索赔案例新版.doc
《索赔案例新版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《索赔案例新版.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、【案例1】某承包商与业主签订了一项工程施工合同,合同工期55天,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工网络进度计划(如图)并获批准。12152014 1922在施工过程中,由于业主未按时向承包人提交图纸,使A工作延长6天,承包人向业主提出工期索赔6天的要求。当工程即将完工时,由于业主提供的某种材料质量不合格,需要重新更换,使E工作延长了4天,承包商又向业主提出工期索赔4天的要求。该工程竣工时,承包人一共向业主提出工期索赔10天。试分析承包人的工期索赔要求是否合理。案例分析:(1)从该施工网络计划图分析可知,该网络计划共有三条线路,即:线路1:- t1=12+15+20=47天线路2:- t2=
2、12+22=34天线路3:- t3=14+19+22=55天所以,关键线路为线路3,计算工期为55天,与合同工期相同。(2)迟交图纸属业主责任,使A工作延长6天,但A工作不在关键线路上,延长6天后:t1=(12+6)+15+20=53天,线路1仍不是关键路线,A工作也不是关键工作,即A工作延长6天并未影响总工期,因此,不能同意承包人提出的工期索赔6天的要求。(3)完工前由于业主原因使E工作延长4天,此时线路1的计算工期为:t1=(12+6)+15+20+4=57天。由于E工作的变化,线路1变成了关键线路,线路2,线路3未变化,所以应给与工期补偿,实际工期为57天,合同工期55天,工期补偿为:5
3、7-55=2天。即:该工程竣工时,业主共向承包人补偿工期2天。(4)该案例未给出费用补偿的相关数据,在此不做讨论。(3)比例计算法【案例2】如某工程施工中,业主推迟工程室外楼梯设计图纸的批准,使该楼梯的施工延期5天。该室外楼梯工程的合同造价为45万元,而整个工程的合同造价为500万元,承包人应提出索赔工期为多少天?分析:利用工期索赔计算公式:=(45/500)5=0.45天承包人应提出0.45天的工期索赔。【案例3】某工程合同造价为1000万元,总工期为24个月,现业主指令增加额工作90万元 ,则承包商提出的工期索赔为: =2490/1000=2.16月比例计算法简单方便,但不适用于变更施工顺
4、序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。【案例4】某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000工业厂房(带地下室)的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元m3,综合费率为直接费的20。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为l m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件: 1)因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日; 2)施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指
5、令,进行地质复查,配合用工15个工日; 3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3; 4)5月20日5月22日,因下特大暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日; 5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。 (2)问题 1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。 2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天? 3)假设人工费单价为23元工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30,则合理的费用索赔总额是多少
6、? 4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些? (3)分析与答案 1)事件一:不能提出索赔要求,因为租赁的挖掘机大修延迟开工,属于承包商的责任。 事件二:可提出索赔要求,因为地质条件变化属于业主应承担的责任。 事件三:可提出索赔要求,因为这是由设计变更引起的。 事件四:可提出索赔要求,因为大雨迫使停工,需推迟工期。 事件五:可提出索赔要求,因为雨后修复冲坏的永久道路,是业主的责任。 2)事件二:可索赔工期5d(15日19日) 事件三:可索赔工期2d:900m3(4500m310d)2d 事件四:可索赔工期3d(20日22日) 事件五:可索赔工期ld(23日) 小计:可索赔工期11d(5d+2d
7、+3d+1d11d) 3)事件二:人工费:15工日23元工日(1+30) 机械租赁费:450元台班5d2250元 事件三:(900m34.2元m3)(1+20)4536元 事件五:人工费:30工日23元工日(1+30)897元 机械租赁费:450元台班1d450元 可索赔费用总额为:448.5元+2250元+4536元+897元+450元8581.5元 4)建筑公司向业主提供的索赔文件有索赔信、索赔报告、详细计算式与证据。【案例5】某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20公
8、里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工:5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月27日交给承包商的后续图纸直到6月9日才交给承包商(注:5月有31天);从6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日到6月14日的该地区的供电全面中断。【问题】(1)由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包商经过仔细认真计算后,在业主指令下达的第3天,向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗?为什么?(2)由于几种情况的暂时停工,承包商在6月25日向业主的监理工程师提出
9、延长工期26天,成本损失费人民币2万元天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元天的索赔要求,共计索赔款57.2万元。请问在上述情况中,哪些属于业主风险,哪些属于承包商风险?作为一名监理工程师你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元? 为什么?分析解答:问题1:因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准。原因是:(1)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责;(2)承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格,若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题,其相关风险应由承包商承担。问题2:可以批准的延长工期为19天,费用索赔额为32万元人民币。原因是: 15月20日至5月2
10、6出现的设备故障,属于承包商应承担的风险,不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。 25月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的,为业主应承担的风险,应延长工期为14天。成本损失索赔额为14天2万天28万元,但不应考虑承包商的利润要求。36月10至6月12的特大暴雨属于双方共同的风险,应延长工期为3天。但不应考虑承包商的费用索赔要求。 46月13 日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的施工条件变化,为业主应承担的风险,应延长工期为2天,索赔额为2天2万天4万元。但不应考虑承包商的利润要求。【案例6】某年4月A单位拟建办公楼一栋,工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与B单
11、位签订了工程合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包商为D建筑公司。【问题】(1)委托方A应预付勘察定金数额是多少?(2)该工程签订勘察合同几天后,委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告,A单位即通知B单位不再履行合同。请问在上述事件中,哪些单位的做法是错误的?为什么?A单位是否有权要求返还定金?(3)若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同,并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段,发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符,出现软弱地基,而在原报告中并未指出。对于这种情
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 索赔 案例 新版
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。