可以行使撤销权
C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起１年内可以行使撤销权
D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害，则在乙知道该行为发生之日起５年内可以行使撤销权
1 B  2  C  3  D  4  B  5  D  6  D  7  A   8  D 9  A  10  C
1、甲乙之间的施工合同约定乙方应在2006年4月30日竣工，但是乙方因管理原因导致工期延误，最终于2006年6月1日才竣工。按照合同约定,工期每拖延一天按照合同总价5000万元的万分之四罚款，但是在2006年５月１3日－５月１８日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事件，因此,乙方应支付（ )万元的工程拖期违约金。
A、48
B、50
C、52
D、62
2、建设工程施工合同解除后，下列说法不正确的是（　)
A、已经完成的建设工程质量合格的,发包人可不支付相应的工程价款
B、已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收合格，承包人承担修复费用
C、已经完成的但质量不合格的，修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人承担修复费用
D、已经完成的但质量不合格造成的损失，发包人有过错的也应承担相应的民事责任
3、某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审,则不可能是因为原审判决（ )
A、认定事实不清
B、违反法定程序
C、证据不足
D、适用法律错误
4、仲裁协议一经有效成立,即对当事人产生法律约束力,关于仲裁协议的效力,说法错误的是（　）
A、当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷
B、仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中所约定的争议事项进行仲裁
C、一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉
D、仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
5、某市建委的下列行为中，当事人不服,但不能申请行政复议的是( ）
A、对某建筑公司罚款2000元
B、没收该公司违法所得8万元
C、责令某建筑公司停产停业
D、对某施工合同纠纷进行调解
6、下列关于行政诉讼的表述中，错误的是（ ）
A、诉讼期间一般不停止具体行政行为的执行
B、审理行政诉讼案件不适用调解
C、当事人申诉,申请再审，判决、裁定暂停执行
D、当事人申诉，申请再审,判决、裁定不停止执行
7、由于项目负责人王某存在违法犯罪行为，被法院判处管制6个月，在法院判决生效前，王某被羁押了1个月，则王某在判决生效后的刑期是（ ）个月。
A、3
B、4
C、5
D、6
8、甲乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质,乙为施工总承包二级资质,则下列说法错误的是（ )。
A、该施工联合体应按施工总承包二级资质确定等级
B、如果该施工联合体中标，甲、乙应就各自承担的工程与建设单位签订合同
C、如果该施工联合体中标，甲、乙应就中标项目向建设单位承担连带责任
D、如果在合同履行过程中｜考试大｜，乙破产，则甲应当承担原由乙承担的工程任务
9、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证，持有开工报告即可开工建设，下列说法正确的是（ ）。
A、建设单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构审查
B、建设单位应将保证安全施工｜考试大｜的措施报送开工报告发证机构备案
C、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门批准
D、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门备案
10、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目( ）之日为止。
A、提交竣工验收报告
B、竣工验收合格
C、竣工验收备案
D、交付使用
1  D  2  A  3  D  4  D  5  D  6  C 7  B  8  B  9  D  10  B
1、关于安全施工技术交底，下列说法正确的是（ )。
A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C、施工单位负责项目管理的技｜考试大｜术人员向专职安全生产管理人员交底
D、施工作业人员向施工单位负责人交底
2、工程开工前,设计单位要到施工现场给施工等单位进行设计交底，按建设工程质量管理条例要求，此时用于交底的图纸应是( )。
A、经建设单位认可的
B、经设计院总工审查合格的
C、经施工图设计审查|考试大｜中心审查合格的
D、经注册建筑师、结构工程师签字，设计院盖章的
3、某工程试验员王某欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土,按建设工程质量管理条例要求,试验员王某应当在( ）监督下在混凝土浇筑口制备试块.
A、建设单位
B、监理单位
C、建设单位或监理单位
D、建设单位和监理单位
4、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于（ ）。
A、2006年5月1日
B、2006年5月5日
C、2006年5月8日
D、2006年5月15日
5、甲向乙购买钢材，双方在买卖合同中没有约定履行顺序.此时乙向甲供应了一半的货物，要求甲付款。关于甲的做法,下列说法正确的是( ）。
A、不得主张同时履行抗辩权
B、可以就全部货物主张同时履行抗辩权
C、只能就未给付货物主张同时履行抗辩权
D、针对乙未完全履行的情况而主张行使合同解除权
6、关于债权人转让权利的说法正确的是（ ）。
A、债权人转让权利的，应当经过债务人同意
B、债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外
C、债权人转让权利的通知不得撤回，但经受让人同意的除外
D、债权人转让权利的通知不得撤销，但经债务人同意的除外
7、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求（ )。
A、甲双倍返还定金8万元
B、甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C、甲支付违约金6万元 ，同时请求返还预付的定金4万元
D、甲支付违约金6万元
8、建设工程竣工验收通过，施工竣工日期为（ ）.
A、承包人递交竣工验收报告日期
B、承包人施工完工日期
C、竣工验收合格日期
D、办理竣工验收手续日期
9、根据有关规定|考试大｜，不属于无效施工合同的情况为（ )。
A、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级,但在竣工前取得相应资质的
B、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
C、建设工程必须招标而没有招标或者中标无效的
D、承包人未｜考试大｜取得建筑施工企业资质或者超越资质等级，但竣工验收合格的
10、发包人具有下列（ ）情形而造成建设工程质量缺陷的，不必承担过错责任.
A、提供的设计有缺陷
B、指定购买的建筑构配件不符合强制性标准
C、直接指定分包人分包专业工程
D、提供的设备符合强制性标准,但由于不当使用造成人员伤亡的
1  A  2  C   3  C  4  D  5 C   6  B  7  C  8  A   9  A  10  D
1、当事人对工程价款付款时间没有约定或者约定不明的，下列付款时间不正确的是( )。
A、建设工程已实际交付的，为交付之日
B、建设工程没有交付的，为提交竣工结算之日
C、建设工程未交付,工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D、从施工到竣工交付的任何时间
2、甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失，则乙能否要求甲支付运费？答：（ ）.
A、能
B、不能
C、可要求甲支付一半运费
D、根据公平原则，可要求甲适当支付运费
3、某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程,则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是（ ）.
A、建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核
B、建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准
C、公共场所室内装修、装饰，应当使用不燃、难燃的材料
D、建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防｜考试大|验收;未经验收或者经验收不合格的，不得进行竣工验收
4、某项目建设过程中，发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列各项表述中正确的是（ )。
A、在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定
B、若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力
C、因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行
D、因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担
5、下列关于建设工程文件归档的表述中正确的是（ ）.
A、归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行
B、勘察、设计单位应当在任务完成时，将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档
C、施工、监理单位｜考试大｜应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档
D、凡设计施工及监理单位需要归档的文件,应按照国家有关规定单独立卷归档
6、某属于列入城建档案馆接受范围的工程，建设单位于2007年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告,2月1日竣工验收顺利通过。建设单位最晚应于( ）前向城建档案馆移交该工程项目的档案文件。
A、2006年10月1日
B、2006年11月1日
C、2007年4月1日
D、2007年5月1日
7、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目，根据施工计划，预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在( ）进行.
A、2007年7月1日前
B、2007年7月1日后
C、2007年12月31日前
D、2007年12月31日后
8、重大项目档案验收组对某工程档案进行了验收，并给出验收意见，其中下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是（ ）。
A、项目建设概况
B、项目档案管理情况
C、项目档案使用情况
D、存在问题、整改要求与建议
9、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按( ）顺序办理相应手续。
A、工程发包――报建登记――签订施工承包合同――申领施工许可证
B、报建登记――申领施工许可证――工程发包――签订施工承包合同
C、申领施工许可证――工程发包――签订施工承包合同――报建登记
D、报建登记――工程发包――签订施工承包合同――申领施工许可证
10、下列各项,符合＜建筑法＞建设工程监理规定的是（ ）.
A、工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务
B、工程监理人员发现|考试大｜工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改
C、工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改
D、工程监理单位可以转让工程监理业务
1  D  2  B  3  B   4 A   5  D  6  D  7 A   8  C  9  D   10  B
1、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ).
A、同时设计，同时施工，同时竣工验收
B、同时设计,同时施工,同时投入使用
C、同时论证,同时评价,同时投资
D、同时投资，同时施工,同时评价
2、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产，（ ）,方可投入使用。
A、专业检测机构检测|考试大｜合格，取得安全标志
B、专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
C、专业检验机构检验合格,申请安全使用证
D、建立专门安全管理制度，定期检测评估
3、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是( ）.
A、编制安全技术措施及专项施工方案
B、审查安全技｜考试大|术措施及专项施工方案
C、报告安全生产事故隐患
D、承担建设工程安全生产监理责任
4、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（ )，并在进行施工现场进行查验。
A、使用许可证和产品合格证
B、产品许可证
C、生产许可证
D、生产许可证和产品合格证
5、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（ ）.
A、质量保证书
B、咨询评估书
C、使用说明书
D、质量保修书
6、《建设工程质量管理条例》规定,建设工程质量保修期限应当由（ ）。
A、法律直接规定
B、发包人与承包人自主决定
C、法律规定和发承包人双方约定
D、发包人规定
7、下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（ ）。
A、境外废物进境倾倒、堆放、处置
B、进口不能用做原料的固体废物
C、进口可以用做原料的废物
D、经中国境内转移危险废物
8、《消防法》未作持证上岗要求的人员是( ).
A、电焊作业人员
B、气焊作业人员
C、消防器材经销人员
D、自动消防系统操作人员
9、《合同法》规定,因债务人怠于行使到期债权,对债权人造成损害，债权人( )。
A、可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
B、可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权
C、可以向仲裁机构提出以债务人的名义行使债务人的债权
D、行使代位权的必要费用，由债权人负担
10、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因,未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计,导致同时在现场施工的乙承包人受到损失，按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。
A、视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿
B、视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿
C、视为监理工程师协调不力,要求监理人赔偿
D、直接要求甲承包人赔偿
1  B  2  A  3  A  4  D  5   D  6  C  7  C  8  C  9  A   10  B
· 1、同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（ ）裁决。
　　A、制定机关
　　B、地方人民政府
　　C、国务院
　　D、全国人民代表大会
　　答案：A
　　2、自然人能否成为法律关系的主体,取决于是否具有民事行为能力。民事行为能力不包括（ ）。
　　A、无民事行为能力
　　B、限制民事行为能力
　　C、完全民事行为能力
　　D、不完全民事行为能力
　　答案：D
　　3、某单位出2000元运费委托某运输公司将一批货物运往海南,此类合同的客体是( )。
　　A、非物质财富
　　B、行为
　　C、财
　　D、物
　　答案：B
　　4、15周岁的人只能实施的法律行为是( ）。
　　A、与其意思能力相适应的法律行为
　　B、自己能力范围之外的行为
　　C、事后经其法定代理人同意的行为
　　D、委托代理的行为
　　答案:A
　　5、银行储蓄员因自己疏忽大意导致多给了李某4200元现金，李某没有点数就拿走了，回到家发现钱多了,于是打车给送回银行,这属于( ）。
　　A、不当得利之债
　　B、合同之债
　　C、侵权行为
　　D、无因管理之债
　　答案：D
　　6、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要，业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程款的收回，承包商的诉讼时效为（ ).
　　A、两年
　　B、一年
　　C、十八个月
　　D、六个月
　　答案：A
　　7、建设单位领取施工许可证的单位是（ ）。
　　A、工程所在地县级以上人民政府
　　B、工程所在地人民政府行政主管部门
　　C、县级以上人民政府建设行政主管部门
　　D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
　　答案:D
　　8、有满足施工需要的施工图纸及技术资料是指（ ）。
　　A、设计单位已经完成设计任务
　　B、设计图纸已经交付建设单位
　　C、建设单位已经将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查通过
　　D、编制施工图设计文件满足设备材料采购和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限
　　答案：C
　　9、两个企业联合承包建设工程项目,应该（ )。
　　A、在履行合同中各自承担相应的责任
　　B、联合承包,分别管理
　　C、由资质等级％考试大%高的一方为责任方
　　D、按照资质等级低的许可范围承揽业务
　　答案：D
　　10、施工招标中,可以采用邀请招标的是（ )。
　　A、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目
　　B、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求
　　C、项目技术复杂或有特殊要求
　　D、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的项目
　　答案： C
· 1、开标地点应当为( )预先确定的地点。
　　A、招标人
　　B、招标监督单位
　　C、招标文件
　　D、法律法规
　　答案:C
　　2、评标委员会成员有不同意见,拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，（ ）。
　　A、视为同意评标结论
　　B、视为不同意评标结论
　　C、视为弃权
　　D、取消评标委员会成员资格
　　答案:A
    3、对投标文件的修改、补充和撤回正确理解的是( )。
　　A、在提交投标文件截止时间至投标有效期终止之前可以修改投标文件
　　B、投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件
　　C、投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受
　　D、在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前投标人可以撤回投标文件
　　答案： D
　　4、联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员（ ）。
　　A、负责投标和合同实施阶段的指挥工作
　　B、负责投标和合同实施阶段的总承包工作
　　C、负责与招标人谈判与签订合同的工作
　　D、负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作
　　答案： D
　　5、自发出中标通知书之日起30日内是（ ）。
　　A、招标人和中标人签订合同的时间
　　B、招标人向主管部门提交报告的时间
　　C、招标人返还投标保证金的时间
　　D、工程项目开工的时间
　　答案:A
　　6、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，并报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案，备案的内容包括（ ）。
　　A、应急救援预案
　　B、本单位的从业人员数量
　　C、本单位的安全措施
　　D、本单位的安全责任制度
　　答案：C
　　7、应当安排专门人员进行现场安全管理的危险作业，包括（ )。
　　A、吊装、高空作业
　　B、基坑开挖作业
　　C、带电作业
　　D、爆破、吊装作业
　　答案:D
　　8、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业对安全生产％考试大％工作全面负责的人是( ）。
　　A、施工单位主要负责人
　　B、施工单位安全管理专职人员
　　C、施工单位主要技术负责人
　　D、施工单位项目经理
　　答案:A
　　9、根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定,施工组织设计中必须包含安全技术措施和( )。
　　A、施工专项方案
　　B、施工现场临时用电方案
　　C、施工操作要求
　　D、施工现场临水临电方案
　　答案:B
　　10、建设工程实行施工总承包的，对施工现场的安全生产负总责的是( ）。
　　A、建设单位
　　B、监理单位
　　C、监督单位
　　D、总承包单位
　　答案：D
· 1、监理工程师对进场的设备进行检查,同意进入施工现场的机械设备是（ ）。
　　A、出租单位出租的机械设备和施工机具具有生产（制造）许可证、产品合格证 　　
　　B、施工单位采购的安全防护用具具有生产(制造）许可证、产品合格证的
　　C、施工单位采购的机械配件 　　
　　D、具有检测报告的机械设备
　　答案：B
　　2、施工单位应当为施工现场（ )办理意外伤害保险。
　　A、从事危险作业的人员　　
　　B、特种作业的人员
　　C、从业人员　　
　　D、安全施工管理人员
　　答案:A
　　3、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。
　　A、具有相应资质的单位　　
　　B、施工单位
　　C、总承包单位　　
　　D、钢结构安装单位
　　答案：A
　　4、中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)应当向( )申请领取安全生产许可证。
　　A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门　　
　　B、国务院建设主管部门
　　C、工程所在地县级以上建设行政主管部门　　
　　D、国务院安全监督管理部门
　　答案：B
　　5、( ）应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查.
　　A、设计单位　　
　　B、监理单位　　
　　C、施工单位　　
　　D、建设单位
　　答案：D
　　6、质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，现场取样的方式是( ）。
　　A、由施工单位随机进行　　
　　B、由监理工程师决定
　　C、施工单位取样后报监理工程师验收　　
　　D、在建设单位或者工程监理单位监督下进行
　　答案：D
　　7、建设单位拨付工程款应经过( ）签字后下拨。
　　A、建设单位代表　　
　　B、建造师　　
　　C、总监理工程师　　
　　D、项目经理
　　答案：C
　　8、电气管线、给水排水管道工程的最低保修期为( ）。
　　A、1年　　
　　B、2年　　
　　C、3年　　
　　D、5年
　　答案：B
　　9、政府建设工%考试大％程质量监督的主要方式是（ ）。
　　A、政府的强制监督　　
　　B、政府委托的监理监督
　　C、政府监督员的强制监督　　
　　D、政府认可的第三方强制监督
　　答案:D
　　10、我国建设工程质量监督机构是（ ）.
　　A、独立法人单位　　
　　B、非法人企业　　
　　C、事业法人单位　　
　　D、政府机关
　　答案:A
· 1、某工程建筑艺术造型有特殊要求，设计任务的发包采用的是（ ）。 
　　A、公开发包　　
　　B、直接发包　　
　　C、招标发包　　
　　D、邀请发包
　　答案：B
　　2、《建设工程勘察设计管理条例》规定，发包方将整个建设工程的勘察、设计任务（ ）。
　　A、可以发包给几个勘察、设计单位 　　
　　B、不得发包给多个勘察、设计单位 　　
　　C、必须发包给一个勘察、设计单位后再分包 　　
　　D、必须发包给一个勘察、设计单位
　　答案：A
　　3、《标准化法》按照标准的级别不同，把我国标准分为（ ）级.
　　A、2　　
　　B、3　　
　　C、4　　
　　D、5
　　答案:C
　　4、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料指得是（ ）。
　　A、施工图设计不得有任何变动 　　
　　B、施工单位不得偷工减料,可以高于设计要求 　　
　　C、施工单位修改设计必须经过监理单位认可 　　
　　D、施工单位对设计得任何变动必须经过原设计单位认可
　　答案：D
　　5、工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式不包括（ ）.
　　A、重点检查　　
　　B、定期检查　　
　　C、专项检查　　
　　D、抽查
　　答案:B
　　6、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ）年，方决定该开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核.
　　A、2　　
　　B、3　
　　C、5　　
　　D、7
　　答案：C
　　7、取得建造师资格的王某周末因家务纠纷伤害他人受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满( )年的不予注册。
　　A、1　　
　　B、2　　
　　C、3　　
　　D、5
　　答案:C
　　8、在建设工程中，县级以上人民政府建设主管部门履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示( )。
　　A、安全标志　　
　　B、资格证书　　
　　C、注册证书　　
　　D、执业印章
　　答案：C
　　9、某商场出售质量不合格的商品未声明，顾客的诉讼时效是（ )年.
　　A、1　　
　　B、2　　
　　C、4　　
　　D、20
　　答案：A
　　10、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的时间是（ ).
　　A、投标有效期前 　　
　　B、自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 　　
　　C、提交投标文件截止时间至少15日前 　　
　　D、停止出售招标文件之日起，最短不得少于5个工作日
　　答案：C
· 1、控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料、施工安全措施、施工环保措施等属于（ ）。
　　A、工程准备阶段文件
　　B、施工文件
　　C、监理文件
　　D、竣工验收文件
　　答案:B
　　2、不安抗辩权的成立是指（ )。
　　A、履行顺序在后的当事人未提供适当担保
　　B、履行顺序在前的一方履行能力明显下降
　　C、先履行一方可能丧失履行债务能力
　　D、债务履行没有先后顺序
　　答案：A
　　3、债权债务的概括转移的条件是（ )。
　　A、原合同必须有效
　　B、原合同可以是单务合同
　　C、债权人与承受人达成合同转让协议
　　D、符合约定的程序
　　答案：A
　　4、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的是（ ）。
　　A、连带保证
　　B、一般保证
　　C、基本保证
　　D、特殊保证
　　答案：B
　　5、如果当事人没有在法律规定或法院、仲裁机构指定的期限内提交证据,当事人将承担（ ）的法律后果。
　　A、举证倒置
　　B、举证无效
　　C、举证延期
　　D、举证不能
　　答案:D
　　6、某机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，应该（ ）。
　　A、由主管部门裁决
　　B、有当地人民政府裁决
　　C、由当地人民代表大会裁决
　　D、由制定机关裁决
　　答案：D
　　7、可以不进行招标的项目包括( ）.
　　A、涉及国家安全的项目
　　B、涉及国家秘密的项目
　　C、施工主要技术采用特定的专利的项目
　　D、抢险救灾的项目
　　答案：C
　　8、投标人投标保证金被没收的条件有（ ）。
　　A、投标人在招标文件规定的提交投标截止日期前撤回其投标文件
　　B、投标人在招标文件规定的提交投标截止日期前修改其投标文件
　　C、投标人在投标有效期内澄清、说明、补正其投标文件
　　D、中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议
　　答案:D
　　9、为了更加有效、合理地利用能源，