监理工程师考试合同管理--多选题.doc

合同管理—多选题
多选题（40题/40分）
1、经济合同的担保形式主要有（ ）
A．定金 B．保证金 C．抵押 D．留置权 E．保险 F．预付款
2、合同法律关系的客体包括（　　　 ）
A．行为 B．限制流通物 C．禁止流通物 D．智力成果 E．完成一定的工作
3、监理招标文件中，( ）是财务建议书的主要内容
A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成
C．人员酬金报价表 D．要求监理单位提供的设备清单 E．提供自备仪器设备的报价表
4、属于招标文件主要内容的是（ ）
A．设计文件B．工程量清单 C．施工方案D．投标书的编制要 E．选用的主要施工机械
5、有资格代理招标的机构应条件包括（ ）
A．必须是法人组织 B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库
6、土木工程施工合同条件由（ ）组成
A．通用条件 B．专用条件 C．投标书及附件
D．协议书 E．合同条件 F．协议条款
7、土木工程施工合同通用条件规定,属于（ ）的情况，承包商可以获得工期展延
A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交
C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工
8、FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ）
A．指定另一分包商 B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作 D．解除合同
9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险
A．战争、动乱等 B．工伤事故 C．正常的恶劣天气 D．设计不当造成的损失和破坏
E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
10、评标的条件是( ）
A．投标单位技术力量强 B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉 D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利
11、合同成立的有效条件包括（ ）
A．合同主体资格合格 B．内容合法 C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证 E．必须经过主管部门登记批准 F．必须经过担保
12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（ )
A．房屋及构筑物 B． 机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D．依法可以转让的股份、股票
E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利
13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括（ )
A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物
14、被代理人的主要权利有（ ）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动 B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( ）
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金
16、属于经济合同主要条款的是（ )
A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款
17、无效经济合同的财产后果，可按( ）
A．追究违约金 B．返还财产 C．赔偿损失 D．追究处罚金 E．追缴财产
18、当事人申请仲裁应当具备的条件是( ）
A．有仲裁协议 B．熟悉仲裁规则 C．有具体的仲裁请求和事实、理由
D．自己认为能够胜诉 E．属于仲裁委员会受案范围
19、经济合同法是指( ）相互之间,为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A．具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民 D．农民
E．个体工商户 F．农村承包经营户
20、属于下列情况之一,即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格 C．没有经工商局鉴证
D．内容不合法 E．没有经公证处公证 F．无效代理
21、免除违约责任的条款有（ ）
A．对方过错 B．国家计划调整 C．自然灾害
D．货物的自然损耗 E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
22、仲裁协议包括如下（ )内容
A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项
D．双方争议的解决方式 E．所选定的仲裁委员会 F．争议调解人
23、标底价格由( ）组成
A．成本 B．利润 C．税金 D．直接费 E．间接费
24、施工招标时,下列情况（ )属于废标
A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会
D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的
25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程
26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ )
A．一个工程只能编制一个标底 B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底 D．标底价格应与投标者协商确定
27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ ）
A．投标单位不足法定数 B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理 D．决标前发现标底有某些漏误
28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( ）
A．有利于本地区的承包商 B．有利于本系统的承包商
C．施工内容的专业要求 D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响
29、选择招标方式时主要 考虑因素包括（ )
A．工程项目的特点 B．图纸和技术资料的准备情况 C．招标单位的管理能力
D．业主与某一施工单位的关系 E．施工的专业技术特点
30、应由监理工程师签发的文件包括（ )
A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单
31、分包商应立即执行的变更指令包括( ）的书面指令
A．业主直接送达 B．工程师直接送达 C．工程师代表直接送达
D．承包商代表直接送达 E．经承包商代表确认工程师发布
32、调整合同价格时依据的“有效合同价"，是扣除了（ ）后的合同价格
A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金
33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书"后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（ ）方面的义务
A．财务 B．施工 C．修补缺陷 D．管理
34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（ ）
A．监理工程师延发图纸影响了施工进度 B．分包商违约
C．非承包商责任的暂时停工 D．承包商负责的风险发生导致工期延长
35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ ）等工作
A．批准招标 B．查处假招标行为 C．指定招标代理机构
D．核查招标文件并备案 E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任
36、进行施工招标应满足的条件包括( )
A．工程已批准立项 B．有能满足施工需要的技术资料和图纸 C．已选择了监理单位
D．建设资金来源已落实 E．建设用地的征用工作已完成
37、开标时，投标书( ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A．未密封 B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C．未按规定格式填写
D．内容不全、字迹辨认不清 E．同标底吻合 F．与标底相差甚远
38、按照FIDIC合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔
A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日
C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E．结清单生效日之后到提出合同争议日
39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C．按合同规定不应由承包商承担的风险
D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E．承包商提供的证据足以支持自己的主张
40、索赔证据的基本要求是（ )
A．索赔证据必须具备真实性B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件D．索赔证据必须具备及时性E．索赔证据必须具备直观性F．索赔证据必须具备逻辑性
答案：
1、A B C D 2、A B D E 3、C D E 4、A B D 5、B C D E 6、A B C D 7、A B C D
8、A B C 9、A D E F 10、B C D E 11、A B C 12、C D E F 13、A C D 14、B D E
15、A B C 16、A B C E 17、B C E 18、A C E 19、A B E F 20、B D F 21、A C D
22、A C E 23、A B C D E 24、A B C D 25、A B D E 26、A B C 27、A C
28、C D E 29、A B C E 30、A B D 31、D E 32、A BC 33、A D 34、A B
35、B D E 36、A B D E 37、A B C D 38、A B C D 39、A B C D 40、A B C D
多选题（40题/40分）
1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ ）
A．建筑物 B．工资表 C．劳务行为 D．建设资金 E．工程量 F．构筑物
2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应（　　　 ）
A．以自己的名义签定合同 B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C．在授权范围内单独与第三方谈判合同 D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务 E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务
3、法人的行为能力由（ ）行使
A．法定代表人 B．法人代表 C．法人领导机构 D．厂长、经理 E．董事会
4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ ）
A．担保财产需转移给债权人 B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用 D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ )
A．必须是法人组织 B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力 E．有自己的评标专家库
6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）
A．批准招标申请 B．审核招标文件 C．负责编制标底 D．参加开标会议E．监督评标过程
7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ )等方面内容
A．监理工作目标设置的合理性 B．项目监理班子组织机构的完备性
C．工作计划的可行性 D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．提交的方案是否有创新性
8、进行施工招标应满足的条件包括（ ）
A．工程已批准立项 B．有能满足施工需要的技术资料和图纸
C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实 E．建设用地的征用工作已完成
9、开标时,投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A．未密封 B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴 C．未按规定格式填写
D．内容不全、字迹辨认不清 E．同标底吻合 F．与标底相差甚远
10、按照FIDIC合同条件的规定,在（ ）期限内承包商都有权提出索赔
A．合同签字日到发布开工令日 B．开工令日到颁发工程移交证书日
C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E．结清单生效日之后到提出合同争议日
11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ )
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C．按合同规定不应由承包商承担的风险
D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知
E．承包商提供的证据足以支持自己的主张
12、索赔证据的基本要求是( ）
A．索赔证据必须具备真实性 B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性 E．索赔证据必须具备直观性 F．索赔证据必须具备逻辑性
13、经济合同的担保形式主要有（ ）
A．定金 B．保证金 C．抵押 D．留置权 E．保险 F．预付款
14、合同法律关系的客体包括（　　　 ）
A．行为 B．限制流通物 C．禁止流通物 D．智力成果 E．完成一定的工作
15、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容
A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成
C．人员酬金报价表 D．要求监理单位提供的设备清单 E．提供自备仪器设备的报价表
16、属于招标文件主要内容的是（ ）
A．设计文件 B．工程量清单 C．施工方案 D．投标书的编制要求 E．选用的主要施工机械
17、下列合同中，属于主合同的是（ )
A．施工承包合同 B．施工分包合同 C．担保合同 D．监理合同 E．工程保险合同
18、土木工程施工合同条件由( ）组成
A．通用条件 B．专用条件 C．投标书及附件
D．协议书 E．合同条件 F．协议条款
19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ )的情况，承包商可以获得工期展延
A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交
C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目 E．暂时停工
20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ）
A．指定另一分包商 B．修改分包合同条款
C．发布“变更"指令，安排承包商自己去完成该项工作 D．解除合同
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险
A．战争、动乱等 B．工伤事故 C．正常的恶劣天气 D．设计不当造成的损失和破坏
E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
22、评标的条件是( ）
A．投标单位技术力量强 B．标价合理、工期适当 C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行 F．愿意让利
23、合同成立的有效条件包括（ ）
A．合同主体资格合格 B．内容合法 C．订立的形式和程序合法
D．必须经过鉴证公证 E．必须经过主管部门登记批准 F．必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押，主要包括（ ）
A．房屋及构筑物 B． 机器设备 C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D．依法可以转让的股份、股票 E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权 F．依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）
A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物
26、被代理人的主要权利有（ ）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动 B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果 C．要求代理人代为清偿自己的债务 D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（ ）
A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金
28、属于经济合同主要条款的是（ ）
A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果，可按（ )
A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）
A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围
31、经济合同法是指( )相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议
A． 具有平等民事主体的法人 B．其他经济组织 C．公民
D．农民 E．个体工商户 F．农村承包经营户
32、属于下列情况之一，即( ）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同
A．没有经过上级主管部门审批 B．主体不合格 C．没有经工商局鉴证
D．内容不合法 E．没有经公证处公证 F．无效代理
33、免除违约责任的条款有（ ）
A．对方过错 B．国家计划调整 C．自然灾害
D．货物的自然损耗 E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
34、仲裁协议包括如下（ )内容
A．请求仲裁的意思表示 B．不向法院起诉的承诺 C．仲裁事项
D．双方争议的解决方式 E．所选定的仲裁委员会 F．争议调解人
35、标底价格由（ ）组成
A．成本 B．利润 C．税金 D．直接费 E．间接费
36、施工招标时，下列情况( )属于废标
A．投标书未密封 B．投标书逾期到达 C．投标单位未参加开标会
D．投标书未按规定格式填写 E．投标单位提送标书后发觉有误,在截止日期前补充函件的
37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ )
A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程
38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ）
A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定
39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ )
A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误
40、施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括（ ）
A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响
答案:1、ACD 2、BCE 3、AC 4、ADE 5、BCDE 6、ABDE 7、ABCE 8、ABDE 9、ABCD
10、ABCD 11、ABCD 12、ABCD 13、ABCD 14、ABDE 15、CDE 16、ABD 17、AD
18、ABCD 19、ABCD 20、ABC 21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD
26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE 31、ABEF 32、BDF 33、ACD 34、ACE
35、ABCDE 36、ABCD 37、ABDE 38、ABC 39、AC 40、C D E
多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分）
1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述，正确的是（ ）
A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B 交付不动产的,在不动产所在地履行
C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行 D 履行标的是行为的在履行义务一方所在地履行
2、《合同法》规定，合同权利、义务终止,不影响合同中（ ）的效力。
A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款
3、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ）
A 开展监理业务前向监理人支付预付B 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件
C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位
E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确
4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（ ）
A 负责设计变更 B 负责修改预算C 参加隐蔽工程验收 D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收
5、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（ ）
A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施
6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ）
A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明 C 分析合同的执行情况
D 监督合同的履行 E 按合同约定的价格和结算条款办理结算
7、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（ ）
A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任
C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据
8、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( ）
A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围
9、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（ ）
A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约 C 拒绝要约的通知到达要约人
D 受要约人对要约内容作出变更 E 承诺期限届满,受要约人未作出承诺
10、委托合同的基本特征有（ ）
A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成，非要式合同
D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的
11、设计阶段监理的内容包括( ）
A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛
C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果 E 编制项目概预算
12、承揽合同主要包括（ )等型合同
A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验
13、工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( ）等证明材料可以作为合理的依据。
A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划
C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录 E 各类财务凭证
14、要使索赔得到公正合理地解决,工程师的工作必须遵守（ ）
A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿
15、建设工程施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容包括( ）
A 办理土地征用,拆迁补偿，平整施工场地 B 提供和维护非夜间施工使用的照明
C 开通施工场地与城乡公共道路的通道 D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定
E 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验
16、建设项目投保“建筑工程一切险"，承保的危险范围包括（ ）造成的损失.
A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计
17、发生（ ）等情况后，应批准承包商合理展延工期
A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场
C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物
E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工
18、在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（ ）
A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D 多方案报价 E、按成本加酬金方式结算报价
19、在下述索赔原因中，属合同本身原因的是( )
A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化 D 工程变更 E 监理工程师指示错误
20、对无权代理行为，被代理人有（ ）
A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权
21、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（ ）
A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁
B 任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁
C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理
22、承包人可索赔的费用包括（ )
A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费
23、法人终止的原因主要有（ ）等.
A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质 C 法人扩大业务范围
D 法人依据行政命令而撤销 E 法人完成了规定的任务
24、建设工程合同属于（ ）
A从合同 B 主合同 C 诺成合同 D实践合同 E 分包合同
25、合同的转让包括（ )
A 合同债权的转让 B 合同债务的转移 C 合同债权债务概括转让
D 合同内容的修改 E 合同内容的调整
26、订立施工合同应具备的条件包括（ ）
A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文件和技术资料
C 初步设计已经批准 D 施工图设计已经批准 E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
27、建设工程项目报建时应交验的文件资料包括（ ）
A 招标办的审批文件 B 立项批准文件 C 固定资产投资许可证
D 建设工程规划许可证 E 资金证明文件
28、FIDIC合同条件规定,进行竣工结算时，下列（ ）不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。
A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款 D 完成新增工作内容获得的工程款 E 汇率变化的调整费
29、投标单位有以下行为时,（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金.
A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同
D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察
30、监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（ ）
A 对分包单位的审批权 B 发布停工令和复工令的权力 C 变更工程设计的决定权
D 对工程施工进度的控制权 E 要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权
31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括（ )
A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性
D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文件的一致性
32、正常的监理服务酬金应由（ ）构成.
A 全部成本 B 附加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金 D 合理的利润 E 税金
33、合同公证与鉴证的区别主要有（ )
A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同 D 审查的内容不同 E 效力范围不同
34、合同法规的解决合同纠纷的方式有( ）
A 双方协商 B 请第三者调解 C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉
D 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉 E 对法院判定不服时，可向上一级法院起诉
35、施工合同履行中造成竣工日期延误,经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有( ）
A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力 D 乙方实际进度与进度不相符
E 一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过8小时
36、下列行为 属于转包行为的有（ ）
A 分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者
B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者
C 总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者
D 总包单位将工程主要部分分包给其他单位者
E 建筑施工企业将承包的工程全部包给其他单位者
37、FIDIC合同条件规定,保留金应当分别在（ )后返还.
A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 竣工结算 E 颁发履约证书
38、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据包括( ）
A 工程照片 B 工程师发布的各种书面指令 C 施工许可证 D 招标文件 E 财务凭证
39、下列属材料采购合同主要条款的有（ )
A技术标准和质量要求 B 材料数量及计量方法 C 担保 D 保险
40、《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ）是错误的。
A 联动无负荷试车,由承包人组织试车 B 单机无负荷试车，由工程师组织试车
C 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
答案：1。BD 2。ABC 3。ABCE 4。ABCE 5.ABDE 6。AD 7。A、B 8.ABE 9.BCDE 10。ACE
11。BD 12。ACDE 13.BCE 14.AC 15。ACE 16.BCD 17。BDE 18.CDE 19。ABC 20.CE
21。AE 22。ABDE 23.ADE 24.BC 25。ABC 26.ABCE 27。BCDE 28。ABE 29.CD 30。ABDE
31。ABDE 32.ABC 33.BCE 34.ABE 35.ABCE 36.ADE 37。CE 38.ABE 39.AB 40。ABD
多项选择题：（40题/40分）
1、 合同法律关系的客体包括：
A、禁止流通物； B、完成一定的工作； C、建筑物；D、智力成果； E、货币.
2、 无权的代理行为包括：
A、代理人接受委托与自己签订经济合同；
B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同;
C、代理人以被代理人的名义,与其所代理的其它人订立合同；
D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同;
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。
3、 “建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：
A、受损害的施工建筑物； B、承包人的施工运输机械；C、在投保范围内的临时工程；
D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏; E、承包人施工人员受到人身体伤害.
4、 当事人能行使留置权的合同有：
A、买卖合同； B、技术合同； C、运输合同； D、委托合同； E、仓储合同。
5、 无效合同的财产后果，可以采用处理方式有:
A、追究违约金; B、返还财产; C、赔偿损失; D、追究处罚金; E、追缴财产。
6、 代理具有如下特征：
A、以代理人的名义从事活动； B、以被代理人的名义从事活动；C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；E、代理行为产生的后果由代理人享有。
7、 用于履行合同的担保方式有：
A、定金； B、资产抵押； C、投标保证金； D、违约金； E、留置。
8、 合同履行地点是指：
A、注册登记的地点； B、签订合同的地点;C、交付标的地点;D、支付价款的地点； E、标的生产地。
9、 构成合同法律关系的要素包括：
A、主体； B、代理； C、客体； D、内容； E、担保。
10、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象:
A、工程量； B、劳务行为； C、工资表; D、建设资金; E、建筑物。
11、合同法的基本原则是:
A、等价有偿原则； B、平等原则; C、自愿原则； D、公平原则； E、严格责任原则。
12、订立合同可采用的形式有：
A、承诺； B、要约； C、要约邀请; D、书面； E、口头.
13、合同的权利义务终止时，不影响合同中（ ）的效力：
A、保险条款; B、仲裁条款; C、结算条款； D、担保条款； E、清理条款.
14、对无效合同有确认权的机构是：
A、仲裁机构； B、业务主管部门； C、经济合同当事人； D、行政主客部门； E、人民法院。
15、合同法规定，合同包括的条款主要有：
A、标的； B、鉴证条款; C、价款; D、质量； E、违约责任。
16、要约与要约邀请的主要区别在于：
A、是否采用书面形式； B、在法律上是否须承担责任; C、内容是否具体确定;
D、是否须送达对方； E、是否明示希望与他人订立合同。
17、合同被撤消后